2025深圳市建筑裝飾工程施工合同(II)

?合同編號(hào)：一、工程概況1.1工程名稱：1.2工程地點(diǎn)：1.3工程規(guī)模：1.4工程內(nèi)容：1.5工程預(yù)算：二、合同主體三、合同價(jià)格3.1合同總價(jià)：3.2合同價(jià)格的調(diào)整：四、合同工期4.1開工日期：4.2竣工日期：4.3工期延誤：五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.1工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：六、付款方式及進(jìn)度6.1付款方式：6.2付款進(jìn)度：七、違約責(zé)任7.1甲方違約：7.2乙方違約：八、爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式：8.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)：九、其他約定9.1保密條款：9.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)：9.3不可抗力：十、合同的簽訂、生效、變更和解除10.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.2本合同的變更和解除，必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。10.3本合同的有效期至工程竣工驗(yàn)收合格之日止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：代表（簽名）：代表（簽名）：簽訂日期：簽訂日期：注意事項(xiàng)及解決辦法：1.合同的履行：雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的條款履行各自的權(quán)利和義務(wù)。如一方未履行或未完全履行合同義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。解決辦法：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方造成的損失。具體違約責(zé)任可參考合同第七章違約責(zé)任部分的約定。2.合同的變更和解除：合同履行過程中，如一方擬變更或解除合同，必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。解決辦法：雙方可通過協(xié)商達(dá)成一致，簽訂書面變更協(xié)議或解除協(xié)議，明確變更或解除合同的內(nèi)容、范圍、責(zé)任等。3.爭(zhēng)議解決：雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，可提交合同約定的仲裁機(jī)構(gòu)仲裁或向合同約定的法院提起訴訟。解決辦法：根據(jù)合同第八章爭(zhēng)議解決的約定，選擇合適的爭(zhēng)議解決方式。如提交仲裁，應(yīng)按照雙方約定的仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行；如選擇訴訟，應(yīng)向合同約定的法院提起。4.不可抗力：合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無法履行或履行困難，受影響的一方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并采取必要措施減輕損失。解決辦法：根據(jù)合同第九章不可抗力的約定，受影響的一方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明材料。雙方協(xié)商決定是否繼續(xù)履行合同，或根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整合同履行期限、方式等。5.合同的簽訂和生效：本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。解決辦法：雙方在簽訂合確認(rèn)合同內(nèi)容無異議，并在合同上簽字（或蓋章）。合同生效后，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。涉及的法律名詞及名詞解釋：1.發(fā)包人（甲方）：指委托他人完成工程建設(shè)的一方，負(fù)責(zé)支付工程款項(xiàng)，對(duì)工程質(zhì)量、安全等負(fù)有監(jiān)督責(zé)任。2.承包人（乙方）：指接受發(fā)包人委托，承擔(dān)工程建設(shè)任務(wù)的一方，負(fù)責(zé)組織施工，保證工程質(zhì)量、安全等。3.合同總價(jià)：指雙方約定的承包人完成工程所需支付的總金額，包括工程成本、利潤(rùn)等。4.工期延誤：指工程實(shí)際竣工日期超過合同約定的竣工日期。5.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：指雙方約定的工程質(zhì)量要求，包括工程質(zhì)量等級(jí)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。6.違約責(zé)任：指一方未履行或未完全履行合同義務(wù)時(shí)，應(yīng)承擔(dān)的賠償責(zé)任。7.爭(zhēng)議解決：指雙方在履行合同過程中發(fā)生的糾紛，通過協(xié)商、仲裁或訴訟等方式解決。8.不可抗力：指在合同履行過程中，無法預(yù)見、無法避免且無法克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。9.仲裁：指合同雙方約定將合同爭(zhēng)議提交仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行審理，仲裁裁決具有法律效力。10.訴訟：指合同雙方約定將合同爭(zhēng)議提交法院進(jìn)行審理，法院判決具有法律效力。應(yīng)用場(chǎng)合：1.適用于深圳市境內(nèi)的建筑裝飾工程施工項(xiàng)目。2.適用于甲方作為發(fā)包人，乙方作為承包人的情況。3.適用于工程規(guī)模、內(nèi)容、預(yù)算等具體情況的施工合同。補(bǔ)充條款：1.工程變更：如因設(shè)計(jì)變更、工程量增減等原因?qū)е潞贤們r(jià)發(fā)生變化，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，明確變更內(nèi)容和相應(yīng)的價(jià)格調(diào)整。2.工程延期：如因甲方原因?qū)е鹿こ萄悠冢曳接袡?quán)要求甲方支付延期期間的工程價(jià)款。如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠冢追接袡?quán)要求乙方支付違約金。3.工程質(zhì)量保修：乙方應(yīng)按照合同約定對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行保修，保修期限自工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。4.安全生產(chǎn)：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和甲方要求，做好施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)管理工作。5.環(huán)境保護(hù)：乙方應(yīng)遵守國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，做好