2025年亮化工程施工合同標(biāo)準(zhǔn)版本（4篇）

2025年亮化工程施工合同標(biāo)準(zhǔn)版本甲方：____市政府地址：____市人民西路____號(hào)乙方：____亮化工程有限公司地址：____市黃河路____號(hào)鑒于雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，乙方同意承接甲方委托的亮化工程項(xiàng)目，并在以下明確約定的基礎(chǔ)上，雙方達(dá)成如下協(xié)議：第一條項(xiàng)目背景甲方擬于____年對(duì)____市主要街道實(shí)施亮化工程改造，旨在提升城市夜間景觀效果，塑造良好的城市形象。乙方鑒于其豐富的經(jīng)驗(yàn)和能力，愿意與甲方合作，共同推進(jìn)該項(xiàng)目的實(shí)施。第二條項(xiàng)目?jī)?nèi)容1.項(xiàng)目名稱(chēng)：____市主要街道亮化工程改造。2.工程范圍：具體涵蓋街道燈光改造、建筑物亮化、景觀照明等，詳細(xì)范圍見(jiàn)附件1《工程規(guī)模表》。3.工程地點(diǎn)：____市主要街道。4.工程規(guī)模：詳細(xì)規(guī)模信息見(jiàn)附件1。5.工程周期：自本合同生效之日起，至____年____月____日結(jié)束。第三條工程費(fèi)用與支付方式1.工程總造價(jià)為人民幣_(tái)___萬(wàn)元（大寫(xiě)：____萬(wàn)元）。2.工程付款方式如下：a)合同簽訂后，甲方即向乙方支付合同總造價(jià)的____%作為項(xiàng)目啟動(dòng)資金。b)工程進(jìn)度款：根據(jù)工程進(jìn)度，當(dāng)工程完成至____%時(shí)，甲方按已完成工程進(jìn)度支付相應(yīng)款項(xiàng)。c)工程竣工結(jié)算：工程竣工并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方支付剩余的合同尾款。第四條工期和進(jìn)度管理1.工期管理：乙方需嚴(yán)格按照本合同規(guī)定的工程周期完成工程，并確保工程質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。2.進(jìn)度管理：乙方需依據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行施工。如遇特殊情況導(dǎo)致進(jìn)度延誤，乙方需及時(shí)通知甲方，并協(xié)商調(diào)整工期。3.工程驗(yàn)收：工程竣工后，由甲方組織驗(yàn)收。若發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問(wèn)題，乙方需在合理時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改，直至滿(mǎn)足驗(yàn)收要求。第五條工程風(fēng)險(xiǎn)防范1.乙方在施工過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家安全生產(chǎn)法規(guī)和工程質(zhì)量管理規(guī)范，確保施工安全和工程質(zhì)量。2.如因乙方違反施工安全規(guī)范導(dǎo)致人員傷亡或財(cái)產(chǎn)損失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償甲方的損失。3.若因不可抗力因素導(dǎo)致工程無(wú)法繼續(xù)施工，雙方應(yīng)協(xié)商確定解決方案。第六條合同變更和解除1.雙方如需變更合同內(nèi)容，應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知對(duì)方，并在協(xié)商一致后簽署補(bǔ)充協(xié)議。2.若一方違反合同約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或嚴(yán)重影響工程進(jìn)展，對(duì)方有權(quán)解除合同，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第七條爭(zhēng)議解決雙方因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可向合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第八條合同生效與終止1.本合同自雙方正式簽訂并甲方支付啟動(dòng)資金之日起生效。2.合同終止條件：乙方完成工程并通過(guò)甲方驗(yàn)收合格后，本合同終止。附件：1.工程規(guī)模表2.付款比例表3.工程進(jìn)度計(jì)劃甲方（蓋章）：____乙方（蓋章）：____日期：____年____月____日日期：____年____月____日2025年亮化工程施工合同標(biāo)準(zhǔn)版本（二）甲方：（委托方）法定代表人：聯(lián)系地址：聯(lián)系電話(huà)：乙方：（承包方）法定代表人：聯(lián)系地址：聯(lián)系電話(huà)：鑒于甲方有意委托乙方承擔(dān)亮化工程設(shè)計(jì)、施工及交付任務(wù)，雙方遵循平等自愿原則，達(dá)成如下協(xié)議：第一條工程名稱(chēng)：亮化工程第二條交付期限：自合同簽署之日起天內(nèi)完成交付。第三條工程地點(diǎn)：第四條工程內(nèi)容：1.包括但不限于照明設(shè)備、照明控制系統(tǒng)及照明布局設(shè)計(jì)在內(nèi)的亮化工程設(shè)計(jì)、施工及交付。2.甲方需按乙方設(shè)計(jì)提供亮化工程所需的電力設(shè)施和材料，并確保相關(guān)支持工作按時(shí)完成。3.乙方應(yīng)遵守國(guó)家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)，進(jìn)行亮化工程的設(shè)計(jì)、施工及交付。4.乙方須確保施工質(zhì)量和安全，對(duì)工程質(zhì)保期內(nèi)的任何故障負(fù)責(zé)維修。第五條工程報(bào)價(jià)：1.工程總費(fèi)用為人民幣（大寫(xiě)）元，其中施工費(fèi)用為人民幣（大寫(xiě)）元。2.上述報(bào)價(jià)不含增值稅。第六條付款方式：1.分期支付：甲方根據(jù)工程進(jìn)度，將款項(xiàng)平均分為期支付，每期支付金額為總造價(jià)的1/。2.工程交付后，甲方應(yīng)在天內(nèi)完成剩余工程款項(xiàng)的支付。第七條違約責(zé)任：1.如乙方未按合同規(guī)定期限完成工程交付，甲方有權(quán)解除合同，乙方需承擔(dān)違約責(zé)任并賠償甲方的直接經(jīng)濟(jì)損失。2.若在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任并提供免費(fèi)維修服務(wù)。第八條保密條款：1.雙方應(yīng)保守在合同履行中獲取的對(duì)方商業(yè)秘密和技術(shù)信息，不得向第三方泄露或使用。2.乙方原創(chuàng)的設(shè)計(jì)方案，甲方享有獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)，乙方不得將其應(yīng)用于其他類(lèi)似工程。第九條合同解除：1.除本合同明確規(guī)定的解除情況外，任何一方不得單方面解除合同。2.如因不可抗力導(dǎo)致無(wú)法完成工程交付，雙方可協(xié)商解除合同，且不承擔(dān)違約責(zé)任。第十條爭(zhēng)議解決：任何因本合同引發(fā)的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商無(wú)果時(shí)，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十一條合同生效：1.本合同自雙方代表簽字并蓋章之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽字：簽字：日期：日期：2025年亮化工程施工合同標(biāo)準(zhǔn)版本（三）照明工程承包合同書(shū)（二）甲方：（以下稱(chēng)“承包方”）地址：（以下稱(chēng)“承包方地址”）乙方：（以下稱(chēng)“承攬方”）地址：（以下稱(chēng)“承攬方地址”）鑒于承攬方具備亮化工程的施工能力和經(jīng)驗(yàn)，承包方擬委托承攬方進(jìn)行相關(guān)施工，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條項(xiàng)目概述1.1項(xiàng)目名稱(chēng)：亮化工程承包項(xiàng)目1.2工程位置：（以下稱(chēng)“工程位置”）1.3工程內(nèi)容：包括但不限于照明設(shè)備安裝、線(xiàn)路布置、電源連接等所有亮化工程施工工作。1.4開(kāi)工日期：（以下稱(chēng)“開(kāi)工日期”）1.5完成日期：（以下稱(chēng)“完成日期”）第二條承攬方責(zé)任2.1工程質(zhì)量：承攬方應(yīng)確保施工安全可靠，保證工程質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。2.2工期管理：承攬方應(yīng)按照雙方商定的工程進(jìn)度進(jìn)行施工，并在完成日期前按時(shí)向承包方交付工程。第三條承包方責(zé)任3.1提供信息：承包方需提供與工程施工相關(guān)的圖紙、設(shè)計(jì)方案、技術(shù)要求等必要資料。3.2材料采購(gòu)：承包方可根據(jù)承攬方提供的建議和報(bào)價(jià)，自行選擇供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)施工所需材料。第四條合同金額及支付方式4.1總金額：本項(xiàng)目總金額為（以下稱(chēng)“總金額”），包括工程施工費(fèi)、材料費(fèi)及其他相關(guān)費(fèi)用。4.2付款安排：(1)工程開(kāi)工前，支付總金額的____%作為預(yù)付款；(2)工程完成后，支付總金額的____%作為進(jìn)度款；(3)工程驗(yàn)收合格后，支付總金額的____%作為尾款。第五條違約責(zé)任5.1承攬方違約責(zé)任：(1)如承攬方未按約定的開(kāi)工日期開(kāi)始施工，需向承包方支付預(yù)付款的____%作為違約金；(2)如承攬方未按約定的完成日期完成施工，需向承包方支付總金額的____%作為違約金；(3)如因承攬方工程質(zhì)量不合格或施工延誤導(dǎo)致承包方經(jīng)濟(jì)損失，承攬方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。5.2承包方違約責(zé)任：若承包方未按約定方式支付款項(xiàng)，需向承攬方支付應(yīng)付金額的____%作為違約金。第六條爭(zhēng)議解決如在合同履行中出現(xiàn)爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商無(wú)果，可向各自所在地人民法院提起訴訟。第七條合同生效及修改7.1本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。7.2本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。7.3對(duì)本合同的任何修改、補(bǔ)充或解除，均須以書(shū)面形式進(jìn)行，并經(jīng)雙方簽字或蓋章后生效。第八條其他條款8.1本合同附件：(1)相關(guān)圖紙、設(shè)計(jì)方案等；(2)承攬方提供的報(bào)價(jià)單。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽字：簽字：日期：日期：2025年亮化工程施工合同標(biāo)準(zhǔn)版本（四）甲方：（委托方全稱(chēng)）乙方：（承包方全稱(chēng)）鑒于甲方擬對(duì)（工程項(xiàng)目名稱(chēng)）進(jìn)行亮化工程施工，雙方依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.1項(xiàng)目名稱(chēng)：（工程項(xiàng)目名稱(chēng)）1.2工程地址：（工程詳細(xì)地址）1.3工程范圍：本工程包含（對(duì)工程所包含的具體內(nèi)容進(jìn)行描述）1.4工程期限：本工程應(yīng)在（具體時(shí)間）內(nèi)完成，具體時(shí)間由雙方另行商定并明確。二、施工要求2.1乙方應(yīng)嚴(yán)格遵循國(guó)家相關(guān)規(guī)定，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量完成施工任務(wù)。2.2乙方在施工過(guò)程中，必須嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，確保施工現(xiàn)場(chǎng)的安全無(wú)虞。2.3乙方應(yīng)遵守環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，采取有效措施減少施工對(duì)環(huán)境的影響。2.4乙方應(yīng)保證施工期間所使用的設(shè)備、材料質(zhì)量合格，若因質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致?lián)p失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.5乙方應(yīng)按照合同約定的標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行施工，并接受甲方的驗(yàn)收。三、施工報(bào)價(jià)及支付方式3.1工程總價(jià)為人民幣（具體金額）元，該費(fèi)用已包含人工、材料、機(jī)械設(shè)備等各項(xiàng)開(kāi)支。3.2工程款項(xiàng)采用分期支付方式，具體支付時(shí)間和金額由雙方另行協(xié)商確定并明確于補(bǔ)充協(xié)議中。3.3如工程發(fā)生變更，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商并調(diào)整施工價(jià)格，確保合同公平合理。四、合同爭(zhēng)議解決方式4.1合同履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)，可向相關(guān)行政主管部門(mén)申請(qǐng)調(diào)解或依法向人民法院提起訴訟。4.2在爭(zhēng)議解決期間，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同項(xiàng)下的其他義務(wù)，