智慧園區(qū)工程施工合同

第第頁合同編號:________智慧園區(qū)工程施工合同甲方：__________乙方：__________簽訂時間：__________簽訂地點：__________溫馨提示：本合同示范文本只是提供給當事人在簽訂合同時的一種參考，當事人須根據(jù)具體實際情況正確選擇適用的條款并作相應的調(diào)整，切勿套用，訂立重大合同或者內(nèi)容復雜的合同最好咨詢相關的法律專業(yè)人士，感謝您的閱讀下載！PAGE頁碼8/NUMPAGES總頁數(shù)8一、主體與目的本合同名稱為“智慧園區(qū)工程施工合同”，以下簡稱“本合同”。合同主體為甲方（以下簡稱“甲方”）和乙方（以下簡稱“乙方”）。甲方為智慧園區(qū)項目業(yè)主，乙方為承擔該工程施工任務的施工單位。本合同目的在于明確甲乙雙方在智慧園區(qū)工程施工過程中的權利、義務和責任，確保工程按期、按質(zhì)、按量完成，實現(xiàn)甲方投資回報和社會效益。具體內(nèi)容包括但不限于工程范圍、施工期限、質(zhì)量標準、工程款支付方式、違約責任等。通過本合同的簽訂，甲乙雙方將共同努力，確保智慧園區(qū)工程順利進行。二、價格、支付方式1.工程價格：本合同工程總價為人民幣壹拾捌佰萬元整（￥180,000,000.00），其中包含但不限于土建工程、安裝工程、綠化工程等全部施工內(nèi)容。2.付款方式：a.預付款：合同簽訂后五日內(nèi)，乙方應向甲方提交預付款申請，甲方應在收到申請后三個工作日內(nèi)支付預付款總額的30%，即人民幣五四千四百萬元整（￥54,000,000.00）。b.進度款：工程進度每完成一定比例（具體比例由雙方協(xié)商確定），乙方應向甲方提交進度款申請及相應的工程量證明，甲方應在收到申請及證明后七個工作日內(nèi)支付相應比例的進度款。c.結算款：工程竣工并通過甲方驗收后，乙方應向甲方提交結算款申請，甲方應在收到申請后十五個工作日內(nèi)支付結算款總額的70%。d.驗收合格后，剩余30%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期滿無質(zhì)量問題后，乙方有權要求甲方退還質(zhì)保金。3.逾期付款違約責任：若甲方逾期支付工程款，應按逾期付款金額的千分之五（0.05%）支付違約金給乙方。三、雙方權利與義務甲方權利與義務：1.甲方有權要求乙方嚴格按照合同約定進行施工，確保工程質(zhì)量、進度和造價。2.甲方有義務在合同約定的時間內(nèi)支付工程款，并按時施工所需的場地、設施和資料。3.甲方有義務對乙方提交的工程進度款申請和結算款申請進行審核，并在約定時間內(nèi)支付款項。4.甲方有義務對工程進行驗收，并在驗收合格后支付結算款。乙方權利與義務：1.乙方有權利按照合同約定要求甲方支付工程款，并在甲方未按時支付時要求支付違約金。2.乙方有義務在合同約定的時間內(nèi)完成工程，并確保工程質(zhì)量符合國家及行業(yè)相關標準。3.乙方有義務按照甲方要求施工圖紙、施工方案、施工進度計劃等文件。4.乙方有義務在施工過程中采取必要的安全措施，確保施工安全，并對因施工原因造成的第三方損害承擔賠償責任。5.乙方有義務在工程竣工后，按甲方要求進行保修，保修期限及內(nèi)容按照國家相關法律法規(guī)執(zhí)行。6.乙方有義務在合同履行過程中，遵守國家法律法規(guī)，維護甲方合法權益。四、質(zhì)量保證與服務1.質(zhì)量保證：a.乙方承諾施工質(zhì)量符合國家及行業(yè)相關標準和規(guī)范，確保工程質(zhì)量達到合同約定的質(zhì)量等級。b.乙方應使用符合質(zhì)量要求的材料、設備，并保證施工工藝的合理性和先進性。c.乙方應定期進行自檢和抽檢，確保施工過程中的每道工序均符合質(zhì)量要求。d.甲方有權對工程進行質(zhì)量監(jiān)督檢查，乙方應予以配合。2.服務承諾：a.乙方應完善的售后服務，對保修期內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行及時修復。b.乙方應確保工程在保修期內(nèi)正常運行，對因乙方原因造成的故障負責維修。c.乙方應按照甲方要求施工過程中的技術支持和服務，包括但不限于施工指導、技術交流等。d.乙方應在合同約定的保修期內(nèi)，對工程進行定期檢查和維護，確保工程長期穩(wěn)定運行。五、履行與變更1.履行：a.雙方應嚴格按照合同約定的時間、地點和質(zhì)量標準履行各自義務。b.乙方應按照甲方的施工圖紙、技術要求和進度計劃進行施工。c.甲方應按合同約定的時間、方式支付工程款，確保施工順利進行。d.任何一方違反合同約定，應承擔相應的違約責任。2.變更：a.在合同履行過程中，如因設計變更、工程量增減、不可抗力等原因?qū)е潞贤瑑?nèi)容需要調(diào)整，雙方應協(xié)商一致，簽訂補充協(xié)議，作為合同附件。b.任何一方要求變更合同內(nèi)容，應提前向?qū)Ψ教岢鰰嫔暾?，?jīng)雙方協(xié)商一致后，方可實施。c.合同變更不得違反國家法律法規(guī)，不得損害國家、社會公共利益和他人合法權益。d.合同變更后，如對工程價格、付款方式、工期等有影響，雙方應重新協(xié)商確定。六、保密條款1.雙方對本合同內(nèi)容以及合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密、經(jīng)營信息等保密信息負有保密義務。2.保密信息包括但不限于以下內(nèi)容：a.雙方的財務數(shù)據(jù)、經(jīng)營策略、技術資料、客戶信息等；b.合同的具體條款、變更情況、履行進度等；c.雙方在合同履行過程中產(chǎn)生的其他商業(yè)秘密和敏感信息。3.保密期限：本合同終止后，雙方仍應繼續(xù)履行保密義務，保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后五年。4.未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向任何第三方泄露保密信息。5.如因法律規(guī)定或法院、仲裁機構的要求，需要披露保密信息，披露方應提前通知對方，并采取必要的保密措施，以防止信息泄露。6.違反保密義務的，違約方應承擔相應的法律責任，包括但不限于賠償對方因此遭受的損失。七、爭議解決1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的任何爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均有權將爭議提交至合同簽訂地有管轄權的人民法院訴訟解決，或提交至合同簽訂地仲裁委員會仲裁。3.仲裁委員會應按照其仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁裁決為終局裁決，對雙方均有約束力。4.在仲裁或訴訟過程中，除爭議事項外，雙方應繼續(xù)履行本合同的其余條款。5.爭議解決期間，任何一方不得擅自中止或終止合同的履行，除非仲裁或法院另有裁定。6.爭議解決費用，包括但不限于仲裁費、訴訟費、律師費等，應根據(jù)爭議的性質(zhì)和雙方責任合理分擔。八、其它條款1.合同附件：本合同附件與本合同具有同等法律效力，包括但不限于工程量清單、技術規(guī)范、圖紙等。2.合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為合同約定的工程完工之日止。3.合同解除：在合同履行過程中，如出現(xiàn)以下情況之一，任何一方有權解除合同：a.一方嚴重違約，經(jīng)另一方催告后，在合理期限內(nèi)仍未履行；b.發(fā)生不可抗力，致使合同無法履行或履行已無意義；c.合同約定的其他解除條件。4.合同解除后的處理：合同解除后，雙方應按照合同約定和法律規(guī)定，妥善處理合同解除后的善后事宜，包括但不限于工程款結算、質(zhì)量保修等。5.合同解除不影響雙方因違約行為所應承擔的違約責任。6.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。九、合同簽署本合同一