油漆承攬合同協(xié)議

油漆承攬合同協(xié)議?甲方（定作人）：姓名：__________________身份證號碼：__________________地址：__________________聯系電話：__________________乙方（承攬人）：名稱：__________________統(tǒng)一社會信用代碼：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯系電話：__________________鑒于甲方有油漆工程需要委托乙方進行承攬作業(yè)，乙方具備完成該油漆工程的專業(yè)能力和資質，雙方經友好協(xié)商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方委托乙方承攬油漆工程事宜達成如下協(xié)議：一、標的物或服務具體描述1.工程名稱：[具體工程名稱]2.工程地點：[詳細工程地點]3.工程內容及要求對[具體建筑物名稱或區(qū)域]內的墻面、天花板、門窗等進行油漆作業(yè)，包括但不限于基層處理、底漆涂刷、面漆涂刷等工序。油漆的顏色、品牌、型號等應符合甲方提供的樣板或要求，具體顏色為[詳細顏色名稱及色號]，油漆品牌為[指定品牌]，型號為[具體型號]。油漆作業(yè)應達到國家相關質量標準以及甲方的特殊質量要求，表面應平整、光滑、色澤均勻，無流墜、起皮、透底、漏刷等現象。4.工程面積：經雙方測量確認，本次油漆工程總面積約為[x]平方米，最終結算面積以實際完成且經甲方驗收合格的面積為準。二、權利與義務（一）甲方權利義務1.權利有權對乙方的油漆作業(yè)過程進行監(jiān)督檢查，提出合理的意見和建議。對乙方完成的油漆工程質量有驗收權，如發(fā)現質量問題，有權要求乙方進行整改或返工，直至達到合同要求。2.義務向乙方提供開展油漆工程所需的相關資料，包括但不限于建筑物的設計圖紙、裝修要求等。按照合同約定的時間和方式向乙方支付報酬。為乙方的油漆作業(yè)提供必要的工作條件，如協(xié)調施工現場的其他施工單位，確保乙方施工不受干擾。在乙方進場施工前，負責清理施工現場的障礙物，提供符合安全施工要求的場地。（二）乙方權利義務1.權利有權要求甲方按照合同約定支付報酬。根據合同約定及工程實際情況，自主安排施工人員和施工設備，制定合理的施工計劃。2.義務具備完成本油漆工程所需的相應資質和安全生產許可證，提供相關證明文件供甲方查驗，并確保施工人員具備相應的從業(yè)資格證書。嚴格按照國家相關質量標準、行業(yè)規(guī)范以及本合同約定的工程內容、要求進行油漆作業(yè)，確保工程質量達到優(yōu)良標準。遵守施工現場的各項規(guī)章制度，服從甲方及監(jiān)理單位的監(jiān)督管理，文明施工，確保施工安全。施工過程中如發(fā)生安全事故，由乙方承擔全部責任，與甲方無關。負責施工所需材料、設備的采購、運輸、保管及使用，并確保所使用的材料、設備符合合同約定及國家質量標準。材料、設備進場時，應向甲方提供質量合格證明文件，經甲方驗收后方可使用。在施工過程中，定期向甲方匯報工程進度情況，如遇工程變更或其他影響工程進度的情況，應及時通知甲方。工程竣工后，負責清理施工現場，做到工完場清。對本工程的質量保修期限為自工程竣工驗收合格之日起[x]年。在質量保修期內，如因乙方施工質量問題出現油漆脫落、變色等情況，乙方應免費進行維修或返工。三、報酬及支付方式（一）報酬本油漆工程的承攬報酬為人民幣[x]元（大寫：[大寫金額]）。該報酬為固定總價，不因任何因素調整，除非發(fā)生合同約定的工程變更情況。（二）支付方式1.合同簽訂后，甲方支付乙方預付款人民幣[x]元（大寫：[大寫金額]），作為乙方采購材料、組織施工人員等前期準備工作的費用。2.當油漆工程進度達到[具體進度比例]時，甲方支付乙方工程款人民幣[x]元（大寫：[大寫金額]）。3.油漆工程全部完成，經甲方初步驗收合格后，甲方支付乙方工程款至合同總報酬的[x]%，即人民幣[x]元（大寫：[大寫金額]）。4.工程竣工驗收合格后，雙方辦理結算手續(xù)，甲方在扣除合同總報酬[x]%的質量保證金后，一次性支付剩余工程款。質量保證金在質量保修期滿且無質量問題的情況下，由甲方無息返還給乙方。四、工程工期（一）開工日期本工程定于[具體開工日期]開工，乙方應按時組織施工人員和設備進場施工。如因甲方原因導致開工日期延誤，工期相應順延；如因乙方原因未能按時開工，每延誤一天，乙方應按照合同總報酬的[x]%向甲方支付違約金。（二）竣工日期本工程應于[具體竣工日期]竣工，總工期為[x]天。乙方應合理安排施工進度，確保工程按時竣工。如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一天，乙方應按照合同總報酬的[x]%向甲方支付違約金；如因不可抗力或甲方原因導致工期延誤，工期相應順延。（三）工期調整在施工過程中，如遇下列情況之一，經甲方書面確認后，工期相應順延：1.不可抗力因素，如自然災害、政府行政命令等。2.甲方提出的工程變更要求，導致工程量增加或施工難度加大。3.因甲方未按照合同約定提供必要的工作條件或支付工程款，影響乙方正常施工。五、違約責任（一）甲方違約責任1.若甲方未按照合同約定的時間和方式支付報酬，每逾期一天，應按照未支付金額的[x]%向乙方支付違約金。逾期超過[x]天的，乙方有權暫停施工，并要求甲方支付已完成工程的報酬及相應違約金，同時工期相應順延。2.因甲方原因導致工程變更或工期延誤，給乙方造成損失的，甲方應承擔相應的賠償責任。（二）乙方違約責任1.如乙方未按照合同約定的質量標準完成油漆工程，乙方應負責無償整改或返工，直至達到合同要求。如因乙方整改或返工導致工期延誤，乙方應按照本合同約定承擔工期延誤的違約責任。如乙方拒絕整改或返工，甲方有權另行委托第三方進行處理，由此產生的費用由乙方承擔，甲方還可從應付乙方的報酬中扣除相應金額，同時乙方應按照合同總報酬的[x]%向甲方支付違約金。2.若乙方未按照合同約定的工期竣工，每逾期一天，應按照合同總報酬的[x]%向甲方支付違約金。逾期超過[x]天的，甲方有權解除合同，乙方應返還甲方已支付的全部款項，并按照合同總報酬的[x]%向甲方支付違約金。3.乙方違反本合同約定，擅自將工程轉包或分包給第三方的，甲方有權解除合同，乙方應返還甲方已支付的全部款項，并按照合同總報酬的[x]%向甲方支付違約金。4.乙方施工過程中如因自身原因造成甲方或第三方人身傷害或財產損失的，乙方應承擔全部賠償責任，與甲方無關。同時，甲方有權解除合同，乙方應按照合同總報酬的[x]%向甲方支付違約金，并返還甲方已支付的全部款項。六、爭議解決本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本合同未盡事宜，雙方可另行簽