2021年建設(shè)施工合同范本

1、people who can use the wisdom of others to accomplish their own work are great.簡單易用輕享辦公（頁眉可刪）2021年建設(shè)施工合同范本 建設(shè)施工合同1甲方：乙方：依照中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及其他相關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公正和誠實(shí)信用的原則，經(jīng)過友好協(xié)商，雙方就平武縣豆叩鎮(zhèn)華豐村龍泉茶廠，新廠建設(shè)一事達(dá)成一致，簽訂本合同。一、工程概況1、1、工程名稱：平武縣豆叩鎮(zhèn)華豐村龍泉茶廠新廠建設(shè)及場(chǎng)平工作1、2、工程地點(diǎn)：平武縣豆叩鎮(zhèn)華豐村1、3、工程內(nèi)容：、新廠建設(shè)需用地的平整、土石方開挖清理

2、（92米70米8米）計(jì)51520立方米（含運(yùn)輸，運(yùn)距不超過5km）。、廠區(qū)場(chǎng)平后?？步ㄔO(shè)計(jì)：1840m3。、廠區(qū)道路硬化建設(shè)（130米10米）計(jì)：1300平方米。、新廠生產(chǎn)、生活、消防用水、井及供水塔一座。、待建部分場(chǎng)地綠化處理工程。、廠房建設(shè)圖紙范圍內(nèi)容。、廠區(qū)地面場(chǎng)采用5公分磨石地面處理（承裁30噸）。、辦公區(qū)域的裝飾部分。1、4、工程承包范圍：上述工作范圍。1、5、工程承建方式：上述工作內(nèi)容包工、包料修建。二、工程質(zhì)量要求：合格。三、工程工期約定：20_年1月1日進(jìn)場(chǎng)，竣工日期20_年6月30日。四、此工程的報(bào)建和政府的所有法律、法規(guī)要求的修建手續(xù)由甲方提供。五、乙方必須按照國家建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)

3、保質(zhì)保量，按期完成施工。六、工程造價(jià)及支付：此工程為合同包干價(jià)，總計(jì)工程造價(jià)為516萬元（大寫：伍佰壹拾陸萬叁仟元整）。支付情況：1、甲方必須按乙方月進(jìn)度已完工程量的85%支付（每月25日結(jié)算當(dāng)月工程量）；2、工程完工后，甲方將工程款在一月內(nèi)（25工作日內(nèi)）付至97%；3、剩余工程款3%為保修金，保修期為一年，到期后無質(zhì)量問題甲方全額支付給乙方。七、組成合同的文件：組成合同的文件包括：1、本合同協(xié)議書；2、中華人民共和國建設(shè)部、國家工商局聯(lián)合制定的gf19990201合同范疇的通用條款和專用條款；3、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和有關(guān)技術(shù)文件；4、圖紙；雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部

4、分。八、合同一經(jīng)簽訂，單份也具有同等法律效力。雙方應(yīng)共同遵守，如單方違約，賠償守約方工程總價(jià)5%的損失。九、糾紛解決方式雙方約定在原告所在地域居住地縣級(jí)或市級(jí)人民法院通過法律途徑解決。十、此合同一式肆份，雙方各執(zhí)兩份。甲方（公章）：_乙方（公章）：_年_月_日建設(shè)施工合同2發(fā)包人（全稱）：_承包人（全稱）：_依照中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用原則，雙方就本建設(shè)工程施工協(xié)商一致，訂立本合同。一、工程概況工程名稱：_工程地點(diǎn)：_結(jié)構(gòu)形式：_層數(shù)：_建筑面積：_群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表（附件1）工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào)：_

5、資金_二、工程承包范圍承包范圍：_三、合同工期工期：_天開工日期：_竣工合同：_四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：_。五、合同價(jià)款1、合同總價(jià)（大寫）：_（人民幣）元（小寫）：_元（其中：工程暫列金額_元，計(jì)日工_元，材料暫估價(jià)和專業(yè)工程暫估價(jià)_元，安全文明施工措施費(fèi)_元，總承包服務(wù)費(fèi)_元。）2、綜合單價(jià)：詳見承包人的已標(biāo)價(jià)工程量清單。六、組成合同的文件組成本合同的文件包括：_（1）本合同協(xié)議書；（2）中標(biāo)通知書；（3）投標(biāo)函及投標(biāo)函附件；（4）本專用合同條款；（5）本通用合同條款；（6）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求；（7）圖紙；（8）已標(biāo)價(jià)工程量清單（附件4：）；（9）招標(biāo)文件、招標(biāo)文件澄清及修改；（10）其他合

6、同文件。雙方在履行本合同中的有關(guān)洽商、變更、簽證等書面協(xié)議、文件，視為本合同的組成部分。七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分通用條款中賦予的定義相同。八、承包人按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。九、發(fā)包人按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。建設(shè)施工合同3甲方： （簡稱甲方）乙方： （簡稱乙方）經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，為明確甲乙雙方責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)、遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工訂立本合同：一、工程概況：工程名稱：_。工程地點(diǎn)：_。結(jié)構(gòu)形式：磚混結(jié)構(gòu) 層數(shù)：二層半（為10米） 建筑面積：399平方米（折為18間房）

7、。二、工程承包范圍承包范圍：乙方只承包施工，不承包材料，建筑材料由甲方提供，主體為兩層半，屋面為機(jī)瓦、木檁條、座脊按傳統(tǒng)做法，內(nèi)墻面為水泥壓光、刮白，衛(wèi)生間及水電。三、合同工期：開工日期：20_年 月 日竣工日期：20_年 月 日四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：必須嚴(yán)格按甲方的要求施工（特殊情況除外），墻鼓包不能超過3公分，由甲方驗(yàn)收合格為準(zhǔn)。五、施工人員及施工設(shè)備：施工人員由乙方自行組織，一切施工設(shè)備均由乙方自備。六、施工安全：乙方在施工過程中，應(yīng)經(jīng)常教育員工按有關(guān)安全要求組織施工，并戴安全帽，預(yù)防和堅(jiān)決堵絕安全隱患，施工中造成的一切責(zé)任及損失均由乙方承擔(dān)，甲方概不承擔(dān)任何責(zé)任和損失。七、工程價(jià)

8、款及支付方式：本工程按已確定面積399平方米（折合房間數(shù)為18間），泥水工，每間4100元，總價(jià)為73800元人民幣（柒萬叁仟捌佰元整）。開工后，第一層樓板上完后甲方預(yù)付乙方工程價(jià)款壹萬元整；第二層樓板架板完工后甲方預(yù)付乙方工程價(jià)款貳萬元整；第三層蓋瓦后預(yù)付工程價(jià)款貳萬元整。粉墻、刮白（里、外）、處理地面、前后檐坎、左右檐坎、工程完工后付工程款壹萬柒仟捌佰元整。工程完工后保修期滿10個(gè)月，甲方經(jīng)檢查不存在質(zhì)量問題，將剩余保證金及維修金全部支付給乙方。八、合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。乙方按照合同約定進(jìn)行施工。九、本合同一式倆份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，簽字、蓋章后生效。甲方（公章）：_乙方（公章）

9、：_年_月_日建設(shè)施工合同4發(fā)包人（全稱）：承包人（全稱）：根據(jù)中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及有關(guān)法律規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就工程施工及有關(guān)事項(xiàng)協(xié)商一致，共同達(dá)成如下協(xié)議：1、工程名稱：2、工程地點(diǎn)：3、工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào)4、資金5、工程內(nèi)容：群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表（附件1）。6、工程承包范圍：計(jì)劃開工日期：年月日。計(jì)劃竣工日期：年月日。工期總?cè)諝v天數(shù)：天。工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計(jì)劃開竣工日期計(jì)算的工期天數(shù)不一致的.，以工期總?cè)諝v天數(shù)為準(zhǔn)。三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：1。簽約合同價(jià)為：人民幣（大寫）（￥元）；其中：（1）安全文明施工費(fèi)：人民幣

10、（大寫）（￥元）；（2）材料和工程設(shè)備暫估價(jià)金額：人民幣（大寫）（￥元）；（3）專業(yè)工程暫估價(jià)金額：人民幣（大寫）（￥元）；（4）暫列金額：人民幣（大寫）（￥元）。2。合同價(jià)格形式：項(xiàng)目經(jīng)理承包人項(xiàng)目經(jīng)理：本協(xié)議書與下列文件一起構(gòu)成合同文件：（1）中標(biāo)通知書（如果有）；（2）投標(biāo)函及其附錄（如果有）；（3）專用合同條款及其附件；（4）通用合同條款；（5）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求；（6）圖紙；（7）已標(biāo)價(jià)工程量清單或預(yù)算書；（8）其他合同文件。在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關(guān)的文件均構(gòu)成合同文件組成部分。上述各項(xiàng)合同文件包括合同當(dāng)事人就該項(xiàng)合同文件所作出的補(bǔ)充和修改，屬于同一類內(nèi)容的文件，應(yīng)以最新簽

11、署的為準(zhǔn)。專用合同條款及其附件須經(jīng)合同當(dāng)事人簽字或蓋章。1、發(fā)包人承諾按照法律規(guī)定履行項(xiàng)目審批手續(xù)、籌集工程建設(shè)資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款。2、承包人承諾按照法律規(guī)定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質(zhì)量和安全，不進(jìn)行轉(zhuǎn)包及違法分包，并在缺陷責(zé)任期及保修期內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)的工程維修責(zé)任。3、發(fā)包人和承包人通過招投標(biāo)形式簽訂合同的，雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容相背離的協(xié)議。八、詞語含義本協(xié)議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。本合同于年月日簽訂。十、簽訂地點(diǎn)本合同在簽訂。十一、補(bǔ)充協(xié)議合同未盡事宜，合同當(dāng)事人另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議是合同的組

12、成部分。十二、合同生效本合同自生效。十三、合同份數(shù)本合同一式份，均具有同等法律效力，發(fā)包人執(zhí)份，承包人執(zhí)份。發(fā)包人：（公章）承包人：（公章）建設(shè)施工合同5發(fā)包人（簡稱甲方）：承包方（簡稱乙方）：根據(jù)中華人民共和國合同法及我國其他法律法規(guī)規(guī)定，并結(jié)合工程的具體情況，為明確雙方責(zé)任、協(xié)作配合，確保工程施工質(zhì)量，經(jīng)甲乙雙方平等、自愿協(xié)商，達(dá)成以下合同條款供雙方遵照履行。第一條：工程概況1、工程名稱：2、工程建設(shè)地：3、工程規(guī)模、特征：4、工程施工任務(wù)（內(nèi)容）與技術(shù)要求：須符合建筑地基處理技術(shù)規(guī)范jgj7920_要求。5、預(yù)計(jì)施工工作量：6、完成施工工作量測(cè)量方式：7、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：第二條：甲方應(yīng)向乙方提

13、供下列文件資料，并對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性負(fù)責(zé)：1、本工程批準(zhǔn)文件、用地（附紅線范圍），以及施工許可等批件復(fù)印件。2、工程施工任務(wù)委托書，技術(shù)要求和工作范圍的地形圖、建筑總面積布置圖、工程所需的坐標(biāo)與標(biāo)高資料。第三條：合同工期1、本工程定于于年月日竣工，總工期為天。2、施工有效期限以合同約定的時(shí)間為準(zhǔn)，若遇設(shè)計(jì)圖紙變更、工程量變化等特殊情況，經(jīng)甲方同意，可順延工期。第四條：計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及付費(fèi)方式1、本工程施工約定包干價(jià)方式計(jì)費(fèi)，每平方米固定價(jià)為元，總價(jià)預(yù)計(jì)為元（大寫：），總價(jià)款以最終施工測(cè)量面積為準(zhǔn)結(jié)算。2、本合同生效后日內(nèi)，甲方向乙方預(yù)支約定總工程款30%的款項(xiàng)，計(jì)元；地基基礎(chǔ)工程完成強(qiáng)夯工作量50%

14、時(shí)，甲方向乙方支付工程進(jìn)度款60%的款項(xiàng)，計(jì)元。剩余10%款項(xiàng)待工程基礎(chǔ)驗(yàn)收合格后由甲方一次性支付。第五條：雙方責(zé)任1、甲方委托任務(wù)時(shí)，必須以書面形式明確施工任務(wù)，并按第二條規(guī)定提供文件資料。2、甲方應(yīng)為乙方提供基本的工作條件3、乙方應(yīng)按國家技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和甲方委托書及技術(shù)要求進(jìn)行工程施工技術(shù)，并按合同約定的工期提交合格的施工成果。4、乙方施工人員應(yīng)遵守安全和保密規(guī)則，對(duì)施工過程中發(fā)生的安全事故負(fù)責(zé)，并對(duì)與本合同有關(guān)的資料負(fù)有保密義務(wù)。第六條：違約責(zé)任1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活條件，致使乙方停工、窩工或延誤工期的，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方停工、窩工損失，損失金額按約定總工程款的平均日產(chǎn)值計(jì)算。2、因未滿足技術(shù)要求，致使施工質(zhì)量不能合格驗(yàn)收，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失均由乙方承擔(dān)。3、合同履行期間，若因工程停建甲方需要解除合同時(shí)，乙方尚未進(jìn)行施工工作的，不退還甲方已付工程款，乙方已開始進(jìn)行施工的，按實(shí)際完成的工作量進(jìn)行結(jié)算。4、發(fā)包人未按合同日期撥付工程款