2021最新委托施工合同范本

1、2021最新委托施工合同范本 發(fā)包方（甲方）： 聯(lián)系方式： 地址： 承包方（乙方）： 聯(lián)系方式： 地址： 風險提示： 在委托合同中，應對委托事務的基本信息進行準確、詳細約定，尤其是委托事務的具體要求，以確保受托人能夠很好地完成委托事務，同時受托人必須在委托人授權(quán)范圍內(nèi)進行活動，如果受托人超越權(quán)限給委托人造成損失的，應當賠償損失或委托人減少其相應的報酬。 經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，甲方將_委托給乙方施工，為確保如期保質(zhì)完成本工程，雙方本著互相支持、緊密配合的原則，結(jié)合本工程具體情況，明確雙方職責，特簽訂本合同，條款如下： 一、工程地點：_。 風險提示： 委托合同中要明確約定委托事務，應對期限進行明確

2、約定。委托合同可以是有償?shù)?，也可以是無償?shù)模粑泻贤怯袃數(shù)?，因受托人給委托人造成損失的，委托人可以要求賠償損失。但是，因委托人自己指示不當或其他過錯致使受托人遭受不應有損失的，該損失由委托人自行承擔；若委托合同是無償?shù)模蚴芡腥说墓室饣蛘咧卮筮^失給委托人造成損失的，委托人可以要求賠償損失。 二、工程內(nèi)容 土層基礎、綠化及其他部分工程。 以上項目經(jīng)雙方會審圖紙之要求、預算總表后所列項目、規(guī)格、備注、數(shù)量、要求施工。 三、工期 1、開工日期：本項目工程從_年_月_日起至_年_月_日止，共_天。 2、施工期內(nèi)，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。 3、因甲方原因不能及時

3、移交施工場地則工期順延。 四、工程合同價款 經(jīng)協(xié)商本合同總承包價款為人民幣：_。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結(jié)算。 五、承建方式 乙方對工程包工、包料；包質(zhì)量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。 1、乙方負責提供所承建工程材料，必須經(jīng)雙方確認方可進料施工。 2、施工期間甲方負責乙方施工發(fā)生的水電費用。 六、工程付款辦法 1、本合同自甲、乙雙方簽訂后_天內(nèi)由甲方向乙方支付訂金為合同價款的_%，即人民幣_整。乙方收款后第二天安排人員進場施工。 2、待完成總工程80%后，甲方于_天內(nèi)向乙方支付工程合同價款的_%，即人民幣_整。 3、工程竣工后，甲方于一周內(nèi)向乙方支付工程合同價款的

4、_%，即人民幣_整。 4、竣工驗收合格后一個月內(nèi)，向乙方支付工程合同價款的_%，即人民幣_整。 七、工程質(zhì)量 1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內(nèi)容、要求及有關園林綠化施工規(guī)范進行施工，完工后達到_級。 2、在施工過程中，乙方必須服從甲方監(jiān)督管理，若發(fā)現(xiàn)乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進行施工的事項，甲方有權(quán)提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經(jīng)濟損失均由乙方負責承擔。 3、乙方要確保施工現(xiàn)場清潔，及時清理廢棄物，做好文明施工。 八、工程竣工驗收結(jié)算 乙方于竣工后_天內(nèi)向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告后_天內(nèi)組織有關部門進行驗收，并于驗收后五天內(nèi)根

5、據(jù)設計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批準或提出整改意見。乙方須按甲方要求整改，并承擔因此造成的一切費用。甲方在驗收合格后依據(jù)合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結(jié)算，并于_個工作日內(nèi)結(jié)算完畢。 風險提示： 委托人須按委托合同的約定預付費用，如果受托人為處理委托事務墊付了必要的費用，委托人應當償還該費用及其利息。如委托人違反上述義務而給受托人造成損失,應承擔相應的違約責任。受托人不履行委托合同義務或者履行合同義務不符合約定的也應承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或賠償損失等違約責任。對于受托人在處理委托事務時是否按約定履行了義務，應根據(jù)具體的情形做出判斷。 九、延期違約責任 乙方必須在施工期內(nèi)按質(zhì)、

6、按量、按期完成工程。 1、若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣_元；若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣_元。 2、若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內(nèi)書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規(guī)定付款，逾期三天，乙方有權(quán)停工或?qū)σ淹瓿晒こ踢M行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經(jīng)濟損失由甲方負責。 十、養(yǎng)護管理 1、期限：以工程竣工驗收合格之日起計算，綠化保養(yǎng)期為十二個月，保養(yǎng)期從竣工驗收之日開始計算，保養(yǎng)期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。 2、質(zhì)量要求：大樹及時支撐固定，栽植后及時澆水，及時中耕除草、施肥、修剪，及時防治病蟲害，確保苗木正常生長。養(yǎng)護達到國家城鎮(zhèn)綠地園林養(yǎng)護標準。 十一、合同生效與終止 本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質(zhì)保期滿，甲方將款項結(jié)清后合同即告終止。 十二、爭議解決 本合同在履行過程中發(fā)生爭議的，雙方應本著友好的方式協(xié)商解決，協(xié)商不成可依法向_人民法院起訴。 .、合同份數(shù) 本合同一式_份，具有同等