電力施工合同通用版

1、電力施工合同通用版施工合同即建筑安裝工程承包合同，是發(fā)包人和承包人為完成商定的建筑安裝工程，明確互相權利、義務關系的合同。下面是搜集的電力施工合同范本五篇，希望對你有所幫助。電力施工合同范本(一)發(fā) 包 方： (以下簡稱甲方)承 包 方： (以下簡稱乙方)甲方變電所配電工程委托乙方申請通電至通電驗收完成，經(jīng)雙方同意簽訂合同如下：第一條 工程概況工程名稱：工程地點：工程內容： 承包形式：(不含配電所土建照明工程費用、配電所內接地網(wǎng)、設備基礎槽鋼安裝、低壓出線工程、高壓進出線電纜、外線工程費用等)第二條 工程總價合同總價為(B)： 元整 含稅(大寫 壹佰萬 元整)。第三條 付款方式1、 雙方自正式

2、簽訂合同之日起至供電局業(yè)擴會答復看法書出來后，甲方應一次性付給 乙方工程預付款(人民幣)40% 40,0000 元整,(大寫 肆拾萬 元整);2、 設備進廠甲方應支付工程款50%(人民幣) 50,0000 元整(大寫 伍拾萬 元整)3、 工程驗收通電合格后7天內付款10%(人民幣) 10,0000 元整(大寫 拾 整)4、 雙方蓋章后合同開始生效。第四條 合同范圍1、 合同范圍為配電房內的設備。(具體內容見合同附件)2、 合同范圍內的主器材設備及管路.電線.相關配件.工資等依報價單及圖說數(shù)量(以供電局審批為依據(jù))，雙方采包干方式承包完工結算時不因物價調整或管.線的增減雙方均不辦理加減賬，惟甲方

3、要求追加或變更項目得依原價或市場價辦理加減賬;3、 本合同含代業(yè)主辦理申請用電手續(xù)至業(yè)主送電完成及向供電局申請紅線外的外部工程手續(xù)。第五條 甲方使命1、 在乙方提供的圖紙上審核確定并簽字。2、 確保配合乙方及供電局施工所必需的款項的如期支付;3、 供應乙方及供電局在工地施工時所必需的臨時場地及用水用電;4、 向乙方提供用電申請手續(xù)必要的相關文件及協(xié)助;5、 向乙方提供配電房土建(包括照明、接地網(wǎng)、設備基礎槽鋼安裝、外線工程等)。第六條 乙方使命1、 向供電局申請用電手續(xù)至業(yè)主送電完成;2、 變電站凹凸壓系統(tǒng)依制定圖紙施工及送電;3、 協(xié)助甲方向供電局申請10外線施工的手續(xù);4、 自柜體到廠日起

4、履行保固條款;5、 開具本合同價上的工程發(fā)票。第七條 技術規(guī)范按甲方提供經(jīng)供電部門審核的圖紙為施工必需求方案及報價單所列品牌為驗收依據(jù)。第八條 工程日期1、 本合同項內于雙方簽訂合同且供電局業(yè)擴會答復看法書出來后75天經(jīng)供電公司驗收通電(要求外線工程要在合同簽訂后一個月內完工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素導致工期延誤后果由甲方承當。2、 甲方假設不能如期付款，則乙方按照每逾期_日收取合同總額的千分之一作為甲方的違約金;假設甲方不能如期支付定金的，則通電時間順延，且由此所造成的一切損失均與乙方無關;第九條 解 約1、 甲方認為合同有中止必要時，甲方必需征求乙方同意方可解除合同，其已完成

5、部分，經(jīng)甲方認可后依報價單所訂定之金額全數(shù)付給乙方;2、 乙方未能履行本合同各項規(guī)定，經(jīng)甲方訂為無法完成任務，經(jīng)函告_日內仍無法履約，甲方得通知解約并由乙方賠償甲方遭受之損失。第十條保固條款自柜體到廠日起_年內如發(fā)生設備安裝、產(chǎn)品質量等原因引起的故障及損害由乙方負責修復; 乙方必需確保產(chǎn)品的安全性能，假設由于產(chǎn)品安全性能不符合國家有關規(guī)定而造成事故發(fā)生，所造成的經(jīng)濟法律責任由乙方負責;假設因甲方使用不當或遇自然災害等不可抗力引起的故障由甲方承當相應修理費用;乙方提供終身有償修理。第十一條 任何一方中途違約應負全部經(jīng)濟損失之責任不得異議，并放棄一切先訴抗辯權。未盡事宜雙方先行協(xié)商解決，如無法解決

6、由簽約所在地法院管轄。第十二條 本合同正本壹式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(簽字)：_ 法定代表人(簽字)：_年_月_日 _年_月_日電力施工合同范本(二)發(fā)包方： (以下簡稱甲方)承包方： (以下簡稱乙方)依據(jù) 電網(wǎng)公司批復的 供電局第一批農(nóng)網(wǎng)完善化工程與農(nóng)網(wǎng)完善工程預備項目實施計劃，甲方確定將以下工程發(fā)包給乙方施工，現(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、 工程內容及承包方式1、工程內容：2、工程安裝費 萬元(具體明細見附表)：具體金額為：子項中標價制定方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式進行承包。4、工程工期：從_年_月_日至_年_月_日。

7、二、工程價款的支付方式5、工程價款的支付方式：5.1、預付款：甲、乙雙方簽訂合同后_日內，甲方預付合同工程安裝費的20%5.2、工程完工，經(jīng)甲、乙雙方及現(xiàn)場監(jiān)理共同驗收合格后，乙方提交了本工程的全部完工資料，扣出甲方墊付的主材費用和5%的質保金后(質保期_年)，甲方支付乙方工程安裝費的75%。5.3、保修條款：本工程保修期為_年(保修期從工程驗收合格，投入運行之日起計算)，保修期滿未發(fā)生施工質量問題，甲方即向乙方付清質量確保金。5.4、費用支付以轉賬支票或電匯方式進行。三、工程管理6、工程施工及質量驗收按國家有關工程驗收標準和 電網(wǎng)公司、 電網(wǎng)公司下發(fā)的 號文關于鄉(xiāng)村電網(wǎng)建設與改造技術原則、

8、省電力公司縣城中、低壓配電網(wǎng)改造技術導則、 省鄉(xiāng)村電網(wǎng)建設與改造的基本技術要求，及 供電局下發(fā)的10配電線路實施技術規(guī)范、低壓配電技術規(guī)范施工驗收。7、乙方負責該工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢復賠償相關事宜。甲方配合乙方進行協(xié)調。8、工程開工前，甲、乙雙方必需簽訂安全協(xié)議，并按協(xié)議內容履行各自的安全責任。9、乙方按甲方制定的工程方案制定施工方案，擬定施工三措，經(jīng)甲方許可，監(jiān)理員開出許可開工單后，方可施工。10、工程質量達不到要求，造成返工的一切損失由乙方負責，返工造成逾期交付的，每延誤一天，乙方按合同總價的0.5%償還違約金，并累計計算。工程工期、質量、安全等達不到甲方要求的，乙方將不能進

9、入誠信備案企業(yè)名單。11、乙方在施工中必需服從甲方現(xiàn)場監(jiān)理人員的管理。12、乙方不得將工程轉包，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，馬上停止施工，并承當一切經(jīng)濟損失和法律責任。四、設備、材料供應與清理13、工程所必需主材必需經(jīng)甲方審定。乙方必需指定專人憑各分(縣)局簽單到指定的地點領取主材。14、乙方在施工完成后應將甲方委托進行的改造工程中不再使用的舊材料、設備及設施全部拆掉并將現(xiàn)場清理干凈。15、乙方應將拆掉的舊設備和材料及時歸還至甲方庫房，辦理退還手續(xù)必需登記設備的規(guī)格、型號、出廠日期、出廠序號，甲方確認后簽字。甲方確認后的退還手續(xù)將作為工程結算資料必備依據(jù)。五、違約責任16、乙方不得擅自購買主材，經(jīng)發(fā)現(xiàn)，甲方有權

10、：責令乙方馬上停止施工，不付乙方工程款，要求乙方承當一切經(jīng)濟損失和法律責任。17、假設拆掉設備和材料未歸還甲方，甲方將從確保金中扣減，假設確保金不夠以抵扣廢舊設備和材料費用，差額部分從施工費中扣減。18、發(fā)生施工質量問題，乙方除負責保修外，還要賠償甲方的經(jīng)濟損失。19、甲方不按合同約定支付工程款，賠償因其違約給乙方造成的經(jīng)濟損失。六、爭議及其它20、爭議解決的方式：合同執(zhí)行過程中如發(fā)生爭議，雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均可向人民法院起訴。21、本合同一式六份，甲方執(zhí)四份，乙方執(zhí)二份，本合同自雙方簽章之日起生效。22、未盡事宜，雙方另行協(xié)商。23、附則：甲方(簽章)： 乙方(簽章)：

11、法定代表人： 法定代表人：委托代理人(簽名)： 委托代理人(簽名)：_年_月_日_年_月_日電力施工合同范本(三)甲方：乙方：依據(jù)中華人民共和國合同法、建筑安裝工程承包合同條例，_區(qū)_鎮(zhèn)人民政府將銅川汽車博覽園基礎設施建設工程中，從XX集團辦公大樓前至天駿重卡工程機械配件城4號樓高壓分支箱之間的高壓電力線路工程項目委托給_市XX公司將該項目工程負責墊資并承包給_市和效電力建設工程有限責任公司XXXX公司施工完成，為確保該工程按期、保質完成，明確雙方使命，經(jīng)協(xié)商，雙方達成如下協(xié)議。第一條 工程概況一、工程名稱：銅川XX基礎設施高壓電力線路工程二、工程內容：從XX集團辦公大樓前至天駿重卡工程機械配

12、件城4號樓高 壓分支箱之間的高壓電力線路的全部工程內容三、工程地點：銅川汽車博覽園四、工 期：共計90天：_年_月_日至_年_月_日(施工期間碰到停電、下雨等不可抗力因素工期順延)五、質量標準：達到建筑工程質量評定驗收標準及國家電力工程質量驗評標六、工程施工費用總造價為：玖拾萬元整人民幣(900000.00 元 )。第二條 甲乙方與施工方駐工地代表一、工程甲方代表 ： 負責施工全過程工程質量檢查。二、乙方項目負責人： 姜XX三、施工方項目負責人：李XX第三條 各方工作一、甲方工作：負責施工全過程工程質量檢查。二、乙方工作：1、與乙方簽定工程施工合同和安全合同，并接受甲乙方管理人員對所有施工工程

13、的質量檢查監(jiān)督。2、施工場地具備開工條件和完成時間要求：負責在開工前辦理好安全監(jiān)護、安全交底等相關手續(xù)。3、負責組織_市和效電力建設工程有限責任公司XXXX公司生技部、審計部、財務部、監(jiān)理部、預決算中心、運行維護單位對工程進行完工驗收，對質量不合格工程，有權責令乙方返工，直至合格為止。4、負責向施工方提供工程施工圖及施工變更單，組織制定部門及乙方對工程施工圖進行施工前會審，制定交底。三、施工方工作：1、按照國家電力工程質量驗評標準，擔負該項目工程施工任務。2、對甲方檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格工程，乙方要求施工方必需無條件返工，確保工程質量達到合同約定的驗收標準。3、已經(jīng)完工的工程未交付甲方之前，由乙方

14、負責已完工程的成品保護工作，保護期間發(fā)生損失的，乙方應自費修復。4、做好施工現(xiàn)場地下管線及鄰近建筑物的保護工作。5、確保施工現(xiàn)場清潔符合有關規(guī)定，交工前清理現(xiàn)場符合要求，承當違反有關規(guī)定的損失和罰款。第四條 工程質量等級一、工程質量等級：按電力行業(yè)優(yōu)質工程執(zhí)行。乙方如達不到約定條件的部分，甲方代表一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，可要求乙方的施工方返工，施工方應按甲方代表要求的時間返工，直至符合約定條件，因乙方原因達不到約定條件的，由乙方承當返工費用，工期不予順延。返工后仍不能達到約定條件的，乙方承當違約責任。二、質量評定部門：_市和效電力建設工程有限責任公司XXXX公司生技部、審計部、財務部、監(jiān)理部、預決算中心、運

15、行維護單位等相關部門。第五條 驗收甲方依據(jù)乙方的施工方申請，組織_市和效電力建設工程有限責任公司XXXX公司生技部、財務部、審計部、監(jiān)理部、預決算中心、運行維護單位對施工項目進行驗收。對不合格的工程甲方通知乙方處理，乙方承當因自身原因導致返工、修改等費用，處理合格后甲方重新組織人員驗收，直至符合質量要求。第六條 工程預付款：本工程開工前不預付工程款。第七條 工程款支付一、工程款支付方式：支票二、工程款支付和時間：工程為一次性包死價，無保修金，完工后甲方一次性付給乙方。第八條 因執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由爭議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，由_市仲裁委員會仲裁。第九條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同

16、一式四份，具有同等法律效力，甲乙雙方各執(zhí)兩份，由雙方各自分送相關部門。甲方：代表人：簽訂日期：乙方：代表人：簽訂日期：電力施工合同范本(四)發(fā)包人：承包人：依照中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及其他有關法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本建設工程協(xié)商一致，訂立本合同，供雙方遵照執(zhí)行。一、工程概況1、工程名稱：;2、工程地點： ;3、工程范圍： ;(詳見施工圖紙內容);4、承包方式：_。5、材料及工藝補充說明(詳見施工圖紙內容)。二、合同工期及工期延誤1、開工日期：_年_月_日 ，完工日期_年_月_日 ，合同工期總天數(shù) 天(以實際進場施工之日算起);2、由于承包人的責

17、任未按本合同規(guī)定的日期完工，每逾期_日，承包人向發(fā)包人支付合同價款萬分之_的違約金，算至驗收合格之日;3、因以下原因造成工期延誤，工期相應順延：a發(fā)包人未能按約定提供(或確認)施工圖紙及開工條件;b發(fā)包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款;c發(fā)包人代表(或監(jiān)理工程師)未按約定提供指令、批準等，致使施工不能正常進行;d制定變更或工程量增加;e非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過小時;f不可抗力;g其他非因承包人原因造成停工累計超過 小時。4、承包人在以上狀況發(fā)生后 _日內，就延誤的工期以書面形式向發(fā)包人代表(或監(jiān)理工程師)提出報告;發(fā)包人代表(或監(jiān)理工程師)在收到報告后_日內予以確認，

18、逾期不予確認提出修改看法，視為同意順延工期。三、質量標準工程質量標準：合格、按照鋼結構施工質量驗收規(guī)范驗收。四、合同價款總計合同金額(大寫)(人民幣)，小寫。五、工程款結算及支付1、主鋼構進場之日起_日內，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;2、綱結構主體完工之日起_日內，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;3、工程全部完工之日起_日內，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;承包人向發(fā)包人開具工程合同總價款 的銀行保函作為保修金，發(fā)包人于_年內返還承包人;六、施工準備1、承包人在合同簽定后_日內完成圖紙的制定和細化，完成后由發(fā)包人提交給制定院，承包人協(xié)同參加技術交底以便圖

19、紙通過。2、發(fā)包人在施工前應負責做好三通一平工作，提供基準測量點，提供施工用水、電;3、發(fā)包人應辦理完備項目報建、圖樣簽章手續(xù)，協(xié)調好周邊及有關部門關系;4、承包人于接到檢察合格圖紙_日內完成主構件的加工并運抵工地現(xiàn)場5、承包人嚴格按照施工圖紙中的材料進行采購和加工，并提供主要鋼材，彩板的質量確保書;七、安全施工與檢查1、承包人應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采用必要的安全防護措施，消除事故隱患;2、發(fā)包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，;發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理規(guī)定進行施工，因發(fā)包人原因導致的安全事故，

20、由發(fā)包人承當相應責任及發(fā)生的費用;3、如發(fā)生安全事故，承包人應按有關規(guī)定馬上上報有關部門并通知發(fā)包人，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承當發(fā)生的費用;4、當發(fā)包人與承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。八、工程完工驗收及保修1、承包人在工程完工前_日內，應將驗收日期以書面形式通知發(fā)包人屆時驗收，如發(fā)包人不能按期參加驗收，須提前通知承包人，并與承包人另行商定驗收日期，但發(fā)包人必需承認承包人的完工時間;發(fā)包人推遲驗收，其間所發(fā)生的管理費和其他損失均由發(fā)包人承當;2、發(fā)包人收到承包人的驗收通知未提出異議，但到期又不按期組織驗收或發(fā)包人提前使用的，視為驗收合格;3、完工工程經(jīng)驗

21、收合格之日，辦理工程移交，從驗收之日起_日內移交完畢，如發(fā)包人不按期接管，致使工程發(fā)生損失，應由發(fā)包人承當;4、工程已基本完工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期完工，可作減項完工，并對已完成工程進行完工驗收和辦理移交手續(xù);5、自工程完工驗收合格之日起_年內承包人對工程負責保修，保修期限屆滿后，承包人提供終身優(yōu)惠服務。九、現(xiàn)場代表發(fā)包人現(xiàn)場代表_，承包人現(xiàn)場代表_ _，雙方代表的權利義務按本合同約定，解決工程中所遇問題的協(xié)商、及決策看法的簽證、處理;如一方換人時應提前三天書面通知對方。十、違約責任一方違約時，除前面條款另有約定外，違約方支付違約金 萬元。十一、爭議解決雙

22、方約定，在履行合同過程中產(chǎn)生爭議時，雙方應及時協(xié)商，協(xié)商不成，任何一方應向 人民法院起訴。十二、附則本合同未盡事宜，雙方可依據(jù)具體狀況結合有關規(guī)定議定附則條款，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力;本合同以雙方簽字蓋章后生效，一式四份，發(fā)包人與承包人各執(zhí)二份，具有同等法律效力。組成本合同的文件包括：1、本合同2、標準、規(guī)范及有關技術文件3、圖紙4、雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件合同訂立時間：_年_月_日合同訂立地點：_本合同共_ 頁發(fā)包人：_ 承包人：住所：_ 住所：法定代表人：_ 法定代表人： ：_ ： ：_ ：開戶銀行：_ 開戶銀行：賬 號：_ 賬 號：XX編碼：_ XX編碼：

23、電力施工合同范本(五)建設單位:(以下簡稱甲方)承包單位：(以下簡稱乙方)依據(jù)中華人民共和國合同法及相關法律、法規(guī)，結合本工程具體狀況，甲乙雙方在平等互利的基礎上，遵循平等、自愿、公平及誠信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議:一、工程概況1、工程名稱：臨清豪翰商貿城一期10配電工程施工2、工程地點：新華XX與緯八路交匯處西北角二、承包方式及范圍承包方式：包制定、包人工、包該工程所有設備安裝材料、包機械、包工期、包質量、包安全、包檢驗、包調試、包驗收合格備案和送電、包售后修理。 承包范圍：1、供電系統(tǒng)制定。2、所有安裝設備材料的采購、運輸及保管;高壓分接箱、組合式箱變的制作、組裝及出廠檢驗;3、供電系統(tǒng)施工:龍山XX過路150頂管100米;從101013南華線9號桿接線夾經(jīng)