2019年裝飾裝修工程施工合同

1、裝飾裝修工程施工合同發(fā)包人：承包人：簽訂日期：發(fā)包人：承包人：依照中華人民共和國合同法 及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合裝飾裝修工程施工的特 點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就發(fā)包人綜合樓的裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協(xié)議：第一條 工程概況1.1工程地點：1.2工程承包方式：承包人包工、包料。1.3工程期限 天，開工日期年 _ 月日，竣工日期日。1.4合同價款：本合同工程暫定造價為（大寫）第二條 工程結算方式工程結算造價編制以省建筑裝飾工程預算定額及年月工程造價信息 為依據(jù)， 不能直接套用定額及信息價的， 應提前通知甲方， 由甲方確認品牌 及價 格后再行施工。特別貴重材

2、料及器材品牌及價格由雙方另行面議。工程量按實結算。室裝飾裝第三條 施工圖紙發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙貳份，發(fā)包人、承包人各壹份（詳見附表：家庭居 修工程設計圖紙） 。第四條 發(fā)包人義務4.1開工前 7 天，為承包人入場施工創(chuàng)造條件。4.2提供施工期間的水源、電源。4.3派置同志為甲方代表協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工監(jiān)理。4.4參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收。第五條 承包人義務5.1施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。5.25.35.4保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場，施工人員和設備必須在7 天內(nèi) 撤離施工嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)

3、場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。乙方在施工中發(fā)生的安全事故，一切責任均由乙方負責承擔。驗收交付現(xiàn)場。5.5 乙方應對該單位工程的產(chǎn)品負責，應做好設備、器材的防盜、防竊及產(chǎn)品保護工作至甲方時為止。5.6 乙方派項目經(jīng)理同志負責現(xiàn)場施工工作。第六條 工程變更工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關工程費用及工期。第七條 材料的提供由承包人提供的材料、設備、器材，承包人應在運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗。經(jīng)發(fā)包人驗收合格后方可用于本工程第八條 工期延誤8.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認，工期相應順延：1）工程量變化和設計變更。2）不可抗力

4、。3）發(fā)包人同意工期順延的其他情況。8.2 因發(fā)包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因發(fā)包人提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由發(fā)包人承擔，工期順延。8.3 發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。8.4 因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。第九條 質(zhì)量標準雙方約定本工程施工質(zhì)量標準：建筑裝飾施工質(zhì)量驗收規(guī)程以及相關的驗收標準。不符合合同約定的標準， 認證過程支出的相關費用由承包人承擔；經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發(fā)包人承擔。第十

5、條 工程驗收和保修10.1 雙方約定在施工過程中屬隱蔽工程的需書面通知甲方進行隱蔽驗收；承包人應提前兩 天通知發(fā)包人進行驗收，驗收合格后應填寫工程驗收單。10.2 工程竣工后， 承包人應通知發(fā)包人驗收， 發(fā)包人接到驗收通知后七天內(nèi)組織驗收，經(jīng) 相關部門驗收合格后填寫工程驗收單并辦理移交手續(xù)。10.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為一年。驗收合格簽字后， 填寫工程保修單。施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由相關部門對工程質(zhì)量予以認證，經(jīng)認證工程質(zhì)量第十一條 工程款支付方式11.1雙方約定按以下方式支付工程款：1)開工前按暫定價的 20% 預付施工備料款元。2)工程進度至 50% 時再付元

6、。3)工程進度至 80% 時再付元。4)工程竣工驗收后10 天內(nèi)付元。5)工程竣工結算后留5% 作為工程質(zhì)量保證金，余款 7 天內(nèi)一次性付清。11.2 工程驗收合格后，承包人應向發(fā)包人提出工程結算，并將有關資料送交發(fā)包人。 發(fā)包 人接到資料后日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字，發(fā)包人應在簽字時向承包人結清工程尾款。11.3 工程款全部結清后，承包人應向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。第十二條 違約責任12.1 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī) 定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。12.2 未辦理驗收

7、手續(xù)， 發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負責。12.3 因一方原因，造成合同無法繼續(xù)發(fā)行時，該方應及時通知另一方辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。12.4發(fā)包人未按期支付工程款的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金元。12.5由于承包人原因， 工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，承包人負責修理， 工期不予 順延。12.6由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金元。調(diào)解不成第十三條 合同爭議的解決方式本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決；也可由有關部門調(diào)解；協(xié)商或 的，依法向人民法院提起訴訟。第十四條 因工程施工而產(chǎn)生的垃圾， 由承包人負責運出施工現(xiàn)場， 并負責將垃圾運到指定 的地 點。第十五條 附則15.1 本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生