工裝裝修合同范本

1、奧昆明順城店裝修合同發(fā)包方:云南瀾奧商貿(mào)有限公司承包方:云南旭盛裝飾工程有限公司簽訂地點:云南昆明奧牛牛昆明順城店裝修合同發(fā)包方：云南瀾奧商貿(mào)有限公司（下稱“甲方” ）承包方：云南旭盛裝飾工程有限公司（下稱“乙方” ）依照中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法、中華人民共和國消費者權(quán)益保護(hù)法以及其他相關(guān)的法規(guī)，甲、乙雙方本著遵循誠信、平等、 互利和協(xié)商一致的原則， 就奧牛牛昆明順城店裝修工程事宜， 達(dá)成本合同條款如下， 雙方共同遵照執(zhí)行。第一條 工程概況（ 一 ） 工程名稱：奧牛牛昆明順城店裝修（下稱“本工程”）（ 二 ） 工程地點：昆明順城購物中心第二條 工程范圍及內(nèi)容2、5、6、（一）

2、（二）1、工程范圍：奧牛牛昆明順城店商鋪工程內(nèi)容：地面：地磚保護(hù)，原商鋪頂面吊頂拆除后布置強電。頂面：制安鋁格柵，石膏板平頂走邊膩子粉乳膠漆罩面，桑拿板邊頂走邊油漆罩面。3、4、墻面：膩子粉。形象墻、櫥窗墻面桑拿板制安油漆罩面，桑拿板包柱漆罩面。廣告照明：頂面布置合適燈光亮化工程，形象墻及門頭制安廣告字，商鋪內(nèi)制安廣告燈箱。大門：鋼化玻璃索拉門制安。櫥窗：鋼架制安油漆罩面，鋼化玻璃制安。第三條 工程造價雙方同意，本工程如順利完成全部內(nèi)容，即總造價為人民幣壹拾壹萬伍仟元整（Y: 115000元）（下稱“工程總造價”）；但工程建設(shè)過程中如發(fā)生具體內(nèi)容增 減，則實行單價包干， 按實結(jié)算 （詳見本合同

3、附件所包含的單價及各分項包干價） 實際工程總造價的計算方式為：實際工程造價 =上述工程造價涵蓋了甲方應(yīng)支付給乙方及為本工程應(yīng)承擔(dān)的全部費用和款項。第四條 建設(shè)工期本工程建設(shè)工期為（工程開工日期）至天，自年日（工程竣工日期）。第五條技術(shù)材料及其交付時間雙方同意，本工程涉及的技術(shù)材料包括:1、施工圖紙、開工審批表、變更通知書。2、竣工圖紙、各階段驗收證明材料。3、其他應(yīng)提交的重要文件資料。乙方未經(jīng)甲方同意，不得將本工程圖紙及作法說明轉(zhuǎn)給第三人。工程質(zhì)量保修期滿后，除乙方存檔需要的圖紙及作法說明外， 應(yīng)將全部圖紙及作法說明退還給 甲方。第六條工程質(zhì)量1、雙方同意，本工程的質(zhì)量應(yīng)達(dá)到建設(shè)方案及圖紙中的

4、技術(shù)要求；建設(shè)方案 及圖紙中無明確技術(shù)要求的，應(yīng)達(dá)到國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2、施工中，甲方如有特殊工藝要求或特殊質(zhì)量要求，須與乙方商議并另行簽 定補充協(xié)議，增加的費用按實際計入結(jié)算。如影響工期則原合同工期順延。3、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方負(fù)責(zé)；施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備應(yīng)按時供應(yīng)到工地現(xiàn)場。如延期供貨，則工 期順延。4、甲方如自聘工程監(jiān)理，必須在工程開工前以書面形式通知乙方，以便于工 作銜接。5、施工中若甲方需要更改施工內(nèi)容或更改已選定的材料，須與乙方商議并另 行簽定補充協(xié)議；若未經(jīng)乙方同意，甲方強行要求作業(yè)人員更改施工內(nèi)容所引起的 質(zhì)量問題、延誤工期以及

5、造成的損失或支出的費用，概由甲方負(fù)責(zé)。6乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。 如已使用，對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。第七條 雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方的權(quán)利與義務(wù)1、甲方應(yīng)在不晚于工程開工之日提供場地;2、因甲方原因致使本工程中途停建、緩建的，甲方應(yīng)當(dāng)采取措施彌補或減少損失;3、工程竣工經(jīng)驗收合格后，甲方應(yīng)當(dāng)按本合同的約定按時支付工程款， 并接收本工程；4、甲方在不妨礙乙方正常作業(yè)的情況下，可以隨時對作業(yè)進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行5、檢查；甲方有權(quán)對乙方施工人員身份進(jìn)行抽查，若發(fā)現(xiàn)乙方聘用有殘疾、未成年人及智力障礙的作業(yè)人員，甲方有權(quán)要求乙方對上述人員進(jìn)行清退,否則不得入場施工

6、，造成的損失由乙方承擔(dān);6、7、協(xié)助乙方處理在施工過程中與各相關(guān)單位的關(guān)系；指派（電話：），參與對本工程的監(jiān)督管理;（電話:9、按時參加本工程的驗收；乙方因違反本合同條款給甲方造成損失的，甲方有權(quán)要求其承擔(dān)違約責(zé)任;乙方的權(quán)利與義務(wù)1、建筑結(jié)構(gòu)及非建筑結(jié)構(gòu)的加固、改造、補強、 修繕，設(shè)備及設(shè)備管線更新、改造等工程必須嚴(yán)格按照圖紙及作法說明的要求施工，未經(jīng)甲 方同意，乙方不得隨意改變作法；乙方隨意拆、改原建筑結(jié)構(gòu)、防火墻、等造成的罰款，由乙方承擔(dān)，造成甲方損失的，由乙方賠償甲方的有關(guān)損失；2、乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)本合同清單內(nèi)工程的全部工作， 確保工程質(zhì)量。工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到本合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，工程質(zhì)量達(dá)不

7、到約定標(biāo)準(zhǔn)的部分,乙方應(yīng)按合同進(jìn)行整改，直到符合約定標(biāo)準(zhǔn);3、乙方要管理好自己的隊伍，組織工人文明施工，不得在工地及相關(guān)場所 進(jìn)行違法犯罪活動，如有造成犯罪后果，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任，甲方概不負(fù)責(zé)；為確保工期，乙方應(yīng)當(dāng)按照雙方約定保證工程配備充足的勞動力以確保工程進(jìn)度；項目竣工驗收合格后，乙方應(yīng)按本合同約定及時提交竣工資料及報送結(jié)算書；乙方應(yīng)當(dāng)將施工垃圾運至指定位置處理;4、5、6、7、甲方因違反本合同條款給乙方造成損失的，乙方有權(quán)要求其承擔(dān)違約責(zé)任；第八條工期延誤1、對以下原因造成的工期延誤，工期應(yīng)順延:工程量變化或設(shè)計變更，工期順延;不可抗力，工期順延；停水、停電，以及小區(qū)商場物業(yè)規(guī)定暫停施

8、工日，工期順延;(4)2、客戶沒有按期繳納進(jìn)度款，作停工處理，工期順延；因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期時，工期順延;3、的,施工中如果甲方要求變更工程的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期 甲方必須書面通知乙方，并承擔(dān)全部施工費用，工期順延；如因乙方原因造成返工，由乙方承擔(dān)責(zé)任，工期不變;第九條工程驗收1、本工程竣工后，甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)建設(shè)方案及圖紙、國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)及時進(jìn)行驗收；經(jīng)驗收合格方可交付使用。2、開工進(jìn)場時，甲、乙雙方共同對原土建、水、電等工程進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn), 如有問題，由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決后，乙方開始施工，并從此時開始計 算工期。3、乙方通知甲方進(jìn)行竣工驗

9、收，甲方應(yīng)在及時安排相關(guān)人員前來驗收。 如未經(jīng)竣工驗收，甲方自行搬入與該工程無關(guān)的家具、其他物品或更換門鎖，均視為驗收合格。4、工程驗收須經(jīng)甲方現(xiàn)場管理人員、監(jiān)理人員、乙方相關(guān)負(fù)責(zé)人簽證確認(rèn)。第十條質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期本工程質(zhì)量保證期為壹（1）年。如果質(zhì)量保證期內(nèi)出現(xiàn)因乙方責(zé)任引起的質(zhì)量問題，由乙方進(jìn)行修復(fù)，相關(guān)費用由乙方承擔(dān)；因甲方或第三方引起的質(zhì)量問題,由乙方負(fù)責(zé)修繕，相關(guān)費用由甲方承擔(dān)。第十一條 結(jié)算及賬戶信息本合同簽訂后乙方進(jìn)場施工之日起計算，甲方在3天內(nèi)支付工程總造價40%勺預(yù)付款;Y:46000.00 （人民幣肆萬陸仟元整）1、2、3、如本工程項目順利實施，油漆工程結(jié)束之日起計

10、算，甲方在3天內(nèi)支付工程總造價40%勺進(jìn)度款；（包含工程簽證所產(chǎn)生的工程款）Y:46000.00 （人民幣肆萬陸仟元整）本工程竣工經(jīng)甲方驗收合格后，甲方應(yīng)于驗收之日起計算一周內(nèi)向乙方23000.00 （人民幣貳萬叁仟元整）雙方的基本賬戶信息及聯(lián)系方式如下:支付工程總造價剩余部分的20% （包含工程簽證所產(chǎn)生的工程款）Y:甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：地址：電話：電話：傳真：傳真：郵政編碼：郵政編碼：幵戶銀行：幵戶銀行：銀行賬號：銀行賬號：4、如上述信息發(fā)生變更，發(fā)生變更的一方應(yīng)當(dāng)及時通知對方。 第十二條安全責(zé)任乙方承諾具有簽署和承包本工程項目的資質(zhì)和條件，必須嚴(yán)格遵守甲方的相關(guān)規(guī)章制度和

11、安全操作規(guī)程進(jìn)行施工作業(yè)，因乙方違規(guī)操作造成的安全事故，由乙方 負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相關(guān)費用及損失。1、第十二條違約責(zé)任乙方因違反本協(xié)議給甲方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。因施工造成工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，負(fù)責(zé)無償修理或返工；若因乙方原因?qū)е鹿こ滩荒馨雌谕瓿刹⑼度脒\行，每遲延一天乙方應(yīng)支付甲方工程結(jié)算總價1%。違約金，最高不超過合同總價的1%該違約金可在甲方 應(yīng)支付給乙方的工程款中扣劃。2、3、若非乙方原因，甲方不按合同及時撥付工程款，則每遲延一天，甲方應(yīng)向乙方支付工程結(jié)算總價1 %。違約金，最高不超過合同總價的1%若甲方超過合同規(guī)定時間 5旦還未付款，則乙方有權(quán)中止施工，直至甲方付款為止，工期同

12、時順延；由此產(chǎn)生的一切損失及責(zé)任由甲方承擔(dān)。 由于不可抗力原因造成工程進(jìn)度延誤， 乙方應(yīng)及時將情況通知甲方，無4、其它違約責(zé)任按合同法執(zhí)行。第十四條合同爭議的解決方式1、施工費單價以合同簽訂價為準(zhǔn)，辦理付款時不再進(jìn)行調(diào)整。2、因本合同的履行產(chǎn)生的爭議，由甲乙雙方協(xié)商解決；如協(xié)商不成，可向 本合同簽署地法院提起訴訟，由法院判決。第十五條附則1、本合同多列條款甲乙方已認(rèn)真閱讀并理解全部內(nèi)容， 本合同經(jīng)雙方授權(quán) 代表簽字蓋章后生效。2、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商一致可簽訂補充條款，補充條款與本合同具 有同等法律效力。3、4、本合同一式4份，甲方執(zhí)2份，乙方執(zhí)2份，具有同等法律效力。 本合同工程竣工驗收合格至質(zhì)量保修期屆滿自然失效。第十六條附件本合同具有以下附件，是本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。附件一 奧牛牛昆明順城店裝修報價明細(xì)表需承擔(dān)違約責(zé)任；但在不可抗力事件結(jié)束后，