建設(shè)工程施工合同書

1、建設(shè)工程施工合同書（標(biāo)準(zhǔn)版）甲方：乙方：簽訂日期：簽訂地點：建設(shè)工程施工合同作為建設(shè)工程合同之一種，其標(biāo)的物建設(shè)工程具有投資數(shù)額 大、建設(shè)工期長、技術(shù)難度高、涉及范圍廣等特點，建設(shè)工程施工合同書是怎樣 的？以下是華律網(wǎng)小編為大家整理的建設(shè)工程施工合同書范文，歡迎參考閱讀。建設(shè)工程施工合同書范文1發(fā)包人（簡稱甲方）：承包方（簡稱乙方）：根據(jù)中華人民共和國合同法及我國其他法律法規(guī)規(guī)定，并結(jié)合工程的具體 情況，為明確雙方責(zé)任、協(xié)作配合，確保工程施工質(zhì)量，經(jīng)甲乙雙方平等、自愿 協(xié)商，達成以下合同條款供雙方遵照履行。第一條：工程概況1、工程名稱：2、工程建設(shè)地：3、工程規(guī)模、特征：4、工程施工任務(wù)（內(nèi)容

2、）與技術(shù)要求：須符合建筑地基處理技術(shù)規(guī)范jgj79-2002 要求。5、預(yù)計施工工作量：6、完成施工工作量測量方式：7、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：第二條：甲方應(yīng)向乙方提供下列文件資料，并對其準(zhǔn)確性、可靠性負(fù)責(zé)：1、本工程批準(zhǔn)文件、用地（附紅線范圍），以及施工許可等批件復(fù)印件。2、工程施工任務(wù)委托書，技術(shù)要求和工作范圍的地形圖、 建筑總面積布置圖、 工程所需的坐標(biāo)與標(biāo)高資料。第三條：合同工期1、 本工程定于于年月日竣工，總工期為天。2、施工有效期限以合同約定的時間為準(zhǔn)，若遇設(shè)計圖紙變更、工程量變化等 特殊情況，經(jīng)甲方同意，可順延工期。第四條：計費標(biāo)準(zhǔn)及付費方式1、本工程施工約定包干價方式計費，每平方米固定價為

3、元，總價預(yù)計為元（大寫：），總價款以最終施工測量面積為準(zhǔn)結(jié)算。2、本合同生效后日內(nèi)，甲方向乙方預(yù)支約定總工程款 30 %的款項，計 元; 地基基礎(chǔ)工程完成強夯工作量 50 %時，甲方向乙方支付工程進度款 60 %的款 項，計元。剩余10 %款項待工程基礎(chǔ)驗收合格后由甲方一次性支付，計第五條：雙方責(zé)任1、甲方委托任務(wù)時，必須以書面形式明確施工任務(wù)，并按第二條規(guī)定提供文 件資料。2、甲方應(yīng)為乙方提供基本的工作條件，如3、乙方應(yīng)按國家技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和甲方委托書及技術(shù)要求進行工程施 工技術(shù)，并按合同約定的工期提交合格的施工成果。4、乙方施工人員應(yīng)遵守安全和保密規(guī)則， 對施工過程中發(fā)生的安全事故負(fù)

4、責(zé)， 并對與本合同有關(guān)的資料負(fù)有保密義務(wù)。第六條：違約責(zé)任1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活條件，致使乙方停工、窩工或延誤工 期的，甲方應(yīng)補償乙方停工、窩工損失，損失金額按約定總工程款的平均日產(chǎn)值 計算。2、因未滿足技術(shù)要求，致使施工質(zhì)量不能合格驗收，由此造成的經(jīng)濟損失均 由乙方承擔(dān)。3、合同履行期間，若因工程停建甲方需要解除合同時，乙方尚未進行施工工 作的，不退還甲方已付工程款，乙方已開始進行施工的，按實際完成的工作量進 行結(jié)算。4、發(fā)包人未按合同日期撥付工程款，每超過一日，應(yīng)向乙方償付未支付工程 款千分之一的逾期違約金。5、乙方未能按期完成施工任務(wù)，每遲延一日，應(yīng)減收工程款千分之一的違約

5、 金。第七條：其他事項1、本合同未盡事項，雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等 法律效力。2、若在履行本合同時發(fā)生爭議，雙方及時協(xié)商解決，協(xié)商不成，應(yīng)向甲方所 在地人民法院起訴。3、雙方完成本合同約定的約定的義務(wù)后，本合同終止。4、本合同一式自雙方簽章后生效，甲方持份，乙方持 份。甲方（公章）： 乙方（公章）：法定代表人（簽字）: 法定代表人（簽字）: 年月日年月日建設(shè)工程施工合同書范文2發(fā)包人（全稱）:（以下簡稱甲方）承包人（全稱）:（以下簡稱乙方）依照中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及其他有關(guān)法律、 行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工

6、事 項協(xié)商一致，訂立本合同。一、工程概況工程名稱：黃金堡學(xué)府花園d棟 工程地點： 重慶市渝北區(qū)龍溪鎮(zhèn)工程內(nèi)容：建筑面積31200m2、結(jié)構(gòu)類型：框架、剪力墻結(jié)構(gòu)、地上二十九層, 地下一層，全高99.6米。群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項目一覽表 （附件1）工 程立項批準(zhǔn)文號： 資金來源：自籌。二、工程承包范圍承包范圍：土建及安裝工程（發(fā)電機組、塑鋼門窗、消防系統(tǒng) 除外）和環(huán)境工 程。三、合同工期開工日期：2001年2月5日。 竣工日期：2002年8月6日。 合同工期總?cè)?歷天數(shù)548天。四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：優(yōu)良。五、合同價款金額（大寫）：暫估貳仟叁佰陸拾萬元（人民幣）¥： 2360

7、萬元六、組成合同的文件組成本合同的文件包括：1、本合同協(xié)議書2、中標(biāo)通知書3、投標(biāo)書及其附件4、本合同專用條款5、本合同通用條款6、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件7、圖紙8 工程量清單9、工程報價單或預(yù)算書雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分 通用條款中分別賦予它們 的定義相同。八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、 竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān) 工程質(zhì)量保修責(zé)任。九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng) 支付的款項。十、合同生效合同訂立時間：2001年 月 日合同訂立地點：重慶市本合同雙方約定 雙方簽字簽章后生效。甲方（公章）： 乙方（公章）：法定代表人（簽字）: 法定代表人（簽字）: 年月日年月日建設(shè)工程施工合同書范文3發(fā)包人（全稱）：（以下簡稱甲方）承包人（全稱）：（以下簡稱乙方）一、工程概況工程名稱：工程地點：工程內(nèi)容：資金來源:二、施工工期開工日期：竣工日期：合同工期總?cè)諝v天數(shù)天三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：四、合同價款金額（大寫）（小寫）五、協(xié)議生效合同訂立時間：年 月曰合同訂立地點：本協(xié)議雙方約定： 后生效。六、工程款支付雙方約定的工程款支付的方式和時間：七、竣工驗收本工程按上級竣工驗收的有關(guān)規(guī)定，向發(fā)包人提供竣工驗收報告, 然后由相關(guān)部門組織驗收。八、本工程