2021年工程項目墊資協(xié)議范本【標準版】

1、2021年工程項目墊資協(xié)議范本【標準版】墊資，是指按照工程項目的資金情況，工程項目對外付款大于項目已收款或者應收款合計所形成的代墊支出的資金?；蛘呤巧a(chǎn)經(jīng)營當中所需的款項。那該墊資協(xié)議又是如何書寫的呢，小編在下方給大家?guī)砹斯こ添椖繅|資協(xié)議范本以及簽訂該類借款合同的注意事項，供大家參考參考。2021年工程項目墊資協(xié)議范本【標準版】甲方(墊資方)：_住所:_身份證號碼：_聯(lián)系方式(手機)：_銀行賬戶：_銀行賬號：_乙方(借資方)：_住所：_身份證號碼：_聯(lián)系方式(手機)：_風險告知：填寫完整的單位信息，有助于與對方發(fā)生糾紛時，有明確的地址及聯(lián)系方式向對方發(fā)送督促函件或顧問人員公函，在訴訟時能提供

2、有效的信息給法院，減少訴訟程序風險及案件處理效率。依照中華人民共和國合同法、建筑安裝工程承包合同條例等相關法律、法規(guī)，本著誠實守信、互惠互利、公平、公正的原則，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商就建設工程施工有關事項簽訂如下條款：一、工程名稱：_二、工程地點：_三、工程項目：總建筑面積約_平方米(_棟樓)。四、進場時間： 定于_年_月底前(以進場通知書為準)。五、承包方式：包工包料、包質量、包安全、包工期(圖紙以內的全部內容)本工程不得分包、轉包。六、承包內容：土建、水、電、暖安裝工程及室外配套工程。七、施工工期：自接到開工通知書之日起到工程竣工驗收合格之日止，有效工期為_天。八、工程質量：執(zhí)行國家現(xiàn)行的有

3、關施工規(guī)范及驗收標準，質量必須達到合格標準。九、工程造價：本工程投資額約_億元人民幣。十、結算方式和計價標準：1、土建、裝飾工程造價和安裝工程造價計價辦法，按照現(xiàn)行2003年建筑工程消耗量定額、2003年安裝工程消耗量定額和2006建筑工程計價清單，取費類別按工程類別。2、預算以甲方提供的施工圖紙和設計變更通知書及現(xiàn)場工作量簽證單據(jù)實結算。3、工人工資單價：執(zhí)行_元/工日。4、施工措施費按取費標準的60%計算;5、規(guī)費雙方按規(guī)定各自繳納，雙方積極做工作力爭享受最優(yōu)惠政策。6、材料價格確定，甲乙雙方共同考察市場，確定材料質量和價格，由乙 方組織購進，甲方在工地上比對材料數(shù)量并在購料單據(jù)上簽字認可

4、，作為結算依據(jù)。7、乙方對甲方同一經(jīng)營的材料在認可質量的前提下，優(yōu)先考慮使用。十一、付款辦式：1、本工程全部由乙方墊資建設，從工程開工開始計算，20個月后連本帶息由甲方一次還清，到期不能還清，按所欠總額的1%追究甲方違約責任，乙方所建房產(chǎn)可全權拍賣處理或到人民法院提起訴訟。利息計算從工程竣工驗收結算后開始計算，按建設銀行同期貸款基準利率。2、工程竣工驗收合格時，甲方按國家有關規(guī)定扣留工程總造價的5%作為工程保修金，待工程保修期滿后結清。十二、協(xié)議履約金的支付與返還1、自簽訂承包協(xié)議之日起兩日內，乙方先付給甲方履約保證金_萬元，待招標結束正式施工合同簽訂后轉為工程保證金。2、協(xié)議簽章、財務手續(xù)辦

5、完生效、甲方對乙方公司進行考察(公司、工地等)，待甲方考察結束認可后，甲方會同招標代理公司擬定招標文件及合同，雙方認可后正式簽訂建設工程施工合同。3、待工程完成主體時，返還乙方工程保證金50%，工程竣工驗收合格，并符合合同約定要求后，甲方在15日內返還給乙方剩余部分保證金。4、具體事宜以正式施工合同為準。風險告知：墊資協(xié)議屬于變相借款合同，通常情況下借款合同的借款由當事人進行協(xié)商約定，自然人之間的借款未約定利息的，視為無償借款;自然人之間約定有償借款的，其利率不得高于法定限制。相關法律規(guī)定，民間借貸的利率可以適當高于銀行的利率，但最高不得超過銀行同類貸款利率的4倍;不允許計收復利。十三、甲方責

6、任及義務1、組織施工圖會審、技術交底并負責及時簽證。2、負責三通一平，提供材料堆放場地。3、按乙方提供的進度報表及合同相關進行監(jiān)督檢查和驗收。4、負責協(xié)調施工期間的各種外界干擾。5、施工期間配合乙方積極協(xié)調交通、環(huán)保、城管等相關部門的關系，確保不影響乙方施工。6、施工期間如有變更應提前五日為乙方出具變更通知書。十四、乙方責任及義務1、參與圖紙會審、技術交底、組織施工隊及施工機械并作出施工進度計劃。2、按甲方提供的施工圖紙及出具的變更通知書進行施工。3、負責各種技術資料的收集、整理、保管，待工程竣工一個月內移交甲方。4、落實好各項管理措施，執(zhí)行甲方的各項管理制度，嚴格遵守各種安全操作規(guī)程，防火、

7、防盜，確保安全文明施工。5、在施工中由于管理不善所造成的各種安全質量事故均由乙方負責，并承擔一切經(jīng)濟賠償及損失。6、對于見證取樣的材料，如：鋼材、承重磚、防水材料等在進場前必須經(jīng)有關部門進行材料試化驗，經(jīng)檢驗合格后方可進購。7、按施工場地平面布置圖，搭設臨建、堆放材料，做到文明施工。8、乙方必須參加公開競標，同等條件保證乙方中標。十五、違約責任1.乙方如因自身實力原因，無法承擔施工所需的墊付資金，影響工程進度、質量等，一切經(jīng)濟損失由乙方自負。停工一月以上按工程總額的_%追究違約責任，三個月以上甲方有權再安排其他公司接替施工。十六、爭議解決履行本協(xié)議發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向

8、_市人民法院起訴。風險告知：關于爭議解決方式的約定，可以選擇到有管轄權法院訴訟或者選擇仲裁，二者的本質區(qū)別是若約定仲裁解決仲裁一裁終局，約定向法院提起訴訟兩審終審。在約定管轄時注意，約定了法院管轄就不能在約定仲裁管轄，兩者只能選擇其一。本協(xié)議與正簽合同具有同等法律效力。本協(xié)議作為正簽建設工程施工合同的附件，一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字、加蓋合同專用章之日起生效。甲方(簽字、蓋章)： 乙方 (簽字、蓋章)：法定代表人：_ 法定代表人：_簽訂日期：_年_月_日 簽訂日期：_年_月_日借款合同訂立的注意事項(一)嚴格按法律來確認借款人的主體資格按合同法及貸款通則的規(guī)定，可以簽訂借款合同的借款人必須為具有簽約主體資格的企(事)業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織、個體工商戶或具有完全行為能力的自然人。(二)由借款人填寫借款合同，防止理解糾紛根據(jù)合同法的有關規(guī)定，借款合同是雙方當事人真正意識的表示，雙方當事人就合同的主要內容、條款達成合意的，借款合同即告成立。(三)明確借款用途目前，銀行業(yè)普遍存在借新還舊即借“新貸款用于歸還借款人的老貸款”的情況。最高人民法院關于適用中華人民共和國擔