2021年最新的承攬合同范本

1、2021年最新的承攬合同范本承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報(bào)酬的合同。”在承攬合同中，完成工作并交付工作成果的一方為承攬人；接受工作成果并支付報(bào)酬的一方稱為定作人。在日常生活中，如果合同中沒有以承攬人、定作人指稱雙方當(dāng)事人，也不影響對(duì)其法律性質(zhì)的認(rèn)定。 那么，一份承攬合同該怎么寫？下面，就由小編為您推薦。2021年最新的承攬合同范本定作人：(填寫全稱)承攬人：(填寫全稱)根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法及有關(guān)規(guī)定，為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。第一條 定作物情況(如有其它約定內(nèi)容可另設(shè)合同附件，寫為見合同附件一)1.1 品名：(應(yīng)填寫定作物的

2、正式名稱，不可用其簡(jiǎn)稱或俗名代替 )1.2 規(guī)格：(應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號(hào))1.3 數(shù)量：(具體寫明定作物的數(shù)量，并注明單位 )1.4 備注：(如無內(nèi)容，在空格處劃線)第二條合同價(jià)款2.1 合同價(jià)款總額：(應(yīng)以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種)2.2 付款方式：(應(yīng)詳細(xì)寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)2.3 付款時(shí)間：(寫明年、月、日)第三條 加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：3.1 質(zhì)量要求：(應(yīng)明確填寫要達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是國(guó)標(biāo)還是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，必須要寫全稱)3.2 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：(技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度、強(qiáng)度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù))3.3 以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封

3、簽,并妥為保存。第四條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。4.2 用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標(biāo)準(zhǔn)提供：材料名稱規(guī)格型 號(hào)計(jì) 量單 位數(shù) 量質(zhì) 量提供日 期消 耗 定 額單價(jià)(元)總金額(注：如空格不夠用，可以另設(shè)合同附件，寫明見合同附件二)4.3 定作人于 年 月 日之前提供原材料。(注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具體化)4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起 日內(nèi)檢驗(yàn)完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬

4、人對(duì)定作人提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件，否則定作人有權(quán)解除本合同，承攬人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第五條 技術(shù)資料、圖紙的提供5.1 定作人負(fù)責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。5.2承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作人,定作人應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見。定作人未答復(fù),承攬人有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。5.3定作人要求對(duì)承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法6.1 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：(寫明是以國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或封樣進(jìn)行驗(yàn)收)6

5、.2 驗(yàn)收方法：(寫明全部或抽樣驗(yàn)收的方法)6.3 定作人驗(yàn)收承攬人所完成定作物的時(shí)間：(寫明具體時(shí)間年、月、日)6.4 定作人驗(yàn)收承攬人所完成定作物的地點(diǎn)：(寫明詳細(xì)地址)6.5 驗(yàn)收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。6.6 對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后 日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，定作人有權(quán)要求退換，并視為質(zhì)量不符合約定。6.7 雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),以(寫明檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)) 對(duì)定作物質(zhì)量的認(rèn)定為準(zhǔn)。第七條交(提)定作物的時(shí)間和地點(diǎn)7.1 雙方約定由定作人自提定作物7.1.1 自提定作物的時(shí)間： (寫明年、月、日)7.1.2 自提定作物的地點(diǎn)： (寫明詳

6、細(xì)地址不可省略)7.2 雙方約定由承攬人送交定作物7.2.1 送交定作物的時(shí)間： (如選擇了7.1，則在空格處劃線)7.2.2 送交定作物的地點(diǎn)： (如選擇了7.1，則在空格處劃線)7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。7.4交(提)定作物日期的計(jì)算：承攬人自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時(shí)間。第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：8.1 包裝要求：(應(yīng)

7、具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)8.2 費(fèi)用負(fù)擔(dān)：(寫明包裝費(fèi)用由哪方承擔(dān) )第九條 運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)9.1 定作物的運(yùn)輸方式：(寫明是汽車、火車、水運(yùn)或其他方式)9.2 運(yùn)輸費(fèi)用由(如無內(nèi)容，在空格處劃線)承擔(dān)。第十條 定作物的保修10.1 定作物保修期：(如保修期從何時(shí)起到何時(shí)止 )10.2 在保修期內(nèi)承攬人免費(fèi)提供保修服務(wù)。第十一條 定金及預(yù)付款11.1 定作人向承攬人交付定金的數(shù)額：(大、小寫兩種形式填寫)11.2 定作人向承攬人交付定金的時(shí)間：(寫明年、月、日)11.3 定作人向承攬人交付預(yù)付款的數(shù)額：(大、小寫兩種形式填寫)11.4 定作人向承攬人交付預(yù)付款的

8、時(shí)間：(寫明年、月、日)第十二條 承攬人的違約責(zé)任：12.1未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。12.2交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。12.4 逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定

9、作人支付未交定作物總價(jià)的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。12.5 未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。12.6 不能交付定作物的應(yīng)當(dāng)向定作人支付不能交付定作物總價(jià)的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。12.7 由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。12.8未按合同約定的辦法和期限對(duì)定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬人承擔(dān)相應(yīng)的損失。12.9擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人

10、要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作人要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。12.10 承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技術(shù)泄漏，或被竊取的，承攬人應(yīng)向定作人承擔(dān)違約金元。12.11 因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責(zé)任和損失，由承攬人承擔(dān)。12.12 其它違約責(zé)任：(如無內(nèi)容，在空格處劃線)第十三條 定作人的違約責(zé)任：13.1 中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,賠償因此給承攬人造成的損失。13.2 在合同履行過程中由于定作人的原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行,定作人應(yīng)向承攬人支付未履行部分價(jià)款總值的 %的違約金。13.3未按合同約定的時(shí)間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)解除

11、合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期應(yīng)當(dāng)順延外,定作人還應(yīng)當(dāng)支付承攬人停工待料的損失。13.4 超過合同約定期限領(lǐng)取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價(jià) 的違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。13.5 超過合同約定日期付款，每逾期一日按逾期付款額的萬分之 向承攬人支付違約金，直至付清時(shí)止。13.6 無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。13.7 變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)時(shí),承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用。13.8 其它違約責(zé)任：(如無內(nèi)容，在空格處劃線)第十四條 不可抗力14.1在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物

12、或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失。14.2 在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔(dān)責(zé)任。第十五條爭(zhēng)議的解決方式因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成，雙方約定通過訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為(根據(jù)有利于我方的原則，在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一，涉及鐵路工程的可選擇鐵路運(yùn)輸法院)法院。第十六條 本合同簽訂地點(diǎn)(填寫到縣或區(qū)級(jí)行政區(qū)域)第十七條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第十八條 本合同一式 份，定作人執(zhí) 份，承攬人執(zhí)

13、份。第十九條 合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。定作人： (公章) 承攬人： (公章)住所： 住所：法定代表人： 法定代表人或委托代理人： 委托代理人：電話： 電話：傳真： 傳真：開戶銀行： 開戶銀行：賬號(hào)： 賬號(hào)郵政編碼： 郵政編碼：合同簽訂時(shí)間： 年 月 日2021年簽訂承攬合同的注意事項(xiàng)?一、承攬的品名或項(xiàng)目承攬的品名或項(xiàng)目即為定作物的名稱。確定定作物是訂立承攬合同的目的和前提，此條款未規(guī)定或不明確，合同無法履行。因此在承攬合同中，應(yīng)準(zhǔn)確寫明定作物品名或項(xiàng)目，不得含混或者模棱兩可，不可使用代號(hào)，必須注明全稱，以免產(chǎn)生誤解，發(fā)生糾紛。二、數(shù)量、質(zhì)量、包裝、加工方法數(shù)量應(yīng)明確計(jì)量單位，注意用法定計(jì)量

14、單位;質(zhì)量按國(guó)家、部頒或?qū)I(yè)標(biāo)準(zhǔn)，沒有國(guó)家、部頒或?qū)I(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，定作人應(yīng)提供實(shí)樣、模型或設(shè)計(jì)圖紙，由雙方商定標(biāo)準(zhǔn)或立標(biāo)封樣;包裝根據(jù)國(guó)家或?qū)ｍ?xiàng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)包裝，一般由承攬人負(fù)責(zé)。定作人有特殊要求的，合同應(yīng)注明;加工方法應(yīng)在合同中載明。三、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量根據(jù)合同的不同種類，這一條款的內(nèi)容應(yīng)有所不同。比如來料加工合同要寫明提供原材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、加工技術(shù)資料，交付的日期及使用的具體要求，帶包裝物也應(yīng)寫明;修理合同則應(yīng)對(duì)零部件的供應(yīng)及采購(gòu)協(xié)商確定好。四、價(jià)款或酬金價(jià)款是指由承攬人提供原材料時(shí)，定作人支付承攬人提供的輔助材料、燃料動(dòng)力、包裝費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)用等項(xiàng)目的價(jià)金總額;酬金是指由定

15、作人提供原材料時(shí)或不需要原材料時(shí)，定作人支付承攬人勞務(wù)和智力成果的金額。價(jià)款和酬金，國(guó)家或主管部門有統(tǒng)一規(guī)定的，按統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行，沒有統(tǒng)一規(guī)定的，由當(dāng)事人雙方商定。為了擔(dān)保合同的切實(shí)履行或?yàn)榱藵M足承攬人的需要，雙方還可商定支付一定數(shù)量的定金或預(yù)付款。五、履行期限、地點(diǎn)和方式雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)在合同中明確規(guī)定交(提)定作物的期限、地點(diǎn)和方式，并按照合同的規(guī)定履行。交(提)貨日期的計(jì)算，根據(jù)規(guī)定，承攬人自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)的戳記日期為準(zhǔn);定作人自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留

16、給定作人以必要的途中時(shí)間;雙方也可以自行約定期限的計(jì)算方法。原材料等物品的交(提)日期計(jì)算，參照上述辦法執(zhí)行。定作物交(提)的地點(diǎn)和方式一經(jīng)約定，除雙方當(dāng)事人協(xié)商同意外不得變更，如果一方擅自變更，要承擔(dān)違約責(zé)任。六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法，是指對(duì)承攬人所完成的工作成果的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)用以確定其是否達(dá)到定作人所規(guī)定的質(zhì)量要求或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。因此，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法事關(guān)合同的順利履行，合同應(yīng)明確規(guī)定。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是國(guó)家對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、規(guī)格及檢驗(yàn)方法所作的技術(shù)規(guī)定，即產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。我國(guó)現(xiàn)行的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按發(fā)布單位和適用范圍不同，分為國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。若制作的定作物沒

17、有上述標(biāo)準(zhǔn)，則由定作人、承攬人協(xié)商確定，但不得違反中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法的有關(guān)規(guī)定。封存樣品的，雙方在約定的時(shí)間共同啟封樣品，以樣品為驗(yàn)收依據(jù);無樣品的，依據(jù)合同規(guī)定的質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，包括技術(shù)資料和圖紙進(jìn)行驗(yàn)收。有些產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)難以立即發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，因而必須規(guī)定一定的產(chǎn)品保修期，在保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，除定作人使用、保管不當(dāng)造成的以外，應(yīng)由承攬人負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。七、結(jié)算方式、開戶銀行、帳號(hào)結(jié)算方式是指價(jià)金和其它費(fèi)用的清結(jié)方式，包括現(xiàn)金結(jié)算和轉(zhuǎn)帳結(jié)算兩種?，F(xiàn)金結(jié)算是指合同當(dāng)事人使用人民幣直接進(jìn)行貨幣收付的行為。轉(zhuǎn)帳結(jié)算是指通過銀行從付款單位帳戶將款項(xiàng)劃撥到收款單位帳號(hào)進(jìn)行貨幣收付的行為。除國(guó)

18、家允許使用現(xiàn)金履行義務(wù)的以外，承攬合同的結(jié)算必須通過銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算。開戶銀行是指定作人或承攬人儲(chǔ)蓄資金的銀行，合同中應(yīng)寫明該銀行的名稱。帳號(hào)是指定作人或承攬人在銀行儲(chǔ)蓄資金所立戶頭的編號(hào)。明確規(guī)定開戶銀行、帳號(hào)有利于價(jià)金的順利劃撥。八、違約責(zé)任條款當(dāng)事人雙方必須在合同中明確、具體規(guī)定違約責(zé)任，違約金計(jì)算比例，在法律規(guī)定的幅度內(nèi)，由雙方共同確定。九、雙方約定的其他事項(xiàng)條款一般有如下條款：1、定金條款當(dāng)事人決定采用定金這種擔(dān)保形式的，必須在合同中寫明交付定金預(yù)付款的數(shù)額及時(shí)間。定金數(shù)額以合同總額的20%為限，定金交付的時(shí)間應(yīng)在承攬人進(jìn)行加工定作之前。承攬人違反合同時(shí)，應(yīng)雙倍返還定作人定金;定作人違反

19、合同時(shí)，承攬人不返還定金。2、保密條款如果定作人根據(jù)承攬合同應(yīng)向承攬人提供一定的技術(shù)資料或圖紙，以利于承攬人按照其要求的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)完成工作，定作人可以要求承攬人承擔(dān)保密義務(wù)，并在合同中訂立保密條款詳加規(guī)定。如承攬人應(yīng)在工作中對(duì)定作人提供的技術(shù)資料嚴(yán)格保密，防止其內(nèi)容的泄露與擴(kuò)散;完成工作后，應(yīng)將資料完整地返還定作人，未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料原件和復(fù)制品。承攬人違反保密義務(wù)，造成定作人秘密泄露，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。3、樣品封存條款在承攬合同中，憑樣品確定定作物的質(zhì)量是一種常見的規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的方式。在這種情況下，承攬人完成并交付的定作物的質(zhì)量，必須達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。樣品的提供有兩種方式：一是由定作人提

20、供，要求承攬人按照樣品加工定作;二是由承攬人事先加工完成一件定作物，提供給定作人作為樣品，表明將按照此樣品加工定作。無論在哪種方式下，一般都需封存樣品，在承攬人完成工作后取出樣品作為定作人的驗(yàn)收依據(jù)。封存時(shí)，應(yīng)由承攬人與定作人的代表共同當(dāng)場(chǎng)確認(rèn)并簽字，才具有效力。同時(shí)應(yīng)將封存的定作物妥善保管，定作人提供的樣品一般由承攬人保管，承攬人提供的樣品一般由定作人保管。保管期間因保管的過失造成樣品損壞或丟失的，應(yīng)由其承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。4、預(yù)付款條款預(yù)付款是在承攬合同訂立后，承攬人向定作人交付工作成果前，定作人向承攬人預(yù)先支付的一定數(shù)額的貨幣。給付預(yù)付款的目的是定作人為承攬人提供資金融通的便利并以之作為一種履行合同的信譽(yù)保證。預(yù)付款并非合同履行的擔(dān)保，當(dāng)承攬人違約時(shí)，除承擔(dān)違約責(zé)任外，只須如數(shù)返還預(yù)付款，不像定金那樣要雙倍返還;定作人違約時(shí)，則可把預(yù)付款充抵違約和賠償金，如有余額還可要求返還。在一般情況下，預(yù)付款只具有預(yù)付價(jià)金的性質(zhì)，在雙方當(dāng)事人均履行了合同，定作人對(duì)承攬人交付的工作成果驗(yàn)收完畢并予以接受之后，只須支付合同規(guī)定的價(jià)金與預(yù)付款的差額即可。5、原材料的消耗定額條款在用定作人原材料完成工作時(shí)，合同應(yīng)規(guī)定原材料的消耗定額。定作人應(yīng)按合同規(guī)