2021年鋼筋加工合同的范本（通用版）

1、2021年鋼筋加工合同的范本（通用版）鋼筋加工合同是指依照中華人民共和國合同法有關(guān)規(guī)定，為明確雙方權(quán)力義務(wù)，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，就乙方對甲方承施的( )工程項目結(jié)構(gòu)中的鋼筋部分進行成型加工(含機械連接接頭)、配送事宜達成一致，同意訂立本合同。那么，簽訂一份安全、可靠、有效的鋼筋加工合同有哪些注意事項？2021年鋼筋加工合同的范本（通用版）甲方：(以下簡稱：甲方)乙方：(以下簡稱：乙方)依照中華人民共和國合同法有關(guān)規(guī)定，為明確雙方權(quán)力義務(wù)，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，就乙方對甲方承施的()工程項目結(jié)構(gòu)中的鋼筋部分進行成型加工(含機械連接接頭)、配送事宜達成一致，同意訂立本合同。一、 工程概況：( )

2、項目位于( )，工程建筑面積：( )平方米，結(jié)構(gòu)封頂日期 年 月 日。二、 加工事宜：甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產(chǎn)品。如加工過程中乙方使用非合同規(guī)定的原材料時，須事先以書面形式通知甲方，經(jīng)甲方授權(quán)委托人簽字同意后，方可實施加工(如甲方在二十四小時內(nèi)未能做出書面回復，則視為甲方同意乙方意見)。乙方應(yīng)嚴格按照甲方提供的配筋單中標注的規(guī)格、圖示尺寸、數(shù)量進行加工。三、 重量結(jié)算依據(jù)：根據(jù)甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單，經(jīng)乙方進行理論重量計算，作為本合同重量結(jié)算依據(jù)。結(jié)算重量單位為噸，重量數(shù)值經(jīng)四舍五入保留小數(shù)點后三位。四、 甲方工作：1、 合同

3、簽訂時甲方提供授權(quán)經(jīng)辦人簽字字體樣本作為本合同附件，并明確其授權(quán)范圍。2、合同簽訂時，甲方應(yīng)以書面的形式對乙方進行技術(shù)交底。交底資料中應(yīng)詳細說明所承攬項目流水作業(yè)段劃分平面布置圖，計劃施工進度(月度計劃及結(jié)構(gòu)封頂時間排序計劃)，以及成型鋼筋箍筋平直部分的長度，特殊角度的工藝要求等。3、甲方應(yīng)于每月25日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單(特殊情況補充時須提前3日，數(shù)量不得超過30噸)，配筋單上的目錄應(yīng)注明起止編號、使用部位，且每張配筋單上須有甲方授權(quán)經(jīng)辦人簽字，并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效(簽字人字體樣本附后)。4、 成型鋼筋加工制作過程中，甲方有權(quán)隨時到乙方加工現(xiàn)場就加工質(zhì)量進行

4、抽檢工作，乙方有義務(wù)積極配合。5、 如甲方工程工期延誤，仍按照本合同執(zhí)行。6、 成型鋼筋出庫前，甲方應(yīng)指定專人進行清料工作，待甲方清料人員對成型鋼筋數(shù)量確認簽字后乙方方可發(fā)貨(簽字人簽字樣本附后)。7、 成型鋼筋每車裝車數(shù)量不得小于10噸。五、 乙方工作：1、 合同簽訂時，乙方應(yīng)積極組織資源，確保甲方工程項目施工進度。2、乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時，應(yīng)認真校對，如規(guī)格、數(shù)量、圖示尺寸、標注無法正確識別時，甲方授權(quán)委托人應(yīng)在12小時內(nèi)書面確認，否則免除乙方的供貨責任。3、 乙方所使用的鋼筋機械連接工藝為剝肋滾壓直螺紋。4、 乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質(zhì)量證明合格證書。5、乙方

5、制作的成型鋼筋應(yīng)符合甲方配筋單的要求，并在產(chǎn)品上以標牌的形式標注成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數(shù)量，每一編號的鋼筋提供一張標牌，固定在鋼筋打捆處。6、 乙方有責任協(xié)助甲方人員在乙方加工現(xiàn)場對成型鋼筋進行清料及裝車工作，并按甲方的要求運至施工現(xiàn)場。六、 設(shè)計變更：1、施工過程中如出現(xiàn)不可預見及設(shè)計變更，甲方應(yīng)以書形式及時向乙方提供補充配筋單，并標注“急配”字樣及需用時間(供應(yīng)時間甲、乙雙方協(xié)商確定)，如需增加費用以甲、乙雙方協(xié)商為準。2、設(shè)計變更及修改過程中，乙方已投入加工生產(chǎn)部分按合同規(guī)定價格結(jié)算，如出現(xiàn)以大改小損耗部分及所需增加人工費用部分由甲方承擔。七、 產(chǎn)品質(zhì)量要求：1、乙方使

6、用的原材料必須符合：低碳鋼熱軋圓盤條gb701-1997;鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋gb13013-1991;鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋gb1499-1998的規(guī)定。2、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗應(yīng)符合混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范gb50204-2002中的第五章5.3.4及建筑結(jié)構(gòu)長城杯工程質(zhì)量評審標準dbj/t01-69-2003的規(guī)定。3、直螺紋連接接頭應(yīng)符合鋼筋機械連接通用技術(shù)規(guī)程jgj107-96、鋼筋等強度剝肋滾壓直螺紋連接技術(shù)規(guī)程q/jy16-2001中的規(guī)定。八、鋼筋原材復試及資料：1、鋼筋原材料在投入使用前，乙方負責原材料的取樣及送檢工作，委托檢驗的機構(gòu)必須是經(jīng)北京市建委審核合格具有見證試驗

7、資質(zhì)的檢測中心。2、根據(jù)北京市建設(shè)工程施工試驗實行有見證取樣和送檢制度的暫行規(guī)定，甲方及監(jiān)理單位進行見證取樣時應(yīng)持正式書面通知，乙方應(yīng)積極配合取樣工作，其檢測機構(gòu)及費用由甲方負責。3、根據(jù)建筑工程資料管理規(guī)程dbj01-51-2003規(guī)定，乙方在成型鋼筋配送至施工現(xiàn)場后，提供半成品出廠合格證表式c4-5附鋼筋原材料出廠材料質(zhì)量證明書及產(chǎn)品銘牌、原材料復試檢驗報告。九、合同價款及付款方式：1、 合同價款：(1) 本合同成型鋼筋的結(jié)算單價為人民幣()元/噸(鋼筋不分品種、規(guī)格均為本單價)，上述結(jié)算單價包括材料費、成型制作費、包裝費、裝車費、運輸費等交付甲方使用前的費用(卸車及費用由甲方承擔)。不包

8、括原材料復試及機械連接接頭費用。(2) 三級螺紋鋼的結(jié)算價格在本合同結(jié)算單價基礎(chǔ)上加( )元/噸。(3) 鋼筋機械連接頭 元/單頭(鋼筋不分品種、規(guī)格加工套絲，并戴好保護帽)，按照配筋單圖示數(shù)量進行簽收。(4) 鋼筋原材料復試費用按照半成品出廠合格證實際標注數(shù)量進行簽收。(5)合同執(zhí)行過程中如鋼廠價格調(diào)整，其結(jié)算價格以首鋼現(xiàn)貨市場、北京市京首貿(mào)易服務(wù)有限責任公司、北京市恒物金屬材料有限公司其中之一公布的調(diào)價政策通知作為價格調(diào)整的依據(jù)，由乙方以書面形式送達甲方，調(diào)價依據(jù)在送達后24小時內(nèi)，甲方予以書面確認或經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商簽訂本合同補充協(xié)議。(6) 本合同成型鋼筋總量為( )噸，總價款(人民幣)

9、：( )元，(大寫： )?？們r中不包括原材料復試及機械連接接頭費用。(7) 驗貨地點：2、 付款方式：(1)本合同結(jié)算期為上月26日至本月25日。甲方在送達本月成型鋼筋加工配筋單時，同時將貨款支票一并送達(乙方預收當月貨款80%，余款20%月末前結(jié)清)，乙方經(jīng)配筋單錄入生成系統(tǒng)確認數(shù)量后劃轉(zhuǎn)。(2) 鋼筋機械連接接頭加工費用隨成型鋼筋貨款同時劃轉(zhuǎn)。(3) 原材料復試費用依據(jù)半成品出廠合格證中確認數(shù)量經(jīng)甲方簽認，在月末前結(jié)清。(4) 本合同總價款如發(fā)生變化，超出部分甲方應(yīng)按配筋單數(shù)量以現(xiàn)款形式預付給乙方。十、違約責任：1、 乙方?jīng)]有按照本合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等提供產(chǎn)品，甲方有權(quán)退貨，乙方應(yīng)

10、承擔所發(fā)生的全部裝卸及運輸費用。2、合同執(zhí)行過程中，如遇鋼廠市場價格調(diào)整，根據(jù)合同第九章(5)條，甲方接到乙方調(diào)整價格依據(jù)24小時內(nèi)未能書面確認或簽訂補充協(xié)議，乙方有權(quán)停止繼續(xù)供貨。3、 甲方如未能按合同規(guī)定要求將配筋單及貨款同時送達，乙方有權(quán)拒絕接受配筋單及加工任務(wù)。4、 由于甲方清料人員不能及時清料，致使配送工作無法正常進行，所造成的工期延誤，責任由甲方承擔，同時工期順延。5、 甲方如未能按合同規(guī)定時間付款，逾期乙方有權(quán)停止繼續(xù)供貨，并向甲方按每延期一日收取至貨物發(fā)出之日起計算每天3元/噸違約金。6、 乙方未能在甲方計劃工期內(nèi)將成型鋼筋送至施工現(xiàn)場，甲方應(yīng)按當日該批送達數(shù)量以50元/噸扣除

11、乙方應(yīng)承擔的違約責任。十一、爭議：本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生爭議或糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。如協(xié)商未果，雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。十二、其它：1、本合同簽訂時，甲、乙雙方需相互提供企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件、企業(yè)法人代碼復印件、資質(zhì)證書復印件、法人授權(quán)委托書原件、工程項目施工合同原件等相關(guān)法律文件，并注明相關(guān)文件的授權(quán)使用范圍。2、 如遇人力不可抗力因素(民法153條規(guī)定)致使合同無法正常履行時，雙方應(yīng)另行協(xié)商。3、 合同附件為本合同有效文件組成部分。十三、本合同一式肆份，即正本、副本各兩份，甲、乙雙方各執(zhí)正本、副本壹份，具有同等法律效力。十四、本合同自甲、乙雙方蓋章并經(jīng)合法授權(quán)人簽字

12、后生效。十五、本合同未盡事宜，執(zhí)行中華人民共和國合同法的有關(guān)規(guī)定。本合同變更條款及內(nèi)容(銷售部門填寫)：甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：公司地址： 公司地址：簽訂日期： 簽訂日期：簽訂地點：2021年簽訂鋼筋加工合同的注意事項?在承攬合同中，尤其是涉及技術(shù)含量較高的承攬工作的合同中，一般均約定主要工作應(yīng)當由承攬人自行完成。這對于維護定作人對承攬人的依賴以及合同利益都起到?jīng)Q定性的作用。作為承攬人，如考慮到自身在合同期限內(nèi)有可能不能按時完成承攬工作，而必須與第三人合作才能按時交付工作成果時，則可以在簽訂合同時與定作人進行協(xié)商，

13、約定可將主要工作交由第三人完成，這樣對于促成合同的簽訂以及保障合同的順利履行將起著積極的作用。反之，如果承攬人在未經(jīng)定作人同意的前提下，擅自將承攬的主要工作交由第三人完成的，定作人有權(quán)解除合同，這樣將給承攬人帶來一系列的法律風險。一、及時通知的義務(wù)在履行合同過程中，承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的材料或圖紙、技術(shù)要求等不符合約定要求的，應(yīng)及時通知定作人進行更換、補齊或采取其他的補救措施，如承攬人不及時通知或定作人怠于答復則有可能導致合同不能按時履行或造成對方損失的。因此，這里就涉及到“通知”的時間及方式問題了。所以，在承攬合同中，應(yīng)當明確，如出現(xiàn)上述問題，合同一方應(yīng)當在天內(nèi)，通過 方式通告對方，只要守約

14、方在合同約定的時間內(nèi)履行了通知的義務(wù)，則可避免相關(guān)的法律風險。二、定作人的協(xié)助義務(wù)定作人有依據(jù)合同提供材料、設(shè)計圖紙、技術(shù)要求、樣品的義務(wù)，如出現(xiàn)相關(guān)材料存在瑕疵的，定作人還應(yīng)及時更換、補齊。定作人不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以在合同約定的期限內(nèi)催促其履行，如果定作人仍不履行的，承攬人有權(quán)解除合同。這里涉及到催促履行期的問題，應(yīng)當在合同中予以具體化。三、承攬人的留置權(quán)承攬人享有留置權(quán)需具備兩個條件：1、定作人無正當理由不支付報酬或材料費等價款，2、承攬按照承攬合同的約定占有工作成果。在簽訂承攬合同時，雙方應(yīng)當對留置財產(chǎn)后的債務(wù)履行期限進行約定，如果定作人在該期限內(nèi)未履行的，則留置權(quán)人有權(quán)選擇將留置財產(chǎn)折價，或者拍賣、