最新機械加工合同樣本下載_范本范文

1、最新機械加工合同樣本下載 承 攬 方：_ 地 址：_ 郵碼：_ 電話：_ 法定代表人：_ 職務(wù)：_ 定 作 方：_ 地 址：_ 郵碼：_ 電話：_ 法定代表人：_ 職務(wù)：_ 定作方托付承攬方加工_，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。 第一條 加工成品 編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注 其次條 加工成品質(zhì)量要求 第三條 原材料的供應(yīng)方法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量 1.（用承攬方原料完成工作的），承攬方必需依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、削減價款或退貨。 2.（用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當

2、明確規(guī)定原材料的消耗定額）。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格供應(yīng)原材料，承攬方對定作方供應(yīng)的原材料要按合同規(guī)定準時檢驗，不符合要求的，應(yīng)馬上通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方供應(yīng)的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。 3.交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。 第四條 技術(shù)資料、圖紙供應(yīng)方法 1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)覺供應(yīng)的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當準時通知定作方；定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改看法。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并準時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。 2.承攬方對于承攬的工作，假如定作方

3、要求保密，應(yīng)當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。 3.定作方應(yīng)當按規(guī)定日期供應(yīng)技術(shù)資料、圖紙等。 第五條 價款或酬金 價款或酬金，根據(jù)國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。 第六條 驗收標準和方法 1.根據(jù)合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。 2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)覺質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)染売啥斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。 3.當事人雙方對承攬的定作物

4、和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)供應(yīng)檢驗證明。 第七條 交貨的時間和地點 1.交（提）定作物期限應(yīng)當根據(jù)合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。 2.交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；托付運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必需留給定作方以必要的途中時間；雙方另有商定的，按商定的方法計算。 第八條 包裝要求及費用負擔 第九條 運輸方法及費用負擔 第十條 結(jié)算方式及期限 第十一條 其

5、他商定 第十二條 承攬方的違約責任 一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應(yīng)當負責修整或調(diào)換，并擔當逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。 二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍舊需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。 三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責返修或重新包裝，并擔當因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當償付定作方該不合

6、格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。 四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應(yīng)當向定作方償付違約金_ 元；（合同中無詳細規(guī)定的，應(yīng)當比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。 五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_%（10%30%）或酬金總額的_%（20%60%）的違約金。 六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定

7、作方代保管時，應(yīng)當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。 七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并擔當因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。 八、由于保管不善致使定作方供應(yīng)的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。 九、未按合同規(guī)定的方法和期限對定作方供應(yīng)的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)覺原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量擔當責任。 十、擅自調(diào)換定作方供應(yīng)的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重

8、新修理，應(yīng)當按定作方要求辦理，并擔當逾期交付的責任。 第十三條 定作方的違約責任 一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。 二、中途廢止合同，屬承攬方供應(yīng)原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的_%（10%30%幅度）的違約金；不屬承攬方供應(yīng)原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_%（20%60%的幅度）違約金。 三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方供應(yīng)原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的幫助工作和預(yù)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的

9、損失。 四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當擔當承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除酬勞、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于酬勞、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當賠償承攬方的損失。 五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。 六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。 七、變更交付定作物地點或接收單位（人），擔當因此而多支出的費用。 第十四條 不行抗力 在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不行抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予擔當違約責任，在定作方拖延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當擔當責任，并賠償承攬方由此造成的損失。 第十五條 糾紛的處理 加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成按（ ）項處理： 1.向仲裁機關(guān)申請仲裁； 2.向人民法院起訴。 本合同自_ 年_ 月_ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨便變更和解