三月上旬建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識一級建造師考試基礎(chǔ)試卷（含答案和解析）.docx

1、三月上旬建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識一級建造師考試基礎(chǔ)試卷（含 答案和解析）=J=J一、單項(xiàng)選擇題（共70題，每題1分，每題的備選項(xiàng)中，只有一個最正確或最符合題意。選對每題得一分，沒選或選錯均不 得分）。1、甲施工企業(yè)與乙水泥廠簽訂了水泥采購合同，并由丙公司作為 該合同的保證人，擔(dān)保該施工企業(yè)按照合同約定支付貨款，但是擔(dān)保 合同中并未約定擔(dān)保方式。水泥廠供貨后，甲施工企業(yè)遲遲不付款。 那么，丙公司承擔(dān)保證責(zé)任的方式應(yīng)為（）。A、一般保證B、效力待定保證C、連帶責(zé)任保證D、無效保證【參考答案】：C2、要式合同是指（）的合同。A、法律上已經(jīng)確定了一定的名稱和規(guī)則B、當(dāng)事人雙方互相承擔(dān)義務(wù)C、根據(jù)法律規(guī)定

2、必須采用特定形式D、當(dāng)事人雙方意思表示一致即可成立【參考答案】：C【解析】：本題考查的是合同的法律特征和訂立原則。要式合同, 是指根據(jù)法律規(guī)定必須采取特定形式的合同。B、以自己的名義投標(biāo)C、投標(biāo)人相互串通投標(biāo)報價D、以高于成本的報價競標(biāo)【參考答案】：C19、根據(jù)我國商標(biāo)法，注冊商標(biāo)有效期限為10年，自（） 之日起計算。A、注冊商標(biāo)申請人寄出申請書B、核準(zhǔn)注冊C、公告發(fā)布D、商標(biāo)局收到申請書【參考答案】：B20、2001年7月建設(shè)部經(jīng)修改后發(fā)布的城市建設(shè)檔案管理規(guī)定 中規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在工程竣工驗(yàn)收后（）個月內(nèi)，向城建檔案 館報送一套符合規(guī)定的建設(shè)工程檔案。A、1B、3C、6D、12【參考答案

3、】：B21、下列關(guān)于解決合同糾紛方式的說法中，正確的是（）。A、對仲裁裁決不服可以再向人民法院起訴B、協(xié)商是解決糾紛的重要方式，和解協(xié)議具有強(qiáng)制執(zhí)行的效力C、當(dāng)事人可以經(jīng)調(diào)解程序解決合同爭議D、對法院一審判決不服，可向仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁【參考答案】：C22、王某與某信用社簽訂一份貸款合同，信用社要求王某提供保 證人。依照我國擔(dān)保法的規(guī)定，下列主體可以作為保證人的是（）OA、某大學(xué)教授B、某企業(yè)財務(wù)科C、某公立小學(xué)D、某街道辦事處【參考答案】：A23、工程監(jiān)理人員發(fā)現(xiàn)工程設(shè)計不符合建筑工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或者合 同約定的質(zhì)量要求的，（）。A、應(yīng)當(dāng)要求設(shè)計單位修改設(shè)計B、應(yīng)當(dāng)報告建設(shè)單位要求設(shè)計單位改正C、

4、可以要求施工單位修改設(shè)計D、應(yīng)當(dāng)報告建設(shè)單位要求施工單位修改設(shè)計【參考答案】：B【解析】：本題考核的是工程建設(shè)各方主體實(shí)施強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的法 律規(guī)定。工程監(jiān)理人員認(rèn)為工程施工不符合工程設(shè)計要求、施工技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)和合同約定的，有權(quán)要求建筑施工企業(yè)改正。工程監(jiān)理人員發(fā)現(xiàn) 工程設(shè)計不符合建筑工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或者合同約定的質(zhì)量要求的，應(yīng)當(dāng) 報告建設(shè)單位要求設(shè)計單位改正。24、根據(jù)立法法的規(guī)定，同一機(jī)關(guān)制定的新的一般規(guī)定與舊 的特別規(guī)定不一致時，由（）裁決。A、最高人民法院B、制定機(jī)關(guān)C、最高人民檢察院D、國務(wù)院【參考答案】：B【解析】：本題考核的是法的適用。同一機(jī)關(guān)制定的新的一般規(guī) 定與舊的特別規(guī)定不一致時，由

5、制定機(jī)關(guān)裁決。25、注冊建造師管理規(guī)定中規(guī)定，建造師注冊有效期滿需繼 續(xù)執(zhí)業(yè)的，延續(xù)注冊的，有效期為（）年。A、1B、2C、3D、5【參考答案】：c【解析】：本題考核的是建造師的延續(xù)注冊。注冊建造師管理 規(guī)定規(guī)定，注冊有效期滿需繼續(xù)執(zhí)業(yè)的，應(yīng)當(dāng)在注冊有效期屆滿30 日前，按照規(guī)定申請延續(xù)注冊。延續(xù)注冊的，有效期為3年。26、招標(biāo)人對已發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn)行必要的澄清或者修改的，應(yīng) 該在（）。A、招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件截止時間至少15日前進(jìn)行B、投標(biāo)有效期截至?xí)r間至少15日前進(jìn)行C、招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件截止時間前至少15日進(jìn)行D、招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止進(jìn) 行【參考

6、答案】：A【解析】：招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)定，招標(biāo)人對已發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn) 行必要的澄清或者修改的，應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件截止時 間至少15日前，以書面形式通知所有招標(biāo)文件收受人27、甲建筑工程公司與乙建材供應(yīng)公司簽訂一份砂石購銷合同， 合同對履行地點(diǎn)沒有作出明確約定，事后雙方無法達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議，也無法通過合同的有關(guān)條款或者交易習(xí)慣加以確定。根據(jù)我國合同法 的規(guī)定，下列表述中，正確的是（）。A、雙方應(yīng)當(dāng)在合同簽訂地履行合同B、乙建材供應(yīng)公司約定到甲建筑工程公司所在地受領(lǐng)貨物C、甲建筑工程公司應(yīng)當(dāng)?shù)揭医ú墓?yīng)公司所在受領(lǐng)貨物D、乙建材供應(yīng)公司應(yīng)將貨物運(yùn)到甲建筑工程公司所在地交付【參考答案】：C【解析】

7、：本題考核的是關(guān)于買賣合同中履行地點(diǎn)約定不明的規(guī) 定。買受人應(yīng)當(dāng)按照約定的地點(diǎn)支付價款。對支付地點(diǎn)沒有約定或者 約定不明確，可以協(xié)議補(bǔ)充；不能達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議的，按照合同有關(guān)條 款或者交易習(xí)慣確定。對于不能達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議，也不能按照合同有關(guān) 條款或者交易習(xí)慣確定的，買受人應(yīng)當(dāng)在出賣人的營業(yè)地支付，但約 定支付價款以交付標(biāo)的物或者交付提取標(biāo)的物單證為條件的，在交付 標(biāo)的物或者交付提取標(biāo)的物單證的所在地支付。28、發(fā)明專利申請經(jīng)實(shí)質(zhì)審查沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由的，由（）專 利行政主管部門作出授予發(fā)明專利權(quán)的決定，發(fā)給發(fā)明專利證書，同 時予以登記和公告。A、國務(wù)院B、省級以上人民政府C、市級以上人民政府D、縣級以

8、上人民政府【參考答案】:A【解析】：本題考核的是專利權(quán)的授予。發(fā)明專利申請經(jīng)實(shí)質(zhì)審 查沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由的，由國務(wù)院專利行政主管部門作出授予發(fā)明專 利權(quán)的決定，發(fā)給發(fā)明專利證書，同時予以登記和公告。29、建筑節(jié)能分部工程施工完成后，（）對節(jié)能工程質(zhì)量進(jìn)行 檢查，確認(rèn)符合節(jié)能設(shè)計文件要求后，填寫建筑節(jié)能分部工程質(zhì)量 驗(yàn)收表。A、建設(shè)單位B、施工單位C、監(jiān)理單位D、設(shè)計單位【參考答案】：B【解析】：建筑節(jié)能工程驗(yàn)收的程序：施工單位自檢評定：建筑節(jié)能分部工程施工完成后，施工單位對 節(jié)能工程質(zhì)量進(jìn)行檢查，確認(rèn)符合節(jié)能設(shè)計文件要求后，填寫建筑 節(jié)能分部工程質(zhì)量驗(yàn)收表，并由項(xiàng)目經(jīng)理和施工單位負(fù)責(zé)人簽字。30

9、、設(shè)區(qū)的市、自治州級和縣級文物保護(hù)單位自核定公布之日起 （）年內(nèi)，由核定公布該文物保護(hù)單位的人民政府劃定保護(hù)范圍， 作出標(biāo)志說明，建立記錄檔案，設(shè)置專門機(jī)構(gòu)或者指定專人負(fù)責(zé)管理。A、1B、2C、3D、4【參考答案】：A【解析】：本題考核的是文物保護(hù)單位的保護(hù)范圍。設(shè)區(qū)的市、 自治州級和縣級文物保護(hù)單位自核定公布之日起1年內(nèi)，由核定公布 該文物保護(hù)單位的人民政府劃定保護(hù)范圍，作出標(biāo)志說明，建立記錄 檔案，設(shè)置專門機(jī)構(gòu)或者指定專人負(fù)責(zé)管理。31、甲施工企業(yè)與乙鋼材生產(chǎn)企業(yè)簽訂一份600萬元的鋼材購銷 合同，合同約定甲施工企業(yè)分期付款，最后一筆尾款于2013年8月31 日之前付清，丙企業(yè)在貸款合同的

10、保證人一欄中加蓋了企業(yè)的印章。 甲施工企業(yè)逾期沒有還清欠款，乙鋼材生產(chǎn)企業(yè)于2013年9月20日向法院提起訴訟。下列關(guān)于保證責(zé)任和保證期間的表述, 正確的是（）。A、丙企業(yè)承擔(dān)一般保證責(zé)任,保證期間為自2013年8月31日起6個月B、丙企業(yè)承擔(dān)一般保證責(zé)任,B、丙企業(yè)承擔(dān)一般保證責(zé)任,保證期間為自2013年9月20日起6個月C、丙企業(yè)承擔(dān)連帶保證責(zé)任,C、丙企業(yè)承擔(dān)連帶保證責(zé)任,保證期間為自2013年8月31日起6個月D、丙企業(yè)承擔(dān)連帶保證責(zé)任,D、丙企業(yè)承擔(dān)連帶保證責(zé)任,保證期間為自2013年9月20日起6個月【參考答案】：C【解析】：連帶責(zé)任保證的保證人與債權(quán)人未約定保證期間的， 債權(quán)人有

11、權(quán)自主債務(wù)履行期屆滿之日起6個月內(nèi)要求保證人承擔(dān)保證 責(zé)任。32、甲、乙雙方因工程款糾紛引發(fā)訴訟，案件經(jīng)過兩級法院審理 終結(jié)。由于對二審判決結(jié)果不服，甲欲向上一級人民法院申請再審。 甲提出的下列事實(shí)和理由不能得到法院準(zhǔn)許的是（）。A、二審判決書未經(jīng)甲方簽收B、有新的證據(jù)足以推翻原判決C、二審判決適用法律有明顯錯誤D、二審法官應(yīng)當(dāng)回避的沒有回避【參考答案】：A33、下列關(guān)于地役權(quán)的表述，錯誤的是（）。A、從性質(zhì)上說，地役權(quán)是按照當(dāng)事人的約定設(shè)立的用益物權(quán)B、設(shè)立地役權(quán)，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)采取書面形式訂立地役權(quán)合同C、土地上已設(shè)立土地承包經(jīng)營權(quán)、建設(shè)用地使用權(quán)、宅基地使用 權(quán)等權(quán)利的，不得再設(shè)立地役權(quán)D、

12、需役地及需役地上的土地承包經(jīng)營權(quán)、建設(shè)用地使用權(quán)、宅基 地使用權(quán)部分轉(zhuǎn)讓時，轉(zhuǎn)讓部分涉及地役權(quán)的，受讓人同時享有地役 權(quán)【參考答案】：C【解析】：本題涉及的考點(diǎn)是地役權(quán)。土地上已設(shè)立土地承包經(jīng) 營權(quán)、建設(shè)用地使用權(quán)、宅基地使用權(quán)等權(quán)利的，經(jīng)用益物權(quán)人同意, 土地所有權(quán)人可以設(shè)立地役權(quán)。34、定金是合同當(dāng)事人一方預(yù)先支付給對方的款項(xiàng)，其目的在于 擔(dān)保合同（）的實(shí)現(xiàn)。A、債權(quán)B、債務(wù)C、主體D、內(nèi)容【參考答案】：A【解析】：根據(jù)擔(dān)保法的規(guī)定，當(dāng)事人可以約定一方向另一 方給付定金作為債權(quán)的擔(dān)保。故A選項(xiàng)正確。35、代理人為處理代理事務(wù)，為被代理人選任其他人進(jìn)行代理被 稱為（）。A、委托代理B、復(fù)代理

13、C、指定代理D、法定代理【參考答案】：B【解析】：本題考核的是復(fù)代理的概念。代理人為處理代理事務(wù), 為被代理人選任其他人進(jìn)行代理被稱為復(fù)代理。36、根據(jù)勞動合同法，勞動者的下列情形中，用人單位不得 解除勞動合同的是（）A、在試用期間被證明不符合錄用條件的B、嚴(yán)重違反用人單位C、患病或非因工負(fù)傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的D、被依法追究刑事責(zé)任的【參考答案】：C37、下列對債權(quán)請求權(quán)提出訴訟時效抗辯的，法院應(yīng)予支持的是 （）OA、支付存款本金及利息請求權(quán)B、就寄存財物被丟失或損毀向責(zé)任人要求賠償?shù)恼埱髾?quán)C、基于投資關(guān)系產(chǎn)生的繳付出資請求權(quán)D、兌付國債、金融債券以及向不特定對象發(fā)行的企業(yè)債券本息請 求權(quán)【

14、參考答案】：B【解析】：本題考核的是不適用于訴訟時效的情形。當(dāng)事人可以 對債權(quán)請求權(quán)提出訴訟時效抗辯，但對下列債權(quán)請求權(quán)提出訴訟時效 抗辯的，法院不予支持：（1）支付存款本金及利息請求權(quán)；（2）兌付國 債、金融債券以及向不特定對象發(fā)行的企業(yè)債券本息請求權(quán)；（3）基于 投資關(guān)系產(chǎn)生的繳付出資請求權(quán)；（4）其他依法不適用訴訟時效規(guī)定的 債權(quán)請求權(quán)。A、C、D項(xiàng)均屬于法院不予支持的情形。38、下列情形不屬于違約的是（）。A、甲因地震而不能按貨物運(yùn)輸協(xié)議約定的時間到達(dá)B、甲、乙簽訂貨物運(yùn)輸協(xié)議，后承運(yùn)人甲因酒后駕駛車毀人亡， 貨物全部損失C、甲、乙訂立貨運(yùn)協(xié)議后，承運(yùn)人甲履行期限屆滿前聲稱不能按 約履

15、行D、甲無相應(yīng)的資質(zhì)就簽訂了一項(xiàng)工程建設(shè)施工合同3、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的下列行為中，不符合法律規(guī)定的是（）。A、按招標(biāo)人的指令向排名第一的中標(biāo)候選人發(fā)出中標(biāo)通知書B、根據(jù)主管部門要求向某一投標(biāo)人提供其他投標(biāo)人相關(guān)資料C、在招標(biāo)人委托范圍內(nèi)，獨(dú)立組織招標(biāo)活動D、向監(jiān)管部門反映評標(biāo)委員會成員的違法行為【參考答案】：B【解析】：B項(xiàng)，招標(biāo)人和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)不得向他人透露已獲取招 標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人的名稱、數(shù)量以及可能影響公平競爭的有關(guān)招標(biāo) 投標(biāo)的其他情況。4、下列選項(xiàng)中，有關(guān)工程竣工日期的錯誤表述是（）。A、建設(shè)工程竣工前，當(dāng)事人對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，工程質(zhì)量經(jīng)鑒 定合格的，鑒定日期為竣工日期B、承包人已經(jīng)提

16、交竣工驗(yàn)收報告，發(fā)包人拖延驗(yàn)收的，以承包人 提交驗(yàn)收報告之日為竣工日期C、建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的，以竣工驗(yàn)收合格之日為竣工日期D、建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè) 工程之日為竣工日期【參考答案】：A【解析】：最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件 適用法律問題的解釋第十四條規(guī)定，當(dāng)事人對建設(shè)工程實(shí)際竣工日 期有爭議的，按照以下情形分別處理：建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的, 以竣工驗(yàn)收合格之日為竣工日期；承包人已經(jīng)提交竣工驗(yàn)收報告， 發(fā)包人拖延驗(yàn)收的，以承包人提交驗(yàn)收報告之日為竣工日期；【參考答案】：D【解析】：違約責(zé)任又稱違反合同的民事責(zé)任，是指合同當(dāng)事人 因違反合同義

17、務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任。D項(xiàng)中的行為屬于違法行為，違法行為 與違約行為的區(qū)別在于前者違反的是法律的強(qiáng)制性規(guī)定而后者違反的 是合同的約定。A項(xiàng)，因地震等不可抗力的原因造成的合同不能履行也 構(gòu)成違約，只是不可抗力是違約的免責(zé)事由。39、地方各級人民檢察院對同級人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力的判 決、裁定，發(fā)現(xiàn)有符合當(dāng)事人可以申請再審情形之一的，應(yīng)當(dāng)（）。A、向同級人民法院提出抗訴B、向上級人民法院提出抗訴C、提請上級人民檢察院直接糾正D、提請上級人民檢察院向同級人民法院提出抗訴【參考答案】：D【解析】：抗訴是指人民檢察院對人民法院發(fā)生法律效力的判決、 裁定，發(fā)現(xiàn)有提起抗訴的法定情形，提請人民法院對案件重新審理。

18、 地方各級人民檢察院對同級人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定, 發(fā)現(xiàn)有符合當(dāng)事人可以申請再審情形之一的，應(yīng)當(dāng)提請上級人民檢察 院向同級人民法院提出抗訴。40、同一專業(yè)的兩個以上不同資質(zhì)等級的單位實(shí)行聯(lián)合承包的， 應(yīng)當(dāng)按照（）單位的業(yè)務(wù)許可范圍承攬工程。A、資質(zhì)等級較高的B、聯(lián)合體牽頭C、承擔(dān)主要任務(wù)的D、資質(zhì)等級較低的【參考答案】：D【解析】：根據(jù)建筑法第27條第2款的規(guī)定，兩個以上不同 資質(zhì)等級的單位實(shí)行聯(lián)合共同承包的，應(yīng)當(dāng)按照資質(zhì)等級低的單位的 業(yè)務(wù)許可范圍承攬工程。故應(yīng)選D項(xiàng)。41、某開發(fā)公司與某建筑公司在簽訂施工合同時，對工程鋼材的 市場價格風(fēng)險約定為“施工期間如發(fā)生政府發(fā)布的市場參

19、考價上升15% 以上或下降5%以下的情況，其超過部分由雙方協(xié)商調(diào)整?！边@一合同 約定明顯損害了建筑公司的權(quán)益。因?yàn)樵摷s定違反了合同法原則中的()OA、平等原則B、公平原則C、誠實(shí)信用原則D、自愿原則【參考答案】：B【解析】：公平原則是民法的一項(xiàng)基本原則，它要求合同雙方當(dāng) 事人之間的權(quán)利義務(wù)要公平合理，要大體上平衡，強(qiáng)調(diào)一方給付與對 方給付之間的等值性，合同上的負(fù)擔(dān)和風(fēng)險的合理分配。題中，對市 場價格風(fēng)險的約定明顯對施工單位不公平，違反了合同法中的公 平原則。42、代理人知道被委托代理的事項(xiàng)違法仍然進(jìn)行代理活動的，由()承擔(dān)法律責(zé)任。A、代理人B、被代理人C、被代理人和代理人連帶D、第三人【參考

20、答案】：C【解析】：民法通則第六十七條規(guī)定，代理人知道被委托代 理的事項(xiàng)違法仍然進(jìn)行代理活動的，或者被代理人知道代理人的代理 行為違法不表示反對的，由被代理人和代理人負(fù)連帶責(zé)任。43、甲供貨單位與乙采購單位于2013年3月1日訂立水泥供應(yīng)合 同，約定水泥價格為每噸370元，2014年5月1日交貨，逾期交貨1 個月的違約金為每噸10元。甲實(shí)際交貨為2014年6月1日。2014年 5月1日水泥市場價格為每噸380元，2014年6月1日水泥市場價格 為每噸390元，則乙最終應(yīng)付總款為每噸（）元。A、360B、370C、380D、390【參考答案】：A【解析】：合同中已按照市場行情約定價格且合同價格與

21、市場價 格偏差不大，不存在顯失公平的情況，因此市場行情的波動不應(yīng)影響 合同價，合同仍執(zhí)行原價格，即每噸370元。但由于甲供貨單位逾期 交貨1個月，應(yīng)按合同規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任，即每噸支付10元的違約金。 所以乙最終應(yīng)付總款為：370-10 = 360 （元/噸）。44、事故發(fā)生單位主要負(fù)責(zé)人受到到撤職處分的，自受處分之日 起（）年之內(nèi)不得擔(dān)任任何生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人。A、1B、2C、3D、5【參考答案】：D【解析】：事故發(fā)生單位對事故發(fā)生負(fù)有責(zé)任的，由有關(guān)部門依 法暫扣或者吊銷其有關(guān)證照；對事故發(fā)生單位負(fù)有事故責(zé)任的有關(guān)人 員，依法暫停或者撤銷其與安全生產(chǎn)有關(guān)的執(zhí)業(yè)資格、崗位證書；事 故發(fā)生單

22、位主要負(fù)責(zé)人受到刑事處罰或者撤職處分的，自刑罰執(zhí)行完 畢或者受處分之日起，5年內(nèi)不得擔(dān)任任何生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要員責(zé)人。45、根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，建設(shè)工程總承包單位完工后向建設(shè)單位 出具質(zhì)量保修書的時間為（）。A、竣工驗(yàn)收合格后B、提交竣工驗(yàn)收報告時C、竣工驗(yàn)收時D、交付使用時【參考答案】：B【解析】：根據(jù)建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例第39條的規(guī)定，建設(shè) 工程實(shí)行質(zhì)量保修制度。建設(shè)工程承包單位在向建設(shè)單位提交工程竣工驗(yàn)收報告時，應(yīng)當(dāng) 向建設(shè)單位出具質(zhì)量保修書。質(zhì)量保修書中應(yīng)當(dāng)明確建設(shè)工程的保修 范圍、保修期限和保修責(zé)任等。故應(yīng)選B項(xiàng)。46、根據(jù)實(shí)施工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督規(guī)定，下列關(guān)于對實(shí) 施工程建設(shè)強(qiáng)制性

23、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)督的表述，錯誤的是（）。A、建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃審查機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對工程建設(shè)規(guī)劃階段執(zhí)行強(qiáng)制性標(biāo) 準(zhǔn)的情況實(shí)施監(jiān)督B、施工圖設(shè)計審查單位應(yīng)當(dāng)對工程建設(shè)勘察、設(shè)計階段執(zhí)行強(qiáng)制 性標(biāo)準(zhǔn)的情況實(shí)施監(jiān)督C、工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對工程建設(shè)施工、監(jiān)理、驗(yàn)收等階段執(zhí) 行強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的情況實(shí)施監(jiān)督D、建筑安全監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對工程建設(shè)勘察階段執(zhí)行安全強(qiáng)制 性標(biāo)準(zhǔn)的情況實(shí)施監(jiān)督【參考答案】：D【解析】：D項(xiàng)，實(shí)施工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督規(guī)定第六條第 二款規(guī)定，施工圖設(shè)計文件審查單位應(yīng)當(dāng)對工程建設(shè)勘察、設(shè)計階段 執(zhí)行強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的情況實(shí)施監(jiān)督。47、根據(jù)建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例的規(guī)定，對涉及（）的裝 修工程，建設(shè)單位應(yīng)委托原設(shè)

24、計單位或具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位 提出設(shè)計方案。A、增加工程造價總額B、建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動C、增加工程內(nèi)部裝修D(zhuǎn)、改變建筑工程局部使用功能【參考答案】：B【解析】：建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例第十五條規(guī)定，涉及建筑 主體和承重結(jié)構(gòu)變動的裝修工程，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在施工前委托原設(shè)計 單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位提出設(shè)計方案；沒有設(shè)計方案 的，不得施工。房屋建筑使用者在裝修過程中，不得擅自變動房屋建 筑主體和承重結(jié)構(gòu)。48、關(guān)于建設(shè)工程分包的說法，正確的是（）。A、分包單位沒有資質(zhì)要求B、分包單位不得再次分包C、分包單位有總包單位自有確定D、分包的工作內(nèi)容沒有限制【參考答案】：B【解析】：接受分包

25、的人應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的資格條件，并不得再次 分包。49、關(guān)于無資質(zhì)的“實(shí)際施工人”利益受到侵害時處理的說法， 正確的是（）。A、無資質(zhì)承包主體簽訂的勞務(wù)分包合同無效，其合同權(quán)益不受法 律保護(hù)B、實(shí)際施工人不能向沒有合同關(guān)系的建設(shè)工程項(xiàng)目的發(fā)包方主張 權(quán)利C、實(shí)際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利時，則與轉(zhuǎn)包人、違法分 包人無關(guān)D、建設(shè)工程項(xiàng)目發(fā)包人只在欠付工程價款的范圍內(nèi)對實(shí)際施工人 承擔(dān)責(zé)任【參考答案】：D【解析】：當(dāng)作為無資質(zhì)的“實(shí)際施工人''的利益受到侵害時, 其可以向合同相對方主張權(quán)利，甚至可以向建設(shè)工程項(xiàng)目的發(fā)包方主 張權(quán)利。實(shí)際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴時，人民法院

26、 應(yīng)當(dāng)依法受理。實(shí)際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利時，人民法院可 以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當(dāng)事人，發(fā)包人只在欠付工程價 款的范圍內(nèi)對實(shí)際施工人承擔(dān)責(zé)任。50、工程監(jiān)理單位在實(shí)施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患， 情況嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)要求施工單位（）。A、暫時停止施工，并及時報告建設(shè)單位B、整改，并及時報告建設(shè)單位C、暫時停止施工，并及時報告有關(guān)主管部門D、整改，并及時報告有關(guān)主管部門【參考答案】：A【解析】：根據(jù)建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例第14條第2款的 規(guī)定，工程監(jiān)理單位在實(shí)施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患的， 應(yīng)當(dāng)要求施工單位整改；情況嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)要求施工單位暫時停止施 工，并及時報告建

27、設(shè)單位。施工單位拒不整改或者不停止施工的，工 程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)主管部門報告。故應(yīng)選A項(xiàng)。51、關(guān)于刑事責(zé)任的說法，錯誤的是（）。A、拘役是刑罰主刑的一種B、罰款是刑罰附加刑的一種C、主刑和附加刑既可以合并適用，也可以獨(dú)立適用D、死刑緩期二年執(zhí)行是死刑的一種【參考答案】：B【解析】：根據(jù)刑法規(guī)定，刑罰分為主刑和附加刑。主刑包 括：管制；拘役；有期徒刑；無期徒刑；死刑。附加刑包 括：罰金；剝奪政治權(quán)利；沒收財產(chǎn)；驅(qū)逐出境?？梢院喜?適用主刑和附加刑，也可以單獨(dú)適用主刑。死刑包括死刑立即執(zhí)行和 死刑緩期執(zhí)行兩種。B項(xiàng)，罰款屬于行政處罰的一種。52、【題干】根據(jù)水利工程建設(shè)項(xiàng)目勘察（測）設(shè)計招

28、標(biāo)投標(biāo) 管理辦法（水總2004511號），招標(biāo)人采用未中標(biāo)人投標(biāo)文件中的 技術(shù)方案，若招標(biāo)文件規(guī)定給招標(biāo)人應(yīng)在與中標(biāo)人簽訂合同后（） 個工作日內(nèi)予以補(bǔ)償。A、14B、10C、7D、5【參考答案】：C【解析】：第六十八條招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo) 人后7個工作日內(nèi)，逐一返還未中標(biāo)人的投標(biāo)文件。招標(biāo)人或者中標(biāo)人米用其他未中標(biāo)人投標(biāo)文件中技術(shù)方案的，應(yīng) 當(dāng)征得未中標(biāo)人的書面同意，并支付合理的使用費(fèi)。53、關(guān)于建設(shè)單位質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)的說法，錯誤的是（）。A、不得明示或暗示設(shè)計單位或者施工企業(yè)違反工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo) 準(zhǔn)，降低建設(shè)工程質(zhì)量B、應(yīng)當(dāng)依法報審施工圖設(shè)計文件C、不得將建設(shè)工程肢解發(fā)包D、

29、在領(lǐng)取施工許可證或開工報告后，按照國家有關(guān)規(guī)定的辦理工 程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)【參考答案】：D【解析】：建設(shè)單位在領(lǐng)取施工許可證或者開工報告之前，應(yīng)當(dāng) 依法到建設(shè)行政主管部門或鐵路、交通、水利等有關(guān)管理部門，或其 委托的工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)，接受政府主管部門 的工程質(zhì)量監(jiān)督，所以選項(xiàng)D錯誤。54、根據(jù)擔(dān)保法，除擔(dān)保合同另有約定之外，主合同無效的, 擔(dān)保合同（）。A、效力待定B、可變更C、無效D、可撤銷【參考答案】：C【解析】：本題考查的是擔(dān)保與擔(dān)保合同的規(guī)定。擔(dān)保合同是主 合同的從合同，主合同無效，擔(dān)保合同無效。55、大學(xué)生張某暑假到某工地打工，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與張某口頭商定, 不管出現(xiàn)任何

30、事故，公司最多賠付5000元。后在施工中，磚塊墜落砸 傷了張某，花去醫(yī)療費(fèi)7000元。下列說法正確的是（）。A、公司最多賠償5000元B、張某應(yīng)要求王某賠償C、公司應(yīng)賠償醫(yī)療費(fèi)7000元D、公司應(yīng)賠償6000元醫(yī)療費(fèi)，另1000元由張某賠償【參考答案】：c【解析】：根據(jù)合同法第五十三條規(guī)定，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與張某 口頭商定的條款屬于對造成對方人身傷害的責(zé)任的免責(zé)條款，屬于無 效條款，公司應(yīng)當(dāng)賠償醫(yī)療費(fèi)7000元。56、A公司與B公司共同承包了某大型建筑工程，并簽訂了聯(lián)合承 包協(xié)議。其中，A公司資質(zhì)為施工總承包特級，B公司資質(zhì)為施工總承 包一級。下面關(guān)于該承包行為的說法中，正確的是（）。A、該行為屬于

31、肢解工程發(fā)包的違法行為B、A公司就工程質(zhì)量和安全對建設(shè)單位承擔(dān)連帶責(zé)任C、B公司應(yīng)按照聯(lián)合承包協(xié)議的約定對建設(shè)單位負(fù)責(zé)D、建設(shè)單位必須與A、B分別簽訂承包合同建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工 程之日為竣工日期。第十五條規(guī)定，建設(shè)工程竣工前，當(dāng)事人對工程 質(zhì)量發(fā)生爭議，工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的，鑒定期間為順延工期期間。5、甲建設(shè)單位委托乙設(shè)計單位編制工程設(shè)計圖紙，但未約定該設(shè) 計著作權(quán)歸屬。乙設(shè)計單位注冊建筑師王某被指派負(fù)責(zé)該工程設(shè)計， 則該工程設(shè)計圖紙許可使用權(quán)歸()享有。A、甲建設(shè)單位B、乙設(shè)計單位C、注冊建筑師王某D、甲、乙兩單位共同【參考答案】：B【解析】：本題中的工

32、程設(shè)計圖紙屬于第二類職務(wù)作品，即主要 利用法人或者其他組織的物質(zhì)技術(shù)條件制作，并由法人或者其他組織 承擔(dān)責(zé)任的工程設(shè)計圖、產(chǎn)品設(shè)計圖、地圖、計算機(jī)軟件等職務(wù)作品, 或法律、行政法規(guī)規(guī)定或合同約定著作權(quán)由法人或者其他組織享有的 職務(wù)作品。對此類職務(wù)作品，作者享有署名權(quán)，著作權(quán)的其他權(quán)利由 法人或者其他組織享有。拓展(1)第一類職務(wù)作品根據(jù)著作權(quán)法第16條第1款的規(guī)定，是指公民為完成法人 或者其他組織工作任務(wù)，而又未主要利用法人或者其他組織的物質(zhì)技 術(shù)條件所創(chuàng)作的職務(wù)作品。該類職務(wù)作品的著【參考答案】：B57、根據(jù)建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例的規(guī)定，施工起重機(jī)械 安裝單位發(fā)生重大安全事故或者造成其他嚴(yán)

33、重后果，應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé) 任是（）。A、行政責(zé)任B、憲政責(zé)任C、刑事責(zé)任D、國家賠償責(zé)任【參考答案】：A【解析】：根據(jù)建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例的規(guī)定，施工起 重機(jī)械和整體提升腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施安裝、拆卸單位有 下列行為之一的，責(zé)令限期改正，處5萬元以上10萬元以下的罰款； 情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級，直至吊銷資質(zhì)證書；造 成損失的，依法承擔(dān)賠償責(zé)任：（1）未編制拆裝方案，制定安全施工措 施的；（2）未由專業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)場監(jiān)督的；（3）未出具自檢合格證明或 者出具虛假證明的；（4）未向施工單位進(jìn)行安全使用說明，辦理移交手 續(xù)的。施工起重機(jī)械和整體提升腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施

34、安裝、 拆卸單位有前款規(guī)定的第（158、某施工企業(yè)于2012年5月7日向鋼材廠發(fā)函：“我司欲以 3200元/噸的價格購買55 t尹20螺紋鋼，若有意出售請于2012年5 月15日前回復(fù)”。鋼材廠于2012年5月9日收到該信函，但由于公 司放假，公司銷售部經(jīng)理于2012年5月10日才知悉信件內(nèi)容。根據(jù)合同法的規(guī)定，施工企業(yè)發(fā)出的函件（）。A、屬于要約，于2012年5月7日生效B、屬于要約，于2012年5月9日生效C、屬于要約，于2012年5月10日生效D、屬于要約邀請，于2012年5月9日生效【參考答案】：B【解析】：本題涉及的考點(diǎn)是要約。合同法規(guī)定，要約到達(dá) 受要約人時生效。如投標(biāo)人向招標(biāo)人發(fā)

35、出的投標(biāo)文件，自到達(dá)招標(biāo)人 時起生效。59、某合同執(zhí)行政府定價，簽訂合同時價格2000元/t,約定 2013年3月1日交貨，并約定了逾期違約金每天2元/t,但供貨方 2013年3月21日才交貨。2013年3月15日時政府定價改為2500元 /to則買方應(yīng)支付的貨款為（）元/t。A、1960B、2000C、2460D、2500【參考答案】:A【解析】：本題考核的是買受人的價款支付。買受人應(yīng)當(dāng)按照約 定的數(shù)額支付價款。對價款沒有約定或者約定不明確的，可以協(xié)議補(bǔ) 充；不能達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議的，按照合同有關(guān)條款或者交易習(xí)慣確定。執(zhí) 行政府定價或者政府指導(dǎo)價的，在合同約定的交付期限內(nèi)政府價格調(diào) 整時，按照交付

36、時的價格計價。逾期交付標(biāo)的物的，遇價格上漲時，按照原價格執(zhí)行；價格下降時，按照新價格執(zhí)行。因此，買方應(yīng) 支付的貨款為2000元/ t-2元/ tX20=1960元/ t。60、在文物保護(hù)單位的建設(shè)控制地帶內(nèi)進(jìn)行建設(shè)工程，工程設(shè)計 方案應(yīng)當(dāng)根據(jù)（）的級別，經(jīng)相應(yīng)的文物行政部門同意后，報城鄉(xiāng) 建設(shè)規(guī)劃部門批準(zhǔn)。A、文物保護(hù)單位B、建設(shè)單位C、施工單位D、設(shè)計單位【參考答案】：A【解析】：在文物保護(hù)單位的建設(shè)控制地帶內(nèi)進(jìn)行建設(shè)工程，不 得破壞文物保護(hù)單位的歷史風(fēng)貌；工程設(shè)計方案應(yīng)當(dāng)根據(jù)文物保護(hù)單 位的級別，經(jīng)相應(yīng)的文物行政部門同意后，報城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃部門批準(zhǔn)。61、工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)審查施工組織設(shè)計中的

37、安全技術(shù)措施或者 專項(xiàng)施工方案是否符合工程建設(shè)的（）標(biāo)準(zhǔn)。A、推薦性B、國家C、強(qiáng)制性D、行業(yè)【解析】：工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)按照法律、法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施監(jiān)理。62、某工程施工過程中，承包人發(fā)現(xiàn)設(shè)計圖紙結(jié)構(gòu)尺寸錯誤，則 承包人正確做法是（）。A、嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙施工B、自行修改后施工C、經(jīng)監(jiān)理批準(zhǔn)后自行修改D、向設(shè)計單位提出修改建議【參考答案】：D【解析】：施工單位必須按照工程設(shè)計圖紙和施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工, 不得擅自修改設(shè)計。在施工過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計文件和圖紙存在差錯的， 施工單位有權(quán)向設(shè)計單位提出意見和建議，以免造成不必要的損失和 質(zhì)量問題。故D選項(xiàng)正確。63、某項(xiàng)目施工過程中，監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)設(shè)計圖紙

38、保溫層厚度不 符合工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，則其正確做法是（）。A、直接修改設(shè)計B、要求設(shè)計單位修改C、報告建設(shè)單位提出修改建議D、報告工程建設(shè)行政主管部門要求修改【解析】：工程監(jiān)理人員發(fā)現(xiàn)工程設(shè)計不符合建筑工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 或合同約定質(zhì)量要求時，應(yīng)當(dāng)通過建設(shè)單位向設(shè)計單位提出建議，沒 有修改權(quán)。故C為正確選項(xiàng)。64、對被訴的具體行政行為，人民法院可以判決變更的情形是 ()。A、行政行為超越職權(quán)B、行政處罰顯失公正C、行政行為違反法定程序D、被告不履行或遲延履行法定職責(zé)【參考答案】：B65、某商業(yè)工程施工項(xiàng)目位于城市市區(qū)范圍內(nèi)，建筑施工噪聲可 能對周圍環(huán)境產(chǎn)生一定影響。按照環(huán)境噪聲污染防治法規(guī)定，施 工過程中

39、向周圍生活環(huán)境排放施工噪聲時，應(yīng)當(dāng)符合國家規(guī)定的()OA、環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)B、社會生活環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)C、工業(yè)企業(yè)場界噪聲排放國家標(biāo)準(zhǔn)D、建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)【參考答案】：D【解析】：工業(yè)生產(chǎn)、建筑施工、交通運(yùn)輸和社會生活中都會產(chǎn) 生干擾周圍生活環(huán)境的噪聲，建筑施工噪聲是其中一類噪聲，它是指 在建筑施工過程中產(chǎn)生的干擾周圍生活環(huán)境的聲音。按照環(huán)境噪聲污染防治法第28條規(guī)定：在城市市區(qū)范圍內(nèi)向周圍生 活環(huán)境排放建筑施工噪聲的，應(yīng)當(dāng)符合國家規(guī)定的建筑施工場界環(huán)境 噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)。故D為正確選項(xiàng)。66、臨時性的行政許可實(shí)施滿（）需要繼續(xù)實(shí)施的，應(yīng)當(dāng)提請 本級人民代表大會及其常務(wù)委員會制定地方性

40、法規(guī)。A、3個月B、1年C、9個月D、6個月【參考答案】：B【解析】：本題考核的是行政許可的設(shè)定權(quán)限。臨時性的行政許 可實(shí)施滿1年需要繼續(xù)實(shí)施的，應(yīng)當(dāng)提請本級人民代表大會及其常務(wù) 委員會制定地方性法規(guī)。67、某建設(shè)工程施工合同約定支付最終結(jié)算款的時間為2011年9 月1日。由于建設(shè)單位遲遲不予支付，施工單位于2011年12月1日 致函建設(shè)單位要求付款，建設(shè)單位答應(yīng)最遲于2012年3月1日前付清 工程尾款。由于建設(shè)單位仍然未能兌現(xiàn)承諾，施工單位起訴建設(shè)單位 工程款糾紛的訴訟時效截止時間為（）。A、2012年9月1日B、2013年9月1日C、2013年12月1日D、2014年3月1日【參考答案】：

41、D【解析】：本題涉及的考點(diǎn)是訴訟時效中斷。民法通則規(guī)定, 訴訟時效因提起訴訟、當(dāng)事人一方提出要求或者同意履行義務(wù)而中斷。 從中斷時起，訴訟時效期間重新計算。68、某建設(shè)單位支付工程最終結(jié)算款的時間應(yīng)為2011年4月1日。 由于建設(shè)單位逾期未予支付，施工單位于2011年8月1日致函建設(shè)單 位要求付款，但未得到任何答復(fù)。那么，施工單位的訴訟時效期間屆 滿的時間為（）。A、2012年4月1日B、2012年8月1日C、2013年4月1日D、2013年8月1日【參考答案】：D【解析】：本題考核的是訴訟時效中斷。民法通則規(guī)定，訴 訟時效因提起訴訟、當(dāng)事人一方提出要求或者同意履行義務(wù)而中斷。 從中斷時起，訴

42、訟時效期間重新計算。普通訴訟時效期間通常為2年。69、下列合同中，屬于單務(wù)合同的是（）。A、買賣合同B、承攬合同C、融資租賃合同D、無償保管合同【參考答案】：D70、發(fā)包人將全部施工任務(wù)發(fā)包給具有總承包資質(zhì)的建筑業(yè)企業(yè), 由總承包企業(yè)按照合同的約定向建設(shè)單位負(fù)責(zé)，承包完成施工任務(wù)， 此種總承包是（）。A、項(xiàng)目總承包B、施工總承包C、建設(shè)總承包D、工程總承包【參考答案】：B【解析】：施工總承包是指發(fā)包人將全部施工任務(wù)發(fā)包給具有施 工總承包資質(zhì)的建筑業(yè)企業(yè)，由施工總承包企業(yè)按照合同的約定向建 設(shè)單位負(fù)責(zé)，承包完成施工任務(wù)。故B為正確選項(xiàng)。二、多項(xiàng)選擇題（共30題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有 兩個

43、或兩個以上的符合題意，有一個錯選則本題不得分，少選， 所選的每個選項(xiàng)得0.5分）。71、下列應(yīng)由供應(yīng)商承擔(dān)的物毀損，滅失風(fēng)險的情形有（）。A、施工企業(yè)購買一批安全帽，供應(yīng)商未交付B、合同僅約定由供應(yīng)商將貨位交給承運(yùn)人運(yùn)輸，供應(yīng)商已將標(biāo)的 物發(fā)運(yùn)，尚未達(dá)到約定的地點(diǎn)C、合同約定在標(biāo)的物所在地交費(fèi)，約定時間已過，施工企業(yè)仍未 前往提貨D、標(biāo)的物已運(yùn)抵交貨地點(diǎn)，施工企業(yè)因標(biāo)的物質(zhì)量不合格而拒收貨物E、供應(yīng)商在交付標(biāo)的物時未附產(chǎn)品說明書，施工企業(yè)已接受【參考答案】：AD【解析】：本題考查的是標(biāo)的物毀損滅失風(fēng)險的承擔(dān)。A項(xiàng)：根據(jù)合同法的規(guī)定，標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險，在標(biāo)的 物交付之前由出賣人承擔(dān)，交付之

44、后由買受人承擔(dān)，但法律另有規(guī)定 或者當(dāng)事人另有約定的除外。因此，A項(xiàng)正確，由供應(yīng)商承擔(dān)貨物毀損 滅失的風(fēng)險。D項(xiàng)：根據(jù)合同法規(guī)定，因標(biāo)的物質(zhì)量不符合質(zhì)量要求，致使 不能實(shí)現(xiàn)合同目的的，買受人可以拒絕接受標(biāo)的物或者解除合同。買 受人拒絕接受標(biāo)的物或者解除合同的，標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險由出 賣人承擔(dān)。因此D項(xiàng)正確，風(fēng)險由供應(yīng)商承擔(dān)。B項(xiàng)：根據(jù)72、對于建設(shè)工程中的各項(xiàng)爭議，下列敘述正確的是（）。A、建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè) 工程之日為竣工日期B、對于欠付工程價款的利息，建設(shè)工程尚未交付的，從提交竣工 結(jié)算文件之日起計算C、當(dāng)事人對欠付工程價款利息計付標(biāo)準(zhǔn)沒有約定的，按

45、照無利息 處理D、承包人將承包的建設(shè)工程非法轉(zhuǎn)包、違法分包的，發(fā)包人可以 解除合同E、承包人借用其他建筑企業(yè)的資質(zhì)證明承包工程，將無法得到應(yīng) 得的工程款【參考答案】：ABD【解析】：當(dāng)事人對欠付工程價款利息計付標(biāo)準(zhǔn)有約定的，按照 約定處理；沒有約定的，按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率 計息。承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實(shí)際施工 人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行 為無效。但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格，承包人請求參照合同約定支付 工程價款的，應(yīng)予支持。73、一級建造師可以擔(dān)任()建筑企業(yè)資質(zhì)的建設(shè)工程項(xiàng)目施工 的項(xiàng)目經(jīng)理。A、特級B、二級以下C、一級

46、D、一級以下E、二級【參考答案】：AC【解析】：一級建造師可以擔(dān)任特級、一級建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的建 設(shè)工程項(xiàng)目施工的項(xiàng)目經(jīng)理；二級建造師可以擔(dān)任二級及以下建筑業(yè) 企業(yè)資質(zhì)的建設(shè)工程項(xiàng)目施工的項(xiàng)目經(jīng)理。74、代理具有的法律特征包括()。A、代理行為的法律后果歸屬于被代理人6、在代理關(guān)系中，第三人知道行為人超越代理權(quán)，還與行為人實(shí) 施民事行為，給他人造成損害的，由（）。A、第三人與行為人承擔(dān)連帶責(zé)任B、行為人自行承擔(dān)C、第三人自行承擔(dān)D、被代理人與第三人承擔(dān)連帶責(zé)任【參考答案】：A【解析】：第三人知道行為人沒有代理權(quán)、超越代理權(quán)或者代理 權(quán)已終止還與行為人實(shí)施民事行為給他人造成損害的，由第三人和行 為

47、人負(fù)連帶責(zé)任。7、以下不屬于爭議評審的優(yōu)勢的是（）。A、專業(yè)性B、快速反應(yīng)C、自主性D、創(chuàng)造良好氣氛【參考答案】：C【解析】：爭議評審與其他爭議解決機(jī)制相比的優(yōu)勢是：專業(yè)性、 快速反應(yīng)、現(xiàn)場解決問題、創(chuàng)造良好氣氛、爭議雙方不需要律師的介 入，以及雙方最終仍保留訴訟或仲裁的救濟(jì)途徑。8、不良行為記錄是指建筑市場各方主體在工程建設(shè)過程中違反有 關(guān)工程建設(shè)的法律、法規(guī)、規(guī)章或強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和執(zhí)業(yè)行業(yè)規(guī)范，經(jīng)（B、代理行為的法律后果歸屬于代理人C、代理行為必須是具有法律意義的行為D、代理人應(yīng)該以被代理人的名義實(shí)施代理行為E、代理人必須在代理權(quán)限范圍內(nèi)實(shí)施代理行為【參考答案】：ACDE【解析】：本題考核的是

48、代理的法律特征。代理具有如下的法律 特征：（1）代理人必須在代理權(quán)限范圍內(nèi)實(shí)施代理行為；（2）代理人應(yīng) 該以被代理人的名義實(shí)施代理行為；（3）代理行為必須是具有法律意義 的行為；（4）代理行為的法律后果歸屬于被代理人。75、循環(huán)經(jīng)濟(jì)是指在生產(chǎn)、流通和消費(fèi)等過程中進(jìn)行的（）活動 的總稱。A、合理化B、減量化C、綜合化D、再利用E、資源化【參考答案】：BDE【解析】：循環(huán)經(jīng)濟(jì)是指在生產(chǎn)、流通和消費(fèi)等過程中進(jìn)行的減 量化、再利用、資源化活動的總稱。其中，減量化，是指在生產(chǎn)、流 通和消費(fèi)等過程中減少資源消耗和廢物產(chǎn)生；再利用，是指將廢物直 接作為產(chǎn)品或者經(jīng)修復(fù)、翻新、再制造后繼續(xù)作為產(chǎn)品使用，或者將

49、廢物的全部或者部分作為其他產(chǎn)品的部件予以使用；資源化，是指將 廢物直接作為原料進(jìn)行利用或者對廢物進(jìn)行再生利用。76、綠色施工導(dǎo)則對節(jié)能措施，機(jī)械設(shè)備與機(jī)具，生產(chǎn)、生 活及辦公臨時設(shè)施，施工用電及照明分別作出規(guī)定。其中節(jié)能措施包 括（）。A、制訂合理施工能耗指標(biāo)B、施工現(xiàn)場分別設(shè)定生產(chǎn)、生活、辦公和施工設(shè)備的用電控制指 標(biāo)C、根據(jù)當(dāng)?shù)貧夂蚝妥匀毁Y源條件，充分利用太陽能、地?zé)岬瓤稍?生能源D、在施工組織設(shè)計中，合理安排施工順序、工作面E、優(yōu)先使用監(jiān)理單位推薦的節(jié)能、高效、環(huán)保的施工設(shè)備和機(jī)具【參考答案】：ABCD【解析】：本題考核的是節(jié)能措施。綠色施工導(dǎo)則對節(jié)能措 施，機(jī)械設(shè)備與機(jī)具，生產(chǎn)、生活及

50、辦公臨時設(shè)施，施工用電及照明 分別作出規(guī)定。其中節(jié)能措施包括：（1）制訂合理施工能耗指標(biāo)，提高 施工能源利用率。（2）優(yōu)先使用國家、行業(yè)推薦的節(jié)能、高效、環(huán)保的 施工設(shè)備和機(jī)具，如選用變頻技術(shù)的節(jié)能施工設(shè)備等。（3）施工現(xiàn)場分 別設(shè)定生產(chǎn)、生活、辦公和施工設(shè)備的用電控制指標(biāo)，定期進(jìn)行計量、 核算、對比分析，并有預(yù)防與糾正措施。（4）在施工組織設(shè)計中，合理 安排施工順序、工作面，以減少作業(yè)區(qū)域的機(jī)具數(shù)量，相鄰作業(yè)區(qū)充 分利用共有的機(jī)具資源。（577、我國法的形式主要包括（）。A、地方性法規(guī)B、行政法規(guī)C、法律D、部門規(guī)章E、最高人民法院的司法解釋文件【參考答案】：ABCD【解析】：本題涉及的考點(diǎn)

51、是我國法的形式。我國法的形式是制 定法形式，具體可分為以下七類：憲法；法律；行政法規(guī)；地方性法 規(guī)、自治條例和單行條例；部門規(guī)章；地方政府規(guī)章；國際條約。78、符合法定的承包人請求解除建設(shè)工程施工合同的條件是（）。A、發(fā)包人長期拖欠工程價款B、發(fā)包人明示或暗示施工單位降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)C、發(fā)包人提供的主要建筑材料不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)且不予調(diào)換D、發(fā)包人不履行合同約定的協(xié)助義務(wù)，致使承包人無法施工E、發(fā)包人未能按時提供圖紙導(dǎo)致工期延誤【參考答案】：ACD【解析】：最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件 適用法律問題的解釋規(guī)定，發(fā)包人具有下列情形之一，致使承包人 無法施工，且在催告的合理期限內(nèi)仍未

52、履行相應(yīng)義務(wù)，承包人請求解 除建設(shè)工程施工合同的，應(yīng)予支持：（1）未按約定支付工程價款的；（2） 提供的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的；（3）不 履行合同約定的協(xié)助義務(wù)的。故C、D為正確選項(xiàng)。79、下列屬于監(jiān)理工程師在建設(shè)工程施工中的監(jiān)理形式的是()。A、旁站B、巡查C、巡視D、重點(diǎn)抽查E、平行檢驗(yàn)【參考答案】：ACE80、工程監(jiān)理單位的安全責(zé)任有()。A、采取措施保護(hù)施工現(xiàn)場毗鄰區(qū)域內(nèi)地下管線B、審查專項(xiàng)施工方案C、對施工安全事故隱患進(jìn)行處理D、及時報告安全生產(chǎn)事故E、組織搶救生產(chǎn)安全事故【參考答案】：BC【解析】：工程監(jiān)理單位的安全責(zé)任主要包括：對安全技術(shù)措施 或?qū)ｍ?xiàng)施工

53、方案進(jìn)行審查；依法對施工安全事故隱患進(jìn)行處理；施工 單位拒不整改或者不停止施工，及時向有關(guān)主管部門報告；依照法律 法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施監(jiān)理。故B、C為正確選項(xiàng)。而A選項(xiàng)為施工企業(yè)的安全責(zé)任，E選項(xiàng)為事 故發(fā)生單位的安全義務(wù)。81、下列情形中，評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)否決投標(biāo)人投標(biāo)的有（）。A、投標(biāo)報價高于招標(biāo)文件設(shè)定的最高限價B、投標(biāo)報價低于成本C、投標(biāo)文件沒有響應(yīng)招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求D、投標(biāo)人有串通投標(biāo)行為E、投標(biāo)人主動提出了對投標(biāo)文件的澄清、修改【參考答案】：ABCD【解析】：有下列情形之一的，評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)否決其投標(biāo)： 投標(biāo)文件未經(jīng)投標(biāo)單位蓋章和單位負(fù)責(zé)人簽字；投標(biāo)聯(lián)合體沒有提 交共同投標(biāo)

54、協(xié)議；投標(biāo)人不符合國家或者招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件; 同一投標(biāo)人提交兩個以上不同的投標(biāo)文件或者投標(biāo)報價，但招標(biāo)文 件要求提交備選投標(biāo)的除外；投標(biāo)報價低于成本或者高于招標(biāo)文件 設(shè)定的最高投標(biāo)限價；投標(biāo)文件沒有對招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求和條 件作出響應(yīng)；投標(biāo)人有串通投標(biāo)、弄虛作假、行賄等違法行為。82、施工單位應(yīng)當(dāng)建立健全（），制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作 規(guī)程。A、安全生產(chǎn)責(zé)任制B、安全責(zé)任追究制C、群防群治制度D、安全生產(chǎn)檢查制度E、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度【參考答案】：AE【解析】：建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例規(guī)定，施工單位應(yīng)當(dāng) 建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度和安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度，制定安全生產(chǎn) 規(guī)章制度和操作規(guī)

55、程，保證本單位安全生產(chǎn)條件所需資金的投入，對 所承擔(dān)的建設(shè)工程進(jìn)行定期和專項(xiàng)安全檢查，并做好安全檢查記錄。83、當(dāng)事人之間訂立有關(guān)設(shè)立不動產(chǎn)物權(quán)的合同，除法律另有規(guī) 定或者合同另有約定外，該合同效力情形表現(xiàn)為（）。A、合同自成立時生效B、合同自辦理物權(quán)登記時生效C、未辦理物權(quán)登記合同無效D、未辦理物權(quán)登記不影響合同效力E、合同生效當(dāng)然發(fā)生物權(quán)效力【參考答案】：AD【解析】：合同依法訂立的效果是合同生效，而辦理物權(quán)登記的 效果是產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移。合同生效是辦理物權(quán)登記的前提，而辦理物權(quán)登 記是對生效合同的履行。不動產(chǎn)物權(quán)的設(shè)定以登記公示為原則，而非 以有關(guān)的合同生效為設(shè)立原則。故應(yīng)選AD項(xiàng)。84、某施

56、工機(jī)械廠因經(jīng)營需要分立為挖掘機(jī)制造廠及推土機(jī)制造 廠兩個法人企業(yè)。分立前由于三臺挖掘機(jī)未能及時供貨，買方欲追究 違約責(zé)任，則下列關(guān)于本案中違約責(zé)任承擔(dān)的說法中，正確的有（）A、買方可要求挖掘機(jī)生產(chǎn)廠承擔(dān)違約責(zé)任B、買方可要求推土機(jī)生產(chǎn)廠承擔(dān)違約責(zé)任C、買方可要求推土機(jī)與挖掘機(jī)生產(chǎn)廠共同承擔(dān)違約責(zé)任D、如果推土機(jī)與挖掘機(jī)生產(chǎn)廠對于該債務(wù)有約定，應(yīng)按規(guī)定處理E、如果推土機(jī)與挖掘機(jī)生產(chǎn)廠對于該債務(wù)沒有約定，則各自承擔(dān) 一半【參考答案】：ABCE85、下列可以進(jìn)行抵押的財產(chǎn)包括（）。A、抵押人所有的房屋B、抵押人所有的機(jī)器C、土地所有權(quán)D、集體所有土地使用權(quán)E、抵押人依法有權(quán)處理的土地使用權(quán)【參考答案】：ABE【解析】：物權(quán)法第180條規(guī)定，債務(wù)人或者第三人有權(quán)處 分的下列財產(chǎn)可以抵押：（1）建筑物和其他土地附著物；（2）建設(shè)用地 使用權(quán)；（3）以招標(biāo)、拍賣、公開協(xié)商等方式取得的荒地等土地承包經(jīng) 營權(quán)；（4）生產(chǎn)設(shè)備、原材料、半成品、產(chǎn)品；（5）正在建造的建筑物、 船舶、航空器；（6）交通運(yùn)輸工具；（7）法律、行政法規(guī)未禁止抵押的 其他財產(chǎn)。第184條規(guī)定耕地、宅基地、自留地、自留山等集體所有 的土地使用權(quán)不得抵押，但法律規(guī)定可以抵押的除外。故A、B、E為正確選項(xiàng)。86、建設(shè)工程債的產(chǎn)生根據(jù)有（）。A、合