建筑法規(guī)復習題含答案

1、一、單選題（共10題，每題1分，共10分）1、政府投資建設某小學的教學樓，根據(jù)有關法律規(guī)定，其勘察設計合同估算價在（）萬元人民幣以上必須招標。A、25 B、50C、100 D、2002、某市建設行政主管部門派出工作人員王某，對該市的體育館招標活動進行監(jiān)督，則王某有權（）A、參加開標會議 B、作為評標委員會的成員C、決定中標人 D、參加定標投票3、根據(jù)有關法律規(guī)定，施工投標保證金最高額不超過（）萬元人民幣。A、80 B、100C、120 D、1404、某住宅項目進行公開招標，投標人在提交投標文件截止時間后，招標人發(fā)現(xiàn)投標人少于3個，此時應該（）A、應正常開標 B、依法重新招標C、可進行議標 D、

2、可改為邀請招標5、某市火電站建設項目進行招標，招標人規(guī)定投標人提交投標文件截止日期為2006年11月20日，投標人在投標文件截止日期已提交投標文件。2006年11月18日，投標人向投標人向招標人提出撤回提交的投標文件。此時（）A、招標人不允許投標人撤回提交的投標文件B、招標人與投標人協(xié)商是否可撤回提交的投標文件C、招標人通過行政主管部門商議是否允許投標人撤回提交的投標文件D、招標人允許投標人撤回提交的投標文件6、一高速公路項目進行招標，按照招投標法律規(guī)定，開標后允許（）A、投標人更改投標書的內(nèi)容與報價B、投標人再增加優(yōu)惠條件C、評標委員會要求投標人澄清問題D、招標人更改招標文件中說明的評標定標

3、辦法7、對于中標通知書的法律效力下列說法正確的是（）A、中標通知書就是正式合同 B、中標通知書是要約邀請C、中標通知書是要約 D、中標通知書是承諾8、關于招標代理的說法正確的是（）A、招標人如果想要委托招標代理機構辦理招標事宜，需要經(jīng)過有關行政主管部門批準B、招標人不可以自行選擇招標代理機構，必須由有關行政主管部門指定C、如果委托了招標代理機構，則招標代理機構有權辦理招標工作的一切事宜D、招標代理機構應當在招標人委托的范圍內(nèi)辦理招標事宜9、根據(jù)招標投標法有關規(guī)定，評標委員會中技術、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的（）A、三分之一 B、三分之二C、四分之一 D、四分之二10、下列可以不執(zhí)行招標

4、投標法的有關規(guī)定的活動是（）A、私企項目 B、國企項目C、住房公積金投入的項目 D、私企在國外的項目二、多選題（共5題，每題2分，共10分）1、縣級以上人民政府有關行政主管部門對設計施工圖的審查內(nèi)容包括( )。 A、涉及公共利益 B、涉及公眾安全 C、涉及工程建設強制性標準 D、設計城市規(guī)劃 E、工程建設規(guī)模 2、采用新結構、新材料、新工藝的建設工程和特殊結構的建設工程，設計單位應當在設計中提出( )的建議。 A、防范生產(chǎn)安全事故 B、施工安全的重點部位 C、預防生產(chǎn)安全事故的措D、保障施工作業(yè)人員安全的措施 E、考慮施工安全操作 3、某施工承包單位在竣工驗收通過后，與建設單位簽訂了質(zhì)量保修書

5、，保修書中應明確規(guī)定( )。 A、保修范圍 B、保修質(zhì)量 C、保修期限 D、保修費用 E、保修責任 4、下列屬于工程建設強制性標準的是( )。 A、工程建設通用的有關安全、衛(wèi)生和環(huán)境保護的標準 B、工程建設設計、施工等使用的標準 C、工程建設通用的術語、符號、代號、量與單位、建筑模數(shù)和制圖方法標準 D、工程建設需要的行業(yè)信息技術標準 E、工程建設重要的通用的試驗、檢驗和評定方法等標準 5、工程建設標準批準部門應當對工程項目執(zhí)行強制性標準情況進行監(jiān)督檢查。其監(jiān)督檢查的方式是( )。 A、重點檢查 B、定期檢查 C、專項檢查 D、巡視檢查 E、抽查 三、名詞解釋（共4題，每題5分）1轉(zhuǎn)包

6、指承包人在承包工程后，又將其承包的工程建設任務轉(zhuǎn)讓給第三人，轉(zhuǎn)讓人退出現(xiàn)場承包關系，受讓人成為承包合同的另一方當事人的行為。2 共同投標某承包單位為了承攬不適于自己單獨承包的工程項目而與其他單位聯(lián)合，以一個投標人的身份去投標的行為。3合同當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。4 索賠指在合同履行過程中，合同一方因?qū)Ψ讲宦男谢蛭茨苈男泻贤?guī)定的義務或者未能實踐承諾的合同條件實現(xiàn)而遭受損失后，向?qū)Ψ教岢鏊髻r要求四、簡答題（共4題，每題5分）1、簡述建設工程總承包的方式。1設計采購施工（ EPC ） / 交鑰匙總承包 設計采購施工總承包是指工程總承包企業(yè)按

7、照合同約定，承擔工程項目的設計、采購、施工、試運行服務等工作，并對承包工程的質(zhì)量、安全、工期、造價全面負責。 交鑰匙總承包是設計采購施工總承包業(yè)務和責任的延伸，最終是向業(yè)主提交一個滿足使用功能、具備使用條件的工程項目。 2設計施工總承包（ D-B ）設計施工總承包是指工程總承包企業(yè)按照合同約定，承擔工程項目設計和施工，并對承包工程的質(zhì)量、安全、工期、造價全面負責。 根據(jù)工程項目的不同規(guī)模、類型和業(yè)主要求，工程總承包還可采用設計采購總承包（ E-P ）、采購施工總承包 (P-C) 等方式。2、 簡述監(jiān)理單位的安全責任。對安全技術措施或?qū)ｍ検┕し桨高M行審查、依法對施工安全事故隱患進行處理、承擔建設

8、工程安全生產(chǎn)的監(jiān)理責任。3、 簡述施工單位的質(zhì)量責任和義務。(1)施工單位應當依法取得相應資質(zhì)等級的證書，并在其資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承攬工程。(2)施工單位不得轉(zhuǎn)包或違法分包工程。(3)總承包單位與分包單位對分包工程的質(zhì)量承擔連帶責任。(4)施工單位必須按照工程設計圖紙和施工技術標準施工，不得擅自修改工程設計，不得偷工減料。(5)施工單位必須按照工程設計要求、施工技術標準和合同約定，對建筑材料、建筑構配件、設備和商品混凝土進行檢驗，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的，不得使用。(6)施工人員對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料，應在建設單位或工程監(jiān)理單位監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位

9、進行檢測。(7)建設工程實行質(zhì)量保修制度，承包單位應履行保修義務。4、 簡述可以按廢標處理的情況。1.無單位蓋章，無法定代表人或法定代表人授權的代理人簽字或蓋章的2.無法定代表人出具的授權委托書的3.投標人名稱或組織結構與資格預審時不一致且未提供有效證明的4.投標有效期不滿足招標文件要求的5.未按格式填寫，內(nèi)容不全或字跡無法辯認的6.多份投標文件或一個投標文件中多個報價，且未聲明哪一個有效7.未按招標文件要求提交投標保證金的8.聯(lián)合體投標未附聯(lián)合體各方共同投標協(xié)議的因有效投標不足三個的，如法律規(guī)定必須進行招標的項目，應當重新招標五、案例分析題（20分）1.某綜合辦公樓工程，建設單位（甲）通過招

10、標投標程序確定工程由承包商（乙）為中標單位，雙方簽訂了工程總承包合同，由于工程涉及勘查設計任務，而乙不具備上述能力，后經(jīng)甲建設單位同意，乙分別與丙設計公司和丁建筑工程公司簽訂了工程勘察設計合同和工程施工合同?？辈煸O計合同約定丙設計公司負責綜合辦公樓的設計服務工作，并按合同約定交付有關設計文件和資料。施工合同約定丁根據(jù)丙設計公司提供的設計圖紙進衍施工，工程竣工時根據(jù)國家有關驗收規(guī)定及設計圖紙進行質(zhì)量驗收。上述合同簽訂后，丙設計公司按時將設計文件和有關資料交給丁，丁根據(jù)設計圖紙進行施工。工程竣工后，甲組織相關單位對工程進行聯(lián)合驗收，發(fā)現(xiàn)工程存在嚴重質(zhì)量問題，是由于設計違反相關規(guī)范造成的。后甲就工程

11、質(zhì)量損失提出索賠要求，丙設計公司以與甲方?jīng)]有合同關系為由拒絕承擔責任。乙以自己不是設計人為由推卸責任，后甲以丙為被告向法院提起訴訟。 問題： (l)本案中，甲與乙、乙與丙、乙與丁分別簽訂的合同是否有效？請說明理由。合同有效性判定如下： 甲與乙簽訂的總承包合同有效。理由：根據(jù)合同法和建筑法的規(guī)定，發(fā)包人可以與總承包單位訂立建設工程合同，也可以分別與勘察人、設計人、施工人訂立勘察、設計、施工承包合同。 乙與丙簽訂的分包合同有效。理由：根據(jù)合同法和建筑法的規(guī)定，總承包人或者勘察、設計、施工承包人經(jīng)發(fā)包人同意，可以將自己承包的部分工作交由第三人完成。 乙與丁簽訂的分包合同無效。理由：根據(jù)合同法和建筑法

12、的規(guī)定，承包人不得將其承包的全部建設工程轉(zhuǎn)包給第三人或者將其承包的全部建設工程肢解以后以分包的名義轉(zhuǎn)包給第三人。建設工程主體結構的施工也必須由承包人自行完成。因此，乙將由自己總承包的施工工作全部分包給丁，違反了上述規(guī)定，應認定合同無效。 (2)本案工程出現(xiàn)的質(zhì)量問題責任應如何劃分？ 本案工程出現(xiàn)的質(zhì)量問題責任應劃分如下：丙的設計不合理給甲帶來重大損失，乙和丙應對工程質(zhì)量問題向甲承擔連帶責任。 (3)甲以丙為被告向法院提起訴訟是否妥當？請說明理由。 甲以丙為被告向法院提起訴訟不妥。理由：甲與丙不存在合同關系，根據(jù)合同法和建筑法的規(guī)定，總承包單位依法將建設工程分包給其他單位的，分包單位應當按照分包

13、合同的約定對其分包工程的質(zhì)量向總承包單位負責，總承包單位和分包單位對分包工程的質(zhì)量承擔連帶責任。 52 1承包的全部建設工程肢解以后以分包的名義轉(zhuǎn)包給第三人。建設工程主體結構的施工也必須由承包人自行完成。因此，乙將由自己總承包的施工工作全部分包給丁，違反了上述規(guī)定，應認定合同無效。 2、本案工程出現(xiàn)的質(zhì)量問題責任應劃分如下：丙的設計不合理給甲帶來重大損失，乙和丙應對工程質(zhì)量問題向甲承擔連帶責任。 3、甲以丙為被告向法院提起訴訟不妥。理由：甲與丙不存在合同關系，根據(jù)合同法和建筑法的規(guī)定，總承包單位依法將建設工程分包給其他單位的，分包單位應當按照分包合同的約定對其分包工程的質(zhì)量向總承包單位負責，總

14、承包單位和分包單位對分包工程的質(zhì)量承擔連帶責任。2、某建筑公司（乙方）與某學校（甲方）簽訂了教學樓承建合同，合同約定由于甲方責任造成總工期延誤l天，甲方應向乙方補償1萬元，若乙方延誤總工期1天，應扣除乙方工程款1萬元；施工中實際工程量超過計劃工程量10%以上時，超出部分按單價的90%計算。雙方就施工進度網(wǎng)絡計劃達成一致（如圖）。 施工過程中發(fā)生如下事件： 事件1：A基礎土方工程原合同土方量為400，因設計變更實際土方量為450（原定單價為75元/）。 施工進度計劃（單位：天） 事件2：B工程施工中乙方為保證施工質(zhì)量，將施工范圍土方邊緣擴大，將計劃土方量由260增加到320。 事件3：C工程施工

15、完成后，甲方認為地下管線位置與設計圖紙不符，經(jīng)剝露檢查確實有誤，延誤工期2天，發(fā)生費用1.5萬元。 事件4：I工程施工中發(fā)現(xiàn)甲方提供施工設計圖紙存在錯誤，修改圖紙致使乙方施工拖延3天，發(fā)生費用3萬元。事件5：G工程施工中乙方租賃的設備出現(xiàn)故障，使乙方施工拖延2天，發(fā)生費用1萬元。 問題： (1)該工程計劃工期為多少天？35天請指出關鍵線路的關鍵工作。A-C-F-J-M (2)上述事件中哪些應進行工期補償？哪些應進行費用補償？具體數(shù)額是多型(原題以周為單位) (3)該工程實際工期為多少天？應扣除或補償乙方工程款多少萬元？原計劃工期為35天，甲方應承擔的工期索賠為1天，乙方完成該工程時間應為36天

16、。實際工期為38天，故甲方扣除乙方工程款2萬元。某商務樓建筑工程通過公開招標方式確定了三個不同性質(zhì)的施工單位承擔該項目的所有施工任務，建設單位分別與A公司簽訂了建筑主體土建工程施工合同；與B公司簽訂了機電設備安裝合同；與c公司簽訂了外幕墻工程安裝合同。三個合同中均約定了由建設單位全面協(xié)調(diào)現(xiàn)場其他施工單位的協(xié)作施工，為工程施工創(chuàng)造有利條件。合同履行過程中，發(fā)生了如下事件： 事件1：A公司在簽訂合同后因自身管理能力相勞務組織人員存在困難，遂于承包商D簽訂分包合同，將部分工程交由其施工，同時約定由其按照分包合同額8%向A支付管理費用，一切責任由承包商D承擔。 事件2：由于A公司施工時間拖延15天，造

17、成B公司開工時間相應順延，B公司遂向A公司提出索賠要求。 事件3：建筑主體結構完工后，A公司立即拆除了主體外圍腳手架工程，C公司原計劃由建設單位協(xié)調(diào)使用A單位外圍腳手架安裝幕墻工程的計劃不得不改變，為此重新調(diào)整施工方案組織施工。后C公司就新方案實施引起的費用增加和工期延誤向建設單位提出索賠。 問題： (1)事件1中A公司的做法是否正確7如何定性？ (2)事件2中B公司能否向A公司提出索賠要求？若不能，請指出正確做法。 (3)事件3中C公司向建設單位提出索賠是否正確？理由是什么？某政府機關新建高層辦公大樓幕墻工程公開招標，有6家具有建筑幕墻施工資質(zhì)的企業(yè)參加投標。開標后，招標人按照法定程序組織評

18、標委員會進行評標，評標的標準和方法在開標會議上公布，并作為招標文件附件發(fā)送給各投標人。評標委員會在對各投標人的資信、商務、技術標書評竄過程中發(fā)現(xiàn)：A投標人出具的安全生產(chǎn)許可證已過期；投標人B在投標函上填寫的報價內(nèi)容，大寫與小寫不一致。經(jīng)綜合評審按照得分的多少，評標委員會推薦C、D、E公司分別為第一、第二和第三中標候選人，后招標人認為D公司具有辦公建筑幕墻工程豐富的施工經(jīng)驗，最后確定由D公司中標，但D公司投標報價略高于C公司，招標人要求其以C公司的報價承包本項目，D公司欣然同意并做出了承諾。 問題： (1)本案工程評標的標準和方法在開標會議上公布是否合法？請說明理由。 (2)投標人A的投標是否為

19、有效標？請說明理由。 (3)投標人B的投標是否為有效標？請說明理由。 (4)招標人確定D公司為中標人有無不妥？請說明理由。(5)招標人同D公司簽訂合同的行為有無不妥？請說明理由。1不合法。根據(jù)招標投標法的規(guī)定，招標文件應當包括招標項目的技術要求和評標標準等實質(zhì)性要求和條件，即評標標準和評標方法必須在招標文件中公開載明，并不得隨意改變。凡未在招標文件中公開的評標標準和評標方法，不得作為評標依據(jù)。2投標人 A的投標為無效標。按照安全生產(chǎn)法的規(guī)定，企業(yè)無安全生產(chǎn)許可證和其安全生產(chǎn)許可證過期都不允許開展經(jīng)營活動，故投標人A主體不合格。3投標人 B的投標為有效標。此情況屬于細微偏差，對其投標函投標報價大

20、寫與小寫不一致的，按照大寫為準處理即可。4招標人確定 D 公司為中標人不妥。按照評標委員會和評標方法暫行規(guī)定第 48 條的規(guī)定，對于使用國有資金投資或者國家融資的項目，排名第一中標候選人放棄中標、因不可抗力提出不能履行合同，或者未在招標文件規(guī)定期限內(nèi)提交履約保證金的，招標人才可以確定排名第二的中標候選人為中標人。5招標人與D公司簽訂合同前進行價格磋商不妥，不得以此作為簽訂合同的條件。一、單選題（共10題，每題1分，共10分）1、對建設工程安全生產(chǎn)管理條例中的理解正確的是( )。 A、施工企業(yè)主要負責人是指單位的法定代表人 B、項目經(jīng)理應保證本單位安全生產(chǎn)條件所需資金的投入 C、管生產(chǎn)

21、必須同時管安全 D、施工單位的項目負責人應當由取得建造師資格證書的人員擔任 2、下列有關項目負責人的表述錯誤的是( )。 A、項目負責人在工程項目中處于中心地位 B、對建設工程項目的安全全面負責 C、制定安全生產(chǎn)責任制度、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程 D、應及時、如實報告生產(chǎn)安全事故3、需要施工單位組織專家對專項施工方案進行論證、審查的工程包括( )。 A、起重吊裝工程 B、地下暗挖工程 C、爆破工程 D、大模板工程 4、施工單位在施工現(xiàn)場有爆破物及有害危險物品存放處應當(  )。 A、安排專人晝夜值班，防止無關人員進入危險區(qū)域 B、設置安全防護圍欄，禁止無關人員進

22、入危險區(qū)域 C、設置明顯安全警示標志，提醒操作人員注意D、報告有關主管部門，配備專業(yè)防護人員和設備 5、對建設工程安全生產(chǎn)管理條例中的理解正確的是( )。 A、施工企業(yè)主要負責人是指單位的法定代表人 B、項目經(jīng)理應保證本單位安全生產(chǎn)條件所需資金的投入 C、管生產(chǎn)必須同時管安全 D、施工單位的項目負責人應當由取得建造師資格證書的人員擔任 6、下列有關項目負責人的表述錯誤的是( )。 A、項目負責人在工程項目中處于中心地位 B、對建設工程項目的安全全面負責 C、制定安全生產(chǎn)責任制度、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程 D、應及時、如實報告生產(chǎn)安全事故 7、需要施工單位組織專家對專項施工

23、方案進行論證、審查的工程包括( )。 A、起重吊裝工程 B、地下暗挖工程 C、爆破工程 D、大模板工程 8、施工單位在施工現(xiàn)場有爆破物及有害危險物品存放處應當( )。 A、安排專人晝夜值班，防止無關人員進入危險區(qū)域 B、設置安全防護圍欄，禁止無關人員進入危險區(qū)域 C、設置明顯安全警示標志，提醒操作人員注意D、報告有關主管部門，配備專業(yè)防護人員和設備 9、實行總承包的工程，分包單位從事危險作業(yè)的人員的意外傷害險的保險費由( )支付。 A、分包單位 B、總承包單位 采集者退散C、建設單位 D、勞務分包單位 10、建設工程安全生產(chǎn)管理條例有關建筑施工企業(yè)規(guī)定，理解正確的

24、是( )。 A、工程開工前，項目經(jīng)理應向有關人員進行安全技術交底 B、集團公司設置專職安全生產(chǎn)管理人員人數(shù)至少為5人 C、總承包單位可以將建設工程主體結構的施工分包給具有相應資質(zhì)的分包單位 D、企業(yè)破產(chǎn)應將安全生產(chǎn)許可證交回原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關予以注銷 二、多選題（共5題，每題2分，共10分）1、縣級以上人民政府有關行政主管部門對設計施工圖的審查內(nèi)容包括( )。 A、涉及公共利益 B、涉及公眾安全 C、涉及工程建設強制性標準 D、設計城市規(guī)劃 E、工程建設規(guī)模 2、采用新結構、新材料、新工藝的建設工程和特殊結構的建設工程，設計單位應當在設計中提出( )的建議。 A、防范生產(chǎn)安

25、全事故 B、施工安全的重點部位 C、預防生產(chǎn)安全事故的措施 D、保障施工作業(yè)人員安全的措施 E、考慮施工安全操作 3、某施工承包單位在竣工驗收通過后，與建設單位簽訂了質(zhì)量保修書，保修書中應明確規(guī)定( )。 A、保修范圍 B、保修質(zhì)量 C、保修期限 D、保修費用 E、保修責任 4、下列屬于工程建設強制性標準的是( )。 A、工程建設通用的有關安全、衛(wèi)生和環(huán)境保護的標準 B、工程建設設計、施工等使用的標準 C、工程建設通用的術語、符號、代號、量與單位、建筑模數(shù)和制圖方法標準 D、工程建設需要的行業(yè)信息技術標準 E、工程建設重要的通用的試驗、檢驗和評定方法等標準 5、工程建設標準批準部門應當對工程項

26、目執(zhí)行強制性標準情況進行監(jiān)督檢查。其監(jiān)督檢查的方式是( )。 A、重點檢查 B、定期檢查 C、專項檢查 D、巡視檢查 E、抽查 三、名詞解釋（共4題，每題5分）1轉(zhuǎn)包2共同投標3合同4索賠四、簡答題（共4題，每題5分）1、簡述建設單位的安全責任。2、簡述監(jiān)理單位的安全責任。3、簡述施工單位的質(zhì)量責任和義務。4、簡述建設工程勘察設計文件的審查、交底和修改。五、案例分析題（20分）1.2009年某市一重點工程項目，采用工程量清單方式公開招標。經(jīng)資格預審后，確定 A、B、C、D、E共5家施工單位為合格投標人。招標人規(guī)定發(fā)放招標文件的開始時間為4月20日，截止時間為4月23日，并要求投標人在

27、領取招標文件的同時遞交投標保證金50萬元，購買招標文件費1200元。A、B、C、D等4家施工單位按時購買了招標文件，后E單位發(fā)函放棄投標。招標文件規(guī)定：投標截止時間為5月8日，投標有效期截止時間為6月20日。招標人分別安排各投標人踏勘現(xiàn)場，各投標人按時遞交了投標文件，所有投標文件均有效。評標辦法規(guī)定，商務標權重60分（包括總報價20分、其他內(nèi)容40分），技術標權重40分?？倛髢r的評標方法是，評標基準價等于各有效投標總報價的算術平均值下浮2個百分點。當投標人的投標總價等于評標基準價時得滿分，投標總價每高于評標基準價1個百分點時扣2分，每低于評標基準價1個百分點時扣1分。 各投標人總報價見下表。投

28、標數(shù)據(jù)表投標人ABC總報價（萬元）3180.002988.003215.00除總報價之外的其他商務標和技術標指標評標得分見下表。 投標人其他部分指標得分表投標人ABC商務標（除總報價之外）得分283029技術標得分303438 問題： (1)在該工程開標之前所進行的招標工作有哪些不妥之處？請說明理由。 (2)應選誰為第一中標候選人？ (3)評標工作于評標結束當天確定中標人。5月10日，招標人向當?shù)刂鞴懿块T提交了評標報告；5月16日，招標人向中標人發(fā)出中標通知書；6月10日，雙方簽定了施工合同；5月25日，招標人將未中標結果通知給另兩家投標人，并于6月20日將投標保證金退還給未中標人。請指出評標結束后招標人的工作有哪些不妥之處并說明理由。2.建設單位就某建筑工程項目同施工單位簽訂了建設工程施工合同（示范文本）。由于該工程的特殊性，工程量無法事先確定，但工程的性質(zhì)清楚。施工合同文件明確約定，施工單位必須嚴格按照施工圖紙及合同文件規(guī)定的內(nèi)容及技術