《基坑支護協(xié)議》word版

1、道德工程邊坡支護、降排水承包合同總承包方：（甲方） 道德建設集團有限公司 專業(yè)分包方：（乙方） 南陽道德建筑基礎工程有限公司 根據(jù)中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及其它有關法律、行政法規(guī)，為明確雙方在建筑工程承包重大額權利、義務和違約責任，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，為了保證工程質量、安全、工期，雙方就商丘市道德項目及的邊坡支護及施工降水分項工程承包事項協(xié)商達成一致，訂立本合同 。一、工程基本情況1.工程名稱： 商丘市道德項目基坑支護、降排水工程。2.工程地點： 商丘市歸德路與團結路交叉口西南角。3.工程內容：基坑四壁土壁土釘墻支護、降排水工程的設計、論證和實施（含基坑變形

2、監(jiān)測工作）。4.工程量：支護完工驗收后實際面積為準，降排水按實際記錄計算。5.承包方式：包方案設計保安全、包工包料、包機械、包工期。6. 質量等級：工程質量達到國家質量檢驗驗收評定標準的合格標準。二、工程要求1.乙方依據(jù)提交方案設計要求，嚴格按照施工規(guī)范和操作鬼誠實施工，建立全面質量、安全、體系保證，保證人員和設備投入滿足工程質量、安全和工期需要，確保土建工程施工過程基坑支護坡面的穩(wěn)定，不產(chǎn)生邊坡位移、路面開裂，并保證水位穩(wěn)定保持至基礎設計底標高5以下，不影響其它施工隊伍的施工質量、進度、安全。2.合同簽訂前乙方必須向甲方繳納貳萬元保證金，乙方施工人員、主要機械設備進場后三日歸還。3.因輕型井

3、點施工、管井施工產(chǎn)生的地表水，乙方應負責排除。三、甲方責任范圍：1.甲方應積極為乙方創(chuàng)造良好的施工環(huán)境。2.負責施工場地的“三通一平”， 負責將施工所需水、電從施工場地外部接到施工現(xiàn)場內不超過3米約定地點，提供接入點及污水排放位置，排污費、打井辦證費用由甲方聯(lián)系建設單位進行并由建設單位承擔。3.甲方在施工前組織乙方參加由建設單位組織的，監(jiān)理單位、總承包單位及政府有關部門共同參加的對周邊環(huán)境進行的勘察取證活動，并進行現(xiàn)場錄像、拍照見證且留取資料以防后患。4.負責在開工3天前提供總平面圖1份，地質詳勘報告書1份。5.負責在開工3天前將水準點與坐標控制點以書面形式交給乙方，并進行現(xiàn)場交驗。6. 配合

4、參與建設單位、監(jiān)理單位審核簽認工程量記錄。7.按合同約定，按時支付工程款。8.負責組織竣工驗收和工程質量的檢測。四、乙方責任范圍1.乙方應就工程實際情況、地質勘查資料及周邊環(huán)境進行方案設計。2.乙方應按所提供的且經(jīng)專家論證合格認可的施工組織設計方案施工。3.乙方自行組織施工人員和施工機械。開工前向甲方提供進場人員、機械、材料等資料，經(jīng)甲方和監(jiān)理審定合格后進場施工。乙方應提供滿足現(xiàn)場需要的機械設備和配套設備，嚴格按設計方案、施工方案及相應規(guī)范要求施工。如甲方認為乙方投入的機械設備不能滿足工程的需求，乙方應根據(jù)甲方的要求而配置，不得以任何理由加以拒絕。服從甲方監(jiān)督指導，服從材料進場驗收制度。按照技

5、術方案的要求進行工程試驗，并向甲方提供完整的施工技術資料。4. 必須尊重及服從甲方和監(jiān)理對本工程的工作調度、現(xiàn)場管理及監(jiān)督檢查。5. 乙方做到安全生產(chǎn)、文明施工，嚴格遵守安全生產(chǎn)規(guī)范和操作規(guī)程，做好必要的安全防范、防護措施，杜絕安全事故發(fā)生。施工期間在現(xiàn)場發(fā)生的一切事故和意外均由承包方承擔。 服從文明施工要求，加強對施工人員安全性教育工作，做好施工現(xiàn)場安全、消防及環(huán)衛(wèi)工作，杜絕違章操作、野蠻施工；達到文明施工，施工管理標準化。施工中由于乙方勞務人員違章操作發(fā)生的安全質量事故等，其經(jīng)濟損失應由乙方全部負責。承擔施工人員安全培訓教育義務、有切實可行的應急預案，承擔施工中可能出現(xiàn)的安全事故責任，費用

6、自理。6.施工中因乙方原因出現(xiàn)（地面塌陷）塌方、路面裂紋或周邊建筑裂紋等事件或發(fā)生安全隱患，乙方有修復或防護責任，如因此造成的損失還要承擔相應的一切賠償責任。乙方對甲方保證其具備相應的專業(yè)資格和具有豐富的施工經(jīng)驗，乙方判斷如按已取得的圖紙、資料、說明或指令施工可能發(fā)生質量缺陷，應停止或減緩施工，同時將此情況立即書面報告甲方請求決定。如甲方?jīng)Q定按原要求施工，乙方應予以執(zhí)行，但不必為此負責。如作為一個專業(yè)的有經(jīng)驗的施工隊伍本應發(fā)現(xiàn)上述疑問或錯漏而未發(fā)現(xiàn)，并繼續(xù)施工所導致的質量缺陷，應由乙方負責。7. 邊坡支護必須對土方開挖進行跟班監(jiān)督，因監(jiān)督不力造成土方開挖未按支護方案進行開挖而造成邊坡支護變更的

7、或修坡鏟除土方量增加的，其增加的費用全部由乙方負責。乙方不按照設計和規(guī)范施工造成的追加工程量、返工及基坑塌方所引起的所有損失由乙方負責。8. 乙方在施工過程中，對施工范圍地下管線等應加強保護，尤其水泥土攪拌樁及注漿土釘施工應注意未知地下管線，做好必要預防、防護工作，發(fā)生異常情況及時上報并分析處理，因瞞報或其他乙方原因造成地下管線等損壞的，由乙方承擔全部責任和發(fā)生的費用。9. 施工期間所有臨時用水、用電均由乙方負責管理并承擔費用。乙方施工人員的食宿自理。10. 因乙方原因造成停工，延誤工期的，由乙方負責；因施工擾民及民擾、市政府相關部門的檢查所造成的停工，乙方負責協(xié)調辦理，所發(fā)生費用已包含在承包

8、價款中。11. 辦理乙方應辦理的其他有關事宜手續(xù)。12. 本協(xié)議書乙方不得以任何理由將分包合同及債權轉讓給第三方。五、工期要求1.合同工期總日歷天數(shù)為 75 天，時間從2012年2月13日至2012年4月28日。基坑支護工程應與土方開挖同時進行，確保隨挖隨支，不得耽誤土方施工。2.因地下隱蔽物、基坑周圍環(huán)境等不可抗力或非乙方原因造成乙方停工，工期相應順延。工期順延時，乙方應上報工作聯(lián)系單提出申請并經(jīng)甲方確認。3.因甲方原因導致工程延期開工或者暫停施工，則工期相應順延。4.由以下原因引起的工期延誤，經(jīng)甲方代表及總監(jiān)理工程師確認后，總工期相應順延：（1）甲方提供給乙方的地質報告與實際情況不符，造成

9、施工困難延期超過24小時；（2）甲方對地下管網(wǎng)障礙處理不及時造成乙方停工超過24小時；（4）發(fā)生不可抗力；（5）合同中雙方約定或甲方負責人同意給予順延的其它情況。五、工程質量標準和保修要求1.質量等級：合格2.施工期間質量標準：按照設計單位的支護設計、降排水方案（經(jīng)專家論證并修訂）、有關圖紙、經(jīng)批準的支護施工方案，執(zhí)行、國家及省、市的有關質量驗收標準、規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定。3. 基坑支護施工必須嚴格按設計方案組織施工，在施工過程中不得隨意改變注漿土釘和擊入式土釘位置、長度、型號、數(shù)量，鋼筋網(wǎng)間距，加強筋范圍，放坡系數(shù)等，開挖過程中要隨時對基坑的開挖尺寸、水平標高和邊坡坡度進行檢查，隨時注意基坑的變

10、化。4.對進場材料嚴格把關。對進場的水泥、鋼筋、砂子、石子、摻加劑等材料必須按規(guī)定報驗，“兩證一單”齊全。 5. 基坑支護施工對注漿土釘位置、鉆孔直徑、深度及角度、插入長度，注漿配比、壓力及注漿量，噴錨墻面厚度及強度，按規(guī)定留置混凝土試塊、水泥漿試塊。6. 乙方施工過程中出現(xiàn)任何問題，甲方有權要求按照整改通知書或建設單位、監(jiān)理單位要求執(zhí)行，造成損失的，由乙方承擔，工期不順延。7. 基坑竣工驗收標準：滿足地下土建施工要求，基坑影響范圍內的周邊道路、建筑物及周邊管線等不出現(xiàn)任何損失，邊坡周邊線正常使用或修復后正常?；颖O(jiān)測項目變形不超過有關標準。8. 按照國家現(xiàn)行建筑施工規(guī)范大全有關標準執(zhí)行，乙方

11、在應保修期內按照甲方要求定期巡視支護工程情況，如發(fā)現(xiàn)問題乙方及時無條件保修，基坑保修期為基坑回填完畢之前。六、違約責任（一）甲方違約責任1.甲方超過約定的時間不支付工程進度款或決算價余款的，乙方可向甲方發(fā)出要求付款通知，甲方收到乙方通知后仍不能按要求付款，可與乙方協(xié)商簽訂延期付款協(xié)議，經(jīng)乙方同意后可延期支付，如甲方不按合同約定支付進度款或決算價余款，雙方又未達成延期付款協(xié)議，乙方有權書面告知甲方理由，有權停工或撤走人員，并組織工人報勞動部門或向司法部門追索拖欠款及損失賠償費，甚至向法院提出訴訟。2.甲方違約支付工程款的，乙方有權停工，甲方除糾正違約支付行為外，還應當在違約支付的額度范圍內與乙方

12、由此遭受的經(jīng)濟損失承擔經(jīng)濟賠償。（支付停工期間現(xiàn)場所有人的生活費及工資）。工期順延。若不按合同付款，從逾期三天次日起，每拖一天按工程總造價的千分之一向乙方償付滯納金。（二）乙方違約責任1因乙方原因造成發(fā)包人工期延誤或工程質量部符合要求時，發(fā)包人可以要求乙方在3日內進行返工至符合要求，如由此給甲方造成損失，乙方除承擔返工費外還要承擔相應損失，并按甲方（建設單位）管理制度接受罰款?？傇靸r的千分之一向甲方償付違約金。2.乙方選定的施工隊伍中有不稱職或不道德人員，甲方有權要求乙方進行更換、調整，乙方無法調整時，甲方有權不安排施工任務或責令停工（窩/停工損失承包人自負），并書面通知承包人，直至終止合同。

13、3.如因乙方組織不力不能順利完成各節(jié)點任務或工程質量屢次出現(xiàn)嚴重質量缺陷或安全事故，甲方有權調整施工隊伍甚至終止合同，承包人退場將按已完工程量的70%給予結算，由此造成的損失承包人自行承擔。七、工期、驗收程序及質保期1.施工工期：支護除甲方和不抗力因素可簽證順延外，每延期一天，扣罰乙方人民幣貳仟元；降水每施工段自甲方書面通知開工之日起10天內完成管井和設備安裝工作具備開始降水能力。地下水位降至基礎設計底標高5以下2.每道工序完成后，乙方應提前一天通知監(jiān)理單位、建設單位進行驗收，合格后才能進行下一道工序的施工。3.質保期：支護工程完工后至相應回填土工程施工完畢。保質期按國家規(guī)定自支護竣工起一年。

14、因乙方施工質量和原材料不合格造成的各種問題，由乙方無償修復或更換，并承擔因此造成的工期延誤和經(jīng)濟損失賠償責任。八、合同單價1.基坑支護：按乙方設計方案(后附該工程投標方案)1：:0.50.6坡剖面221元/；1：:0.3坡剖面323元/；垂直坡剖面402元/；1：:1坡剖面95元/；坡頂翻邊部分全部計入各坡面。降水排水：管井成井5125元/m；管井運行（含電費）120元/泵天；排水管網(wǎng)（磚砌排水溝或pvc降水管網(wǎng)）50元/m；輕型井點降水（不含電費）（每30井點為一套）120元/套天。2.合同價款說明本合同采用固定單價形式，合同簽字蓋章生效后，不做任何調整。它包括乙方為履行本合同約定的義務，完

15、成合同工作內容，承擔自身經(jīng)營風險，滿足國家規(guī)定、規(guī)程、標準、招標文件和設計要求。本合同單價是依據(jù)乙方提供的設計方案進行定價的，該方案甲方視同此方案是經(jīng)過專家論證合格的方案，如在實施過程中因乙方原因造成的方案變更，其費用由乙方自行承擔。本合同價款已綜合考慮一下內容：現(xiàn)場安全文明施工費、管理費（總承包管理費為 1 %）、企業(yè)管理費、利潤、稅收、全部措施費及保險等。因市場人工、材料、配件、能源、運輸、稅費的變動或政府及行業(yè)主管部門紅頭文件的頒發(fā)而起的承分包方的實際支出的增減，均屬于承分包方自身經(jīng)營風險，視為已經(jīng)事先估計并已經(jīng)列入合同價款之中。九、工程款結算、支付：1.工程款結算：以實際工程量按合同約

16、定相應單價進行結算；投標報價中邊坡支護方案是按雙方約定能滿足-11.0米基坑深度進行設計的，在施工過程中如因工程需要加深，基坑埋深超過11米的其支護方案需調整而增加的錨桿數(shù)量長度以投標報價中相應價格按實際簽證給予調整；施工中如非乙方原因需調整坡度剖面按實際調整坡度范圍以最接近且小于投標坡度剖面的報價施工中進行現(xiàn)場簽證。降水工程量確認以現(xiàn)場監(jiān)理、甲方、乙方三方認證的開始時間開始作現(xiàn)場臺班運行記錄，并作共同簽證。2.支付方式：當支護工作量完成總量的1/2時工程款支付已完工程量的60%；當每段土建施工完成地下負二層的回填土時，支付至已完工程量的80%；剩余的20%待回填土全部施工完畢后10日內支付清

17、。降水排水工程款支付采?。汗芫删?、排水管網(wǎng)費用、降水排水運行費用隨支付工程款支付同批次同一比例一同支付；但過程中使用電費由建設單位墊付，在支付該費用工程款時扣除。3.支付工程款時，乙方必須提供合格的稅收發(fā)票。十、爭議解決方式在履行合同過程中發(fā)生爭議，雙方首先進行協(xié)商，協(xié)商不成可向有關部門申請調解。當事人不愿意和解、調解或和解、調解不成的，可約定以下方式解決爭議：1.向商丘市人民法院起訴。十一、其它事項1.甲方派 為駐工地甲方代表，聯(lián)系電話： 。對工程進度、工程質量進行監(jiān)督，檢查驗收隱蔽工程、辦理中間交工工程驗收簽證手續(xù)，督促乙方按規(guī)定搞好試件、材料試驗和各項技術資料及報表整理，負責簽證、解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。2乙方派 為駐工地乙方代表，聯(lián)系電話： 。并行使合同約定的權力，履行合同約定的職責。乙方變更駐工地代表，需要提前5天通知甲方，并征得甲方同意。3. 有關本工程的施工圖紙與說明書和會審記錄，以及圖表、資料，雙方進行的有關會議，洽談記錄，雙方協(xié)商同意并經(jīng)雙方當事人簽證的有關修改設計的變更文件等，都是據(jù)以施工和交工驗收的技術資料，也是本合同的組成部分。4. 乙方應加強防火、防盜、施工安全防護措施和加強對施工人員的管理，遵守和執(zhí)行安全、文明和深夜施工等的規(guī)定。否則，導致造成的損失和有關部門按規(guī)定給予的處罰或追究賠償?shù)慕?jīng)濟損失均由乙