廣告牌加固翻新承攬加工合同范本（2篇）

第12頁共12頁廣告牌加固?翻新承攬加?工合同范本?認立合同?雙方：__?___承?攬方：__?___定?作方：__?___定?作方委托承?攬方加工_?____―?―____?_高速公路?_____?東出口一公?里處單立柱?三面廣告牌?加固翻新擴?大面積的工?作，經雙方?充分協商，?特訂立本合?同，以便共?同遵守。?第一條加工?成品編號名?稱規(guī)格單位?數量第二?條加工成品?質量要求：?第三條原?材料的提供?辦法及規(guī)格?、數量、質?量：用定?作方原材料?完成工作。?定作方應按?合同規(guī)定的?時間、數量?、質量、規(guī)?格提供原材?料。承攬方?對定作方提?供的原材料?要按合同規(guī)?定及時檢驗?，不符合要?求的，應立?即通知作方?調換或補齊?。承攬方對?定作方提供?的原材料不?得擅自更換?，對物品不?得偷換。?1.原材料?等物品交(?提)日期計?算，雙方協?商。第四?條技術資料?、圖紙由承?攬方提供?承攬方在依?照定作方的?要求進行工?作期間，發(fā)?現圖紙或技?術要求不合?理，應當及?時通知定作?方;定作方?應當在規(guī)定?的時間內回?復，提出修?改意見。?2.承攬方?對于承攬的?工作，如果?定作方要求?保密，應當?嚴格遵守，?未經定作方?許可不得留?存技術資料?的復制品。?3.承攬?方應當按規(guī)?定日期提供?技術資料、?圖紙等。?第五條總價?款為合同簽?訂后，訂作?商付給承攬?方元(即總?價款的__?___%)?，在加工量?達到___?__%，定?作方付給承?攬方元(即?總價款的_?____%?)，在加工?量全部完成?時，在定作?方驗收合格?后支付給承?攬方元(即?總價款的_?____%?)，預留元?作為質保金?一年后付清?。(價款或?酬金，按照?國家或主管?部門的規(guī)定?執(zhí)行，沒有?規(guī)定的由當?事人雙方商?定。第六?條驗收標準?和方法1?.按照合同?規(guī)定的質量?要求、圖紙?和樣品作為?驗收標準。?2.定作?方應當按合?同規(guī)定的期?限驗收承攬?方所完成的?工作。驗收?前承攬方應?當向定作方?提交必需的?技術資料和?有關質量證?明。對短期?檢驗難以發(fā)?現質量缺陷?的定作物或?項目，應當?由雙方協商?。保證期限?內發(fā)生問題?，除定作方?使用、保管?不當等原因?而造成質量?問題的以外?，由承攬方?負責修復或?退換。3?.當事人雙?方對承攬的?定作物和項?目質量在檢?驗中發(fā)生爭?議時，可由?法定質量監(jiān)?督檢驗機構?提供檢驗證?明。第七?條交貨的時?間和地點交?貨地點為_?____高?速____?_東出口一?公里處，時?間為簽訂合?同之日起計?算____?日。交提?定作物期限?應當按照合?同規(guī)定履行?。任何一方?要求提前或?延期交(提?)定作物，?應當在事先?與對方達成?協議，并按?協議執(zhí)行。?雙方另有約?定的，按約?定的方法計?算。)第?八條包裝要?求及費用負?擔第九條?運輸辦法及?費用負擔?第十條結算?方式及期限?第十一條?其它第十?二條承攬方?的違約責任?一、未按?合同規(guī)定的?質量交付定?作物或完成?工作，定作?方同意利用?的，應當按?質論價，酌?減酬金或價?款;不同意?利用的，應?當負責修整?或調換，并?承擔逾期交?付的責任;?經過修整或?調換后，仍?不符合合同?規(guī)定的，定?作方有權拒?收，由此造?成的損失由?承攬方賠償?。二、交?付定作物或?完成工作的?數量少于合?同規(guī)定，定?作方仍然需?要的`，應?當照數補齊?，補交部分?按逾期交付?處理;少交?、遲交部分?定作方不再?需要的，承?攬方應賠償?定作方因此?造成的損失?。三、未?按合同規(guī)定?包裝定作物?，需返修或?重新包裝的?，應當負責?返修或重新?包裝，并承?擔因此而支?付的費用。?定作方不要?求返修或重?新包裝而要?求賠償損失?的，承攬方?應當償付定?作方該不合?格包裝物低?于合格包裝?物的價值部?分。因包裝?不符合合同?規(guī)定造成定?作物毀損、?滅失的，由?承攬方賠償?損失。四?、逾期交付?定作物(包?括返修、更?換、補交等?)，應當向?定作方償付?違約金__?___元;?(合同中無?具體規(guī)定的?，應當比照?中國人民銀?行有關延期?付款的規(guī)定?，按逾期交?付部分的價?款總額計算?，向定作方?償付違約金?)以酬金計?算的，每逾?期一天，按?逾期交付部?分的酬金總?額的千分之?一償付違約?金。未經定?作方同意，?提前交付定?作物，定作?方有權拒收?。五、不?能交付定作?物或不能完?成工作的，?應當償付不?能交付定作?物或不能完?成工作部分?價款總值的?_____?%(30-?50%的幅?度)或酬金?總額的__?___%(?30-50?%幅度)違?約金。八?、由于保管?不善致使定?作方提供的?原材料、設?備、包裝物?及其它物品?毀損、滅失?的，應當償?付定作方因?此造成的損?失。九、?未按合同規(guī)?定的辦法和?期限對定作?方提供的原?材料進行檢?驗、或經檢?驗發(fā)現原材?料不符合要?求而未按合?同規(guī)定的期?限通知定作?方調換、補?齊的，由承?攬方對工作?質量、數量?承擔責任。?十、擅自?調換定作方?提供的原材?料或修理物?的零部件，?定作方有權?拒收，在承?方應當賠償?定作方因此?造成的損失?。如定作方?要求重作或?重新修理，?應當按定作?方要求辦理?，并承擔逾?期交付的責?任。十一?、在承攬方?制作的過程?中發(fā)生的任?何損害及由?于工作過程?中發(fā)生的事?故由承攬方?負責。第?十三條定作?方的違約責?任一、中?途變更定作?物的數量、?規(guī)格、質量?或設計等，?應當賠償承?攬方因此造?成的損失。?三、未按?合同規(guī)定的?時間和要求?向承攬方提?供原材料、?技術資料、?包裝物等或?未完成必要?的輔助工作?和準備工作?，承攬方有?權解除合同?，定作方應?當賠償承攬?方因此而造?成的損失;?承攬方不要?求解除合同?的，除交付?定作物的日?期得以順延?外，定作方?應當償付承?攬方停工待?料的損失。?四、超過?合同規(guī)定期?限領取定作?物的，除按?本條第五款?規(guī)定償付違?約金外，還?應當承擔承?攬方實際支?付的保管、?保養(yǎng)費。定?作方超過領?取期限六個?月不領取定?作物的，承?攬方有權將?定作物變賣?，所得價款?在扣除報酬?、保管、保?養(yǎng)費后，退?還給定作方?;變賣定作?物所得少于?報酬、保管?、保養(yǎng)費時?，定作方還?應補償不足?部分;如定?作物不能變?賣，應當賠?償承攬方的?損失。五?、超過合同?規(guī)定日期付?款，應當比?照中國人民?銀行有關延?期付款的規(guī)?定向承攬方?償付違約金?;以酬金計?算的，每逾?期一天，按?酬金總額的?千分之一償?付違約金。?六、無故?拒絕接收定?作物，應當?賠償承攬方?因此造成的?損失及運輸?部門的罰款?。七、變?更交付定作?物地點或接?收單位(人?)，承擔因?此而多支出?的費用。?第十四條_?____在?合同規(guī)定的?履行期限內?，由于不可?抗力致使定?作物或原滅?失的，承攬?方在取得合?法證明后，?可免予承擔?違約責任，?但應當采取?積極措施，?盡量減少損?失，如在合?同規(guī)定的履?行期限以外?發(fā)生的，不?得免除責任?，在定作方?遲延接受或?無故拒收期?間發(fā)生的，?定作方應當?承擔責任，?并賠償承攬?方由此造成?的損失。?第十五條糾?紛的處理加?工承攬合同?發(fā)生糾紛時?，當事人雙?方應協商解?決;協商不?成時任何一?方可向合同?管理機關申?請調解、_?____，?也可以直接?向人民法院?起訴。本?合同自__?___年_?____月?_____?日起生效，?合同履行完?畢即失效，?本合同執(zhí)行?期間，雙方?不得隨意變?更和解除合?同，合同如?有未盡事宜?，應由雙方?共同協商，?作出補充規(guī)?定，補充規(guī)?定與本合同?具有同等效?力。本合同?正本一式二?份，定作方?和承攬方各?執(zhí)一份;合?同副本一式?_____?份，交__?___(如?經鑒證或公?證，則應送?鑒證機關或?公證機關)?各留存一份?。定作方?：____?_(蓋章)????????承攬?方：___?__(蓋章?)代表人?：____?_(蓋章)????????代表?人：___?__(蓋章?)地址：?_____??????????????地?址：___?__電話?：____?_?????????????電話：?_____?開戶銀行?：____?_??????????開戶銀行?：____?_帳號：?_____??????????????帳號：_?____?_____?年____?_月___?__日訂?廣告牌加固?翻新承攬加?工合同范本?（二）認?立合同雙方?：____?_承攬方?：____?_定作方?：____?_定作方?委托承攬方?加工___?__――_?____高?速公路__?___東出?口一公里處?單立柱三面?廣告牌加固?翻新擴大面?積的工作，?經雙方充分?協商，特訂?立本合同，?以便共同遵?守。第一?條加工成品?編號名稱規(guī)?格單位數量?第二條加?工成品質量?要求：第?三條原材料?的提供辦法?及規(guī)格、數?量、質量：?用定作方?原材料完成?工作。定作?方應按合同?規(guī)定的時間?、數量、質?量、規(guī)格提?供原材料。?承攬方對定?作方提供的?原材料要按?合同規(guī)定及?時檢驗，不?符合要求的?，應立即通?知作方調換?或補齊。承?攬方對定作?方提供的原?材料不得擅?自更換，對?物品不得偷?換。1.?原材料等物?品交(提)?日期計算，?雙方協商。?第四條技?術資料、圖?紙由承攬方?提供承攬?方在依照定?作方的要求?進行工作期?間，發(fā)現圖?紙或技術要?求不合理，?應當及時通?知定作方;?定作方應當?在規(guī)定的時?間內回復，?提出修改意?見。2.?承攬方對于?承攬的工作?，如果定作?方要求保密?，應當嚴格?遵守，未經?定作方許可?不得留存技?術資料的復?制品。3?.承攬方應?當按規(guī)定日?期提供技術?資料、圖紙?等。第五?條總價款為?合同簽訂后?，訂作商付?給承攬方元?(即總價款?的____?_%)，在?加工量達到?_____?%，定作方?付給承攬方?元(即總價?款的___?__%)，?在加工量全?部完成時，?在定作方驗?收合格后支?付給承攬方?元(即總價?款的___?__%)，?預留元作為?質保金一年?后付清。(?價款或酬金?，按照國家?或主管部門?的規(guī)定執(zhí)行?，沒有規(guī)定?的由當事人?雙方商定。?第六條驗?收標準和方?法1.按?照合同規(guī)定?的質量要求?、圖紙和樣?品作為驗收?標準。2?.定作方應?當按合同規(guī)?定的期限驗?收承攬方所?完成的工作?。驗收前承?攬方應當向?定作方提交?必需的技術?資料和有關?質量證明。?對短期檢驗?難以發(fā)現質?量缺陷的定?作物或項目?，應當由雙?方協商。保?證期限內發(fā)?生問題，除?定作方使用?、保管不當?等原因而造?成質量問題?的以外，由?承攬方負責?修復或退換?。3.當?事人雙方對?承攬的定作?物和項目質?量在檢驗中?發(fā)生爭議時?，可由法定?質量監(jiān)督檢?驗機構提供?檢驗證明。?第七條交?貨的時間和?地點交貨地?點為___?__高速_?____東?出口一公里?處，時間為?簽訂合同之?日起計算_?___日。?交提定作?物期限應當?按照合同規(guī)?定履行。任?何一方要求?提前或延期?交(提)定?作物，應當?在事先與對?方達成協議?，并按協議?執(zhí)行。雙方?另有約定的?，按約定的?方法計算。?)第八條?包裝要求及?費用負擔?第九條運輸?辦法及費用?負擔第十?條結算方式?及期限第?十一條其它?第十二條?承攬方的違?約責任一?、未按合同?規(guī)定的質量?交付定作物?或完成工作?，定作方同?意利用的，?應當按質論?價，酌減酬?金或價款;?不同意利用?的，應當負?責修整或調?換，并承擔?逾期交付的?責任;經過?修整或調換?后，仍不符?合合同規(guī)定?的，定作方?有權拒收，?由此造成的?損失由承攬?方賠償。?二、交付定?作物或完成?工作的數量?少于合同規(guī)?定，定作方?仍然需要的?`，應當照?數補齊，補?交部分按逾?期交付處理?;少交、遲?交部分定作?方不再需要?的，承攬方?應賠償定作?方因此造成?的損失。?三、未按合?同規(guī)定包裝?定作物，需?返修或重新?包裝的，應?當負責返修?或重新包裝?，并承擔因?此而支付的?費用。定作?方不要求返?修或重新包?裝而要求賠?償損失的，?承攬方應當?償付定作方?該不合格包?裝物低于合?格包裝物的?價值部分。?因包裝不符?合合同規(guī)定?造成定作物?毀損、滅失?的，由承攬?方賠償損失?。四、逾?期交付定作?物(包括返?修、更換、?補交等)，?應當向定作?方償付違約?金____?_元;(合?同中無具體?規(guī)定的，應?當比照中國?人民銀行有?關延期付款?的規(guī)定，按?逾期交付部?分的價款總?額計算，向?定作方償付?違約金)以?酬金計算的?，每逾期一?天，按逾期?交付部分的?酬金總額的?千分之一償?付違約金。?未經定作方?同意，提前?交付定作物?，定作方有?權拒收。?五、不能交?付定作物或?不能完成工?作的，應當?償付不能交?付定作物或?不能完成工?作部分價款?總值的__?___%(?30-50?%的幅度)?或酬金總額?的____?_%(30?-50%幅?度)違約金?。八、由?于保管不善?致使定作方?提供的原材?料、設備、?包裝物及其?它物品毀損?、滅失的，?應當償付定?作方因此造?成的損失。?九、未按?合同規(guī)定的?辦法和期限?對定作方提?供的原材料?進行檢驗、?或經檢驗發(fā)?現原材料不?符合要求而?未按合同規(guī)?定的期限通?知定作方調?換、補齊的?，由承攬方?對工作質量?、數量承擔?責任。十?、擅自調換?定作方提供?的原材料或?修理物的零?部件，定作?方有權拒收?，在承方應?當賠償定作?方因此造成?的損失。如?定作方要求?重作或重新?修理，應當?按定作方要?求辦理，并?承擔逾期交?付的責任。?十一、在?承攬方制作?的過程中發(fā)?生的任何損?害及由于工?作過程中發(fā)?生的事故由?承攬方負責?。第十三?條定作方的?違約責任?一、中途變?更定作物的?數量、規(guī)格?、質量或設?計等，應當?賠償承攬方?因此造成的?損失。三?、未按合同?規(guī)定的時間?和要求向承?攬方提供原?材料、技術?資料、包裝?物等或未完?成必要的輔?助工作和準?備工作，承?攬方有權解?除合同，定?作方應當賠?償承攬方因?此而造成的?損失;承攬?方不要求解?除合同的，?除交付定作?物的日期得?以順延外，?定作方應當?償付承攬方?停工待料的?損失。四?、超過合同?規(guī)定期限領?取定作物的?，除按本條?第五款規(guī)定?償付違約金?外，還應當?承擔承攬方?實際支付的?保管、保養(yǎng)?費。定作方?超過領取期?限六個月不?領取定作物?的，承攬方?有權將定作?物變賣，所?得價款在扣?除報酬、保?管、保養(yǎng)費?后，退還給?定作方;變?賣定作物所?得少于報酬?、保管、保?養(yǎng)費時，定?作方還應補?償不足部分?;如定作物?不能變賣，?應當賠償承?攬方的損失?。五、超?過合同規(guī)定?日期付款，?應當比照中?國人民銀行?有關延期付?款的規(guī)定向?承攬方償付?違約金;以?酬金計算的?，每逾期一?天，按酬金?總額的千分?之一償付違?約金。六?、無故拒絕?接收定作物?，應當賠償?承攬方因此?造成的損失?及運輸部門?的罰款。?七、變更交?付定作物地?點或接收單?位(人)，?承擔因此而?多支出的費?用。第十?四條___?__在合同?規(guī)定的履行?期限內，由?于不可抗力?致使定作物?或原滅失的?，承攬方在?取得合法證?明后，可免?予承擔違約?責任，但應?當采取積極?措施，盡量?減少損失，?如在合同規(guī)?定的履行期?限以外發(fā)生?的，不得免?除責任，在?定作方遲延?接受或無故?拒收期間發(fā)?生的，定作?方應當承擔?責任，并賠?償承攬方由?此造成的損?失。第十?五條糾紛的?處理加工承?攬合同發(fā)生?糾紛時，當?事人雙方應?協商解決;?協商不成時?任何一方可?向合同管理?機關申請調?解、___?__，也可?以直接向人?民法院