裝修承攬合同如何避免風險

裝修承攬合同如何避免風險？裝修承攬合同如何避免風險？（精選3篇）裝修承攬合同如何避免風險？篇1房屋裝修承攬合同甲方：？公司乙方（承攬方）：甲、乙雙方根據(jù)《民法典》關(guān)于承攬合同的規(guī)定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達成以下協(xié)議：一、承攬方式：，乙方承攬甲方住房（具體工種）。六、違約責任.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，除順延工期外，甲方應(yīng)補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應(yīng)支付一元，如甲方不按合同約定預付工程款，每拖延一天，按合同金額的—%支付違約金給乙方，其工期順延。.由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐ぃ曳綉?yīng)按每天支付—元的違約金給甲方。.工程未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的，造成的損失由甲方負責,并視為對乙方施工的工程驗收合格，甲方應(yīng)付清全部工程款。七、其他約定：.乙方根據(jù)甲方要求設(shè)計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設(shè)計的圖紙或者技術(shù)要求不合理的，應(yīng)當及時通知甲方。因甲方怠于答復等原因造成乙方損失的，應(yīng)當賠償損失。.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應(yīng)支付乙方實際增加所產(chǎn)生的費用，如給乙方造成損失的，應(yīng)當對乙方進行賠償。.乙方在施工期間，應(yīng)當接受甲方必要的監(jiān)督檢驗。甲方不得因監(jiān)督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應(yīng)順延，造成乙方損失的，應(yīng)賠償損失。.乙方房屋裝修完成后，應(yīng)當即時向甲方交付，甲方應(yīng)當即時驗收該房屋。.乙方施工需要甲方協(xié)助的，甲方有協(xié)助的義務(wù)。甲方不履行協(xié)助義務(wù)致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并相應(yīng)順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)當賠償。八、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。九、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：地點：地點：電話：電話：年月曰年月曰裝修承攬合同如何避免風險？篇3甲方:乙方:鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方，一年一月一日甲自愿將位于承攬給乙方裝修，現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿，協(xié)商一致的原則，就房屋裝修有關(guān)方面，特此訂立如下協(xié)議：工程地點及概況：工程名稱：O工程建筑面積：O工程戶型結(jié)構(gòu)：。工程項目：O工程價款及付款方式:.本工程總價為元,大寫O.本合同簽訂后，甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的—給乙方（含定金，不含設(shè)計費），乙方才進場施工。.施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。三、承攬方式：乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定提供。四、材料提供：關(guān)于材料供應(yīng)，甲乙雙方充分協(xié)商采用—方式供應(yīng)材料。A.本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質(zhì)量標準，甲方提供的材料，乙方應(yīng)當即時檢驗，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質(zhì)量標準，應(yīng)當及時通知甲方，甲方應(yīng)即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進展，施工期限相應(yīng)順延。B.本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，并接受甲方檢驗。四、質(zhì)量標準及驗收期限：施工要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應(yīng)即時驗收，甲方應(yīng)在3日內(nèi)檢驗，如在該期限內(nèi)，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。五、施工期限:工期為從一年一月一日到一年—月一日,如因甲方的原因?qū)е卵诱`工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展，其施工期限相應(yīng)的順延。六、違約責任.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，除順延工期外，甲方應(yīng)補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應(yīng)支付元，如甲方不按合同約定預付工程款，每拖延一天，按合同金額的一%支付違約金給乙方，其工期順延。.由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐?，乙方?yīng)按每天支付—元的違約金給甲方。.工程未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的，造成的損失由甲方負責,并視為對乙方施工的工程驗收合格，甲方應(yīng)付清全部工程款。七、其他約定:.乙方根據(jù)甲方要求設(shè)計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設(shè)計的圖紙或者技術(shù)要求不合理的，應(yīng)當及時通知甲方。因甲方怠于答復等原因造成乙方損失的，應(yīng)當賠償損失。.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應(yīng)支付乙方實際增加所產(chǎn)生的費用，如給乙方造成損失的，應(yīng)當對乙方進行賠償。.乙方在施工期間，應(yīng)當接受甲方必要的監(jiān)督檢驗。甲方不得因監(jiān)督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應(yīng)順延，造成乙方損失的，應(yīng)賠償損失。.乙方房屋裝修完成后，應(yīng)當即時向甲方交付，甲方應(yīng)當即時驗收該房屋。.乙方施工需要甲方協(xié)助的，甲方有協(xié)助的義務(wù)。甲方不履行協(xié)助義務(wù)致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并相應(yīng)順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)當賠償。八、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。九、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。甲方：乙方：一年一月—日二、施工地點:三、住房結(jié)構(gòu)、戶型及面積：四、付款方式：按照元計價，在乙方完工，甲方驗收合格后，甲方再支付價款。五、質(zhì)保金：乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作為質(zhì)保金，在甲乙雙方不再合作，并且加工承攬質(zhì)量合格后，甲方退還給乙方。若質(zhì)量不合格，質(zhì)保金將用于修繕。六、施工質(zhì)量：乙方應(yīng)確保質(zhì)量符合國家質(zhì)量標準。七、施工期限：自合同簽訂之日起至年月日止。八、甲方的權(quán)利義務(wù)(-)甲方的權(quán)利1s若乙方有偷工減料、工作不負責任等影響裝修質(zhì)量的行為，甲方可以解除合同，并且追究乙方違約責任。2、房屋裝修竣工后，發(fā)生質(zhì)量問題，甲方可以要求乙方進行維修。(二)甲方的義務(wù)1、甲方提供裝修房屋的鑰匙給乙方。2、甲方應(yīng)按照施工進度為乙方提供裝修材料。九、乙方的權(quán)利義務(wù)(-)乙方的權(quán)利1、在驗收合格后，要求甲方支付相應(yīng)承攬加工費用。2、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料。（二）乙方的義務(wù)L乙方應(yīng)加強安全教育，在施工過程中對工作人員和相鄰居民采取必要安全措施，避免安全事故，因本合同為承攬合同，乙方應(yīng)對所有安全事故承擔責任，甲方僅驗收承攬加工的成果，不對任何事故負安全責任。2、乙方應(yīng)文明施工，防止鄰居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等損壞他人生命、財產(chǎn)的事故發(fā)生，由于乙方的行為導致這些行為發(fā)生，由乙方承擔責任。3、乙方需要使用裝修裝飾材料，應(yīng)提前3天告知甲方。4、乙方保證具有從事裝修的相關(guān)資質(zhì)和經(jīng)驗，乙方交付承攬成果給甲方，雙方為承攬關(guān)系，不存在雇傭關(guān)系。5、乙方按時發(fā)放所屬員工的工資報酬，任何因工資產(chǎn)生爭議的糾紛與甲方無關(guān)。6、乙方在進場時領(lǐng)取的房屋鑰匙，應(yīng)在甲方驗收完承攬成果后，立即交還甲方。7、乙方在保管房屋鑰匙期間，應(yīng)隨時鎖好房門，對房屋內(nèi)的裝修裝飾材料負有保管義務(wù)，若因乙方原因?qū)е聛G失或者損毀，乙方應(yīng)如實賠償。8、房屋驗收后，若在之內(nèi)產(chǎn)生質(zhì)量問題，乙方應(yīng)無條件立即維修。十、違約責任由于施工質(zhì)量達不到要求，乙方進行維修，維修費用由乙方承擔，造成損失，由乙方賠償。因乙方施工過程中不負責導致甲方解除合同的，乙方應(yīng)承擔違約責任，賠償損失。、爭議解決條款因本合同產(chǎn)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成向甲方所在地人民法院起訴。十二、此合同一式二份，雙方簽字蓋章生效。未盡事宜，可以簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議為本合同組成部分。甲方：乙方：年月曰年月曰裝修承攬合同如何避免風險？篇2甲方：乙方:鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方，年月日甲自愿將位于承攬給乙方裝修，現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿，協(xié)商一致的原則，就房屋裝修有關(guān)方面，特此訂立如下協(xié)議：工程地點及概況：工程名稱：O工程建筑面積：0工程戶型結(jié)構(gòu)：O工程項目：O工程價款及付款方式：.本工程總價為元，大寫O.本合同簽訂后，甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的—給乙方（含定金，不含設(shè)計費），乙方才進場施工。.施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。三、承攬方式：乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定提供。四、材料提供：關(guān)于材料供應(yīng)，甲乙雙方充分協(xié)商采用—方式供應(yīng)材料。a.本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質(zhì)量標準，甲方提供的材料，乙方應(yīng)當即時檢驗，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質(zhì)量標準，應(yīng)當及時通知甲方，甲方應(yīng)即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進展，施工期限相應(yīng)順延。b.本工程材料由乙方提