?2022-2023年監(jiān)理工程師之土木建筑目標控制考前沖刺試卷A卷含答案

2022-2023年監(jiān)理工程師之土木建筑目標控制考前沖刺試卷A卷含答案單選題（共100題）1、某混凝土預制廠生產(chǎn)的預制構(gòu)件中存在著蜂窩麻面、局部露筋、表面裂縫和強度不足等質(zhì)量問題，為了提高產(chǎn)品的合格率，需進行質(zhì)量分析。經(jīng)分析計算，上述質(zhì)量問題的累計頻率分別為41.5%、73.5%、87.5%和100%，則該預制構(gòu)件的次要問題是（）。A.強度不足B.表面裂縫C.強度不足和表露裂縫D.蜂窩麻面和局部露筋【答案】B2、（）是指各項單位工程驗收后、試運行之前，確認建設(shè)項目工程是否達到設(shè)計文件及標準要求，是否滿足城市軌道交通試運行要求的驗收。A.單位工程驗收B.專項驗收C.項目工程驗收D.竣工驗收【答案】C3、關(guān)于工程量清單的說法，正確的是（）。A.招標文件中工程量清單的準確性和完整性由工程量清單編制單位負責B.招標文件中分項工程項目清單的項目名稱一般以工程實體名稱命名C.招標文件中分部分項工程量清單的項目編碼前10位按現(xiàn)行計量規(guī)范的規(guī)定設(shè)置D.投標人不得對招標文件中的措施項目清單進行調(diào)整【答案】B4、在某建設(shè)工程施工過程中，由于出現(xiàn)腳手架倒塌事故而造成實際進度拖后，承包商根據(jù)監(jiān)理工程師指令采取趕工措施后，仍未能按合同工期完成所承包的任務，則承包商（）。A.應承擔趕工費，但不需要向業(yè)主支付誤期損失賠償費B.不需要承擔趕工費，但應向業(yè)主支付誤期損失賠償費C.不僅要承擔趕工費，還應向業(yè)主支付誤期損失賠償費D.既不需要承擔趕工費，也不需要向業(yè)主支付誤期損失賠償費【答案】C5、某工程質(zhì)量缺陷涉及的技術(shù)領(lǐng)域比較廣泛，且問題很復雜，僅根據(jù)合同規(guī)定難以決策選擇最適用工程質(zhì)量事故處理方案，此時可選用（）進行輔助決策。A.試驗驗證B.定期觀測C.專家論證D.方案比較【答案】C6、在室外工程劃分中，下列屬于邊坡所包含的分部工程的是（）。A.道路工程B.附屬建筑工程C.擋土墻工程D.室外環(huán)境工程【答案】C7、下列雨棚建筑面積計算正確的是()。A.雨篷結(jié)構(gòu)外邊線至外墻結(jié)構(gòu)外邊線的寬度小于2.1m的，不計入建筑面積B.雨篷結(jié)構(gòu)外邊線至外墻結(jié)構(gòu)外邊線的寬度超過2.1m的，超過部分的雨篷結(jié)構(gòu)板水平投影面積計入建筑面積C.雨篷結(jié)構(gòu)外邊線至外墻結(jié)構(gòu)外邊線的寬度超過2.1m的，超過部分的雨篷結(jié)構(gòu)板水平投影面積的1/2計入建筑面積D.雨篷結(jié)構(gòu)外邊線至外墻結(jié)構(gòu)外邊線的寬度超過2.1m的，按雨篷欄板的內(nèi)凈面積計算雨篷的建筑面積【答案】A8、工程質(zhì)量竣工驗收的作用之一是檢驗（）的質(zhì)量。A.工程設(shè)計B.施工過程C.工程勘察D.最終產(chǎn)品【答案】D9、根據(jù)《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》（GB/T50300-2001），安裝工程的檢驗批一般按()劃分。A.專業(yè)性質(zhì)B.設(shè)備類別C.專業(yè)系統(tǒng)D.設(shè)計系統(tǒng)或組別【答案】D10、編制施工總進度計劃時，組織全工地性流水作業(yè)應以（）的單位工程為主導。A.工程量大、工期短B.工程量大、工期長C.工程量小、工期短D.工程量小、工期長【答案】B11、工程網(wǎng)絡(luò)計劃中，某工作持續(xù)時間為5天，其3項緊后工作的最遲開始時間分別為第7、8和10天，則該工作的最遲開始時間是第（）天。A.1B.2C.4D.5【答案】B12、按照GB/T19000族標準要求，通常對組織的相關(guān)職能和層次分別規(guī)定質(zhì)量目標。作業(yè)層次上的質(zhì)量目標應是()A.定性的B.定量的C.定性為主定量為輔D.定性為輔定量為主【答案】B13、建立工程進度報告制度及進度信息溝通網(wǎng)絡(luò)，屬于工程進度控制的（）措施。A.組織B.經(jīng)濟C.技術(shù)D.合同【答案】A14、某分部工程有4個施工過程，分為3個施工段組織加快的成倍節(jié)拍流水施工。已知各施工過程的流水節(jié)拍分別為4、6、4和2天，則擬采用的專業(yè)工作隊應為()個。A.4B.5C.8D.12【答案】C15、某施工單位員工，在工傷階段獲得的工資，屬于人工費中的（）。A.獎金B(yǎng).津貼補貼C.特殊情況下支付的工資D.繳納的保險費【答案】C16、當建設(shè)項目只有一個單項工程時，采用二級預算編制形式，由建設(shè)項目總預算和（）組成。A.分部工程預算B.單項工程綜合預算C.單位工程預算D.綜合預算表【答案】C17、ISO質(zhì)量管理體系明確了七項質(zhì)量管理原則，下列選項屬于過程方法基本內(nèi)容的是（）。A.明確管理的職責和權(quán)限B.創(chuàng)造寬松的環(huán)境C.管理評審D.形成內(nèi)部環(huán)境【答案】A18、（2021年真題）在工程質(zhì)量統(tǒng)計分析中，用來描述數(shù)據(jù)離散趨勢的特征值是（）。A.平均數(shù)與標準偏差B.中位數(shù)與變異系數(shù)C.標準偏差與變異系數(shù)D.中位數(shù)與標準偏差【答案】C19、開展價值工程活動通常分為準備、分析、創(chuàng)新和實施4個階段，下列選項中，屬于分析階段工作的步驟是（）。A.制定工作計劃B.收集整理資料C.提案編寫D.成果評價【答案】B20、（2021年真題）根據(jù)《卓越績效評價準則》，采用卓越績效模式的驅(qū)動力來自（）。A.標準化導向B.市場競爭C.市場準入D.符合性評審【答案】B21、施工過程中，若出現(xiàn)質(zhì)量缺陷，監(jiān)理機構(gòu)應及時（）。A.簽發(fā)監(jiān)理通知B.簽發(fā)工程暫停令C.通知建設(shè)單位D.報告政府主管部門【答案】A22、根據(jù)《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》GB50500－2013的規(guī)定，下列關(guān)于招標控制價的編制原則說法正確的是（）。A.國有資金投資的建設(shè)工程招標，招標人可以不編制招標控制價B.工程造價咨詢?nèi)私邮苷袠巳宋芯幹普袠丝刂苾r，可以就該工程接受投標人委托編制投標報價C.招標控制價是招標工程的最低投標限價D.招標控制價應由具有編制能力的招標人或受其委托具有相應資質(zhì)的工程造價咨詢?nèi)司幹坪蛷秃恕敬鸢浮緿23、收到施工單位報送的單位工程竣工驗收報審表及相關(guān)資料后，（）應組織監(jiān)理人員進行工程質(zhì)量竣工預驗收。A.建設(shè)單位法人代表B.建設(shè)單位現(xiàn)場代表C.總監(jiān)理工程師D.專業(yè)監(jiān)理工程師【答案】C24、建安工程企業(yè)管理費中的檢驗試驗費是用于（）試驗的費用。A.一般材料B.構(gòu)件破壞性C.新材料D.新構(gòu)件【答案】A25、根據(jù)工程延期的審批程序，當工程延期事件發(fā)生后，承包單位首先應在合同規(guī)定的有效期內(nèi)向監(jiān)理工程師提交（）。A.詳細的工程延期申述報告B.工程延期意向通知C.階段性詳情報告D.最終詳情報告【答案】B26、對有特殊安全要求的施工設(shè)備，監(jiān)理工程師應要求承包單位通過()鑒定。A.當?shù)貏趧影踩块TB.質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)C.當?shù)亟ㄔO(shè)主管部門D.項目監(jiān)理機構(gòu)【答案】A27、內(nèi)部審核是監(jiān)理單位內(nèi)部的質(zhì)量保證活動，體系認證前，一般需要進行（）次內(nèi)部審核。A.1-2B.2-3C.3-5D.無要求【答案】B28、建設(shè)工程組織流水施工時應按一定的原則劃分施工段，下列不屬于施工段劃分原則是（）。A.每個施工段要有足夠工作面B.施工段數(shù)要滿足合理組織流水施工要求C.施工段界限要盡可能與結(jié)構(gòu)界限相吻合D.同一專業(yè)工作隊在不同施工段的勞動量必須相等【答案】D29、關(guān)于項目可行性研究的市場預測分析，下列內(nèi)容不屬于產(chǎn)品（服務）市場分析的是（）。A.產(chǎn)品用途B.國外市場預測分析C.國內(nèi)市場預測分析D.目標市場分析【答案】D30、項目監(jiān)理機構(gòu)發(fā)現(xiàn)施工進度計劃的執(zhí)行嚴重滯后并影響合同工期時，可簽發(fā)（）要求施工單位采取調(diào)整措施加快施工進度。A.施工進度計劃報審表B.工作聯(lián)系單C.監(jiān)理通知單D.監(jiān)理月報【答案】C31、下列評價指標中，()屬于動態(tài)指標。①投資利潤率②投資收益率③財務凈現(xiàn)值④內(nèi)部收益率⑤投資報酬率A.①②B.③④C.②③D.④⑤【答案】B32、（2020年真題）卓越績效模式強調(diào)以系統(tǒng)的觀點來管理整個組織及關(guān)鍵過程，這種系統(tǒng)管理的基本方法是（）。A.反饋方法B.過程方法C.評價方法D.監(jiān)督方法【答案】B33、大成股份有限股份公司因制造偽劣產(chǎn)品被所在市工商局吊銷企業(yè)營業(yè)執(zhí)照，并罰款15萬元，大成公司不服申請行政復議，行政復議機關(guān)認為大成公司確實構(gòu)成制造偽劣產(chǎn)品，決定維持吊銷營業(yè)執(zhí)照的行政處罰，并對其處以罰款18萬元。大成公司不服，擬提起行政訴訟。請回答下列99-100題A.盡管該省政府規(guī)章規(guī)定對實行省以下垂直管理的機關(guān)的行為不服的只能向上一級主管部門申請行政復議，大成公司仍有權(quán)選擇向上一級工商行政管理部門或者本級政府申請復議B.行政復議機關(guān)的決定是正確的，其有權(quán)撤銷或者改變下級行政機關(guān)的行政處罰決定C.在行政復議決定作出前，大成公司不得提起行政訴訟D.人民法院應當撤銷行政復議機關(guān)的決定【答案】D34、根據(jù)《建筑法》的有關(guān)規(guī)定，設(shè)備安裝和裝修工程的最低保修期限為（）。A.合理使用年限B.2年C.5年D.10年【答案】B35、在工程質(zhì)量缺陷的處理程序中，項目監(jiān)理機構(gòu)簽發(fā)監(jiān)理通知單后的下一步程序是（）。A.施工單位按審查合格的處理方案實施處理，項目監(jiān)理機構(gòu)對處理過程進行跟蹤檢查B.項目監(jiān)理機構(gòu)審查施工單位報送的質(zhì)量缺陷處理方案，并簽署意見C.處理記錄整理歸擋D.施工單位進行質(zhì)量缺陷調(diào)查，分析質(zhì)量缺陷產(chǎn)生的原因，并提出經(jīng)設(shè)計等相關(guān)單位認可的處理方案【答案】D36、根據(jù)要求工期和計算工期所確定的作為實施目標的工期稱為（）。A.要求工期B.計劃工期C.計算工期D.合同工期【答案】B37、采用造價信息進行價格調(diào)整時，需要進行價格調(diào)整的材料，其單價和采購數(shù)量應由（）審批。A.承包人B.發(fā)包人C.監(jiān)理機構(gòu)D.價格監(jiān)管機構(gòu)【答案】B38、常用的索賠費用計算方法是（）。A.實際費用法B.單價定額法C.總費用法D.修正的總費用法【答案】A39、下列關(guān)于投標人編制投標報價的原則中，說法正確的是（）。A.投標人應依據(jù)行業(yè)部門的相關(guān)規(guī)定自主確定投標報價中的所有內(nèi)容B.投標人的投標報價不得低于所有投標人平均成本C.投標人的投標報價中某一子項高于招標控制價對應子項的應予廢標D.執(zhí)行工程量清單招標的，投標人必須按招標工程量清單填報價格【答案】D40、以下關(guān)于確認判決的說法，正確的是：A.行政行為程序輕微違法，但對原告權(quán)利不產(chǎn)生實際影響的，人民法院應當判決確認違法B.行政行為實施主體不具有行政主體資格的，人民法院應當判決確認無效C.人民法院判決確認違法或者無效的，可以同時判決責令被告采取補救措施D.人民法院判決確認違法或者無效，若該行政行為給原告造成損失的，應當依法判決被告承擔賠償責任【答案】A41、下列建筑安裝工程費中，屬于可以計量的措施項目費的是（）。A.施工機具使用費B.安全文明施工費C.腳手架工程費D.社會保險費【答案】C42、根據(jù)公務員法的有關(guān)規(guī)定，以下不符合公務員錄用條件的是：A.張某曾經(jīng)因?qū)め呑淌卤粍趧咏甜B(yǎng)一年B.李某是美籍華人，但系香港特別行政區(qū)永久性居民C.王某曾經(jīng)被市勞動局辭退D.趙某曾經(jīng)因交通肇事罪被判處三年有期徒刑【答案】B43、建設(shè)單位應當自領(lǐng)取施工許可證之日起（）個月內(nèi)開工。因故不能按期開工的，應當向發(fā)證機關(guān)申請延期；延期以兩次為限，每次不超過（）個月。既不開工又不申請延期或者超過延期時限的，施工許可證（）。A.3、3、自行廢止B.2、2、自行廢止C.3、2、重新辦理D.2、3、重新辦理【答案】A44、按照2017年修訂的《建設(shè)工程質(zhì)量保證金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，發(fā)包人應按照合同約定方式預留保證金，保證金總預留比例不得高于工程價款結(jié)算總額的（）%。A.1B.2C.3D.5【答案】C45、通過縮短某些工作的持續(xù)時間對施工進度計劃進行調(diào)整的方法，其主要特點是（）。A.增加網(wǎng)絡(luò)計劃中的關(guān)鍵線路B.不改變工作之間的先后順序關(guān)系C.增加工作之間的時間間隔D.不改變網(wǎng)絡(luò)計劃中的非關(guān)鍵線路【答案】B46、施工進度計劃執(zhí)行過程中，只有當某項工作因非承包商原因造成持續(xù)時間延長超過該工作（）而影響工期時，項目監(jiān)理機構(gòu)才能批準工程延期。A.自由時差B.總時差C.緊后工作的最早開始時間D.緊后工作的最早完成時間【答案】B47、某施工機械預算價格為150萬元，折舊年限為8年，年平均工作250個臺班，殘值率為4％，則該機械臺班折舊費為()元。A.822.90B.700C.600D.720【答案】D48、某工程在施工過程中，因不可抗力造成在建工程實體損失15萬元。承包方受傷人員醫(yī)藥費5萬元，施工機具損失10萬元，施工人員窩工費3萬元，工程清理修復費5萬元。承包人及時向項目監(jiān)理機構(gòu)申請索賠，并附相關(guān)證明材料，則項目監(jiān)理機構(gòu)應批準的補償金額為（）萬元。A.20B.23C.25D.33【答案】A49、混凝土（）的大小，用“坍落度”或“維勃稠度”指標表示。A.流動性B.黏聚性C.保水性D.均勻性【答案】A50、施工單位簽署的工程質(zhì)量保修書，應（）向建設(shè)單位提交A.在竣工前B.在竣工后C.與竣工驗收報告同時D.在工程決算時【答案】C51、根據(jù)《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》（GB50500-2013）的規(guī)定，分部分項工程量清單中門窗工程的計量單位是（）。A.m3/根B.個/mC.樘/mD.m/根【答案】C52、某工程由4個施工過程組成，分為四個施工段組織固定節(jié)拍流水施工。在不考慮提前插入時間的情況下，要求流水施工工期不超過49天，則流水節(jié)拍的最大值為（）天。A.5B.6C.7D.8【答案】C53、下列關(guān)于城市軌道交通工程竣工驗收的內(nèi)容和程序的描述不正確的是（）。A.建設(shè)單位匯報試運行情況B.建設(shè)單位應在竣工驗收合格之日起7個工作日內(nèi)，將竣工驗收報告和相關(guān)文件，報城市建設(shè)主管部門備案C.驗收委員會質(zhì)詢相關(guān)單位，討論并形成驗收意見D.驗收委員會簽署工程竣工驗收報告，并對遺留問題做出處理決定【答案】B54、（2018年真題）施工進度控制工作細則是對（）中有關(guān)進度控制內(nèi)容的進一步深化和補充。A.施工總進度計劃B.單位工程施工進度計劃C.建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)劃D.建設(shè)工程監(jiān)理大綱【答案】C55、（2021年真題）在工程質(zhì)量統(tǒng)計分析中，用來描述數(shù)據(jù)離散趨勢的特征值是（）。A.平均數(shù)與標準偏差B.中位數(shù)與變異系數(shù)C.標準偏差與變異系數(shù)D.中位數(shù)與標準偏差【答案】C56、下列選項中對關(guān)鍵線路法網(wǎng)絡(luò)計劃的描述錯誤的是（）。A.通路上所有工作持續(xù)時間總和最小的線路B.關(guān)鍵線路上各項工作持續(xù)時間總和即為網(wǎng)絡(luò)計劃的工期C.關(guān)鍵線路上的工作就是關(guān)鍵工作D.關(guān)鍵工作的進度將直接影響到網(wǎng)絡(luò)計劃的工期【答案】A57、（）對施工單位報送的分包單位資格報審表及有關(guān)資料進行審核，在報審表上簽署書面意見前需征求（）意見。A.總監(jiān)理工程師，建設(shè)單位B.專業(yè)監(jiān)理工程師，總監(jiān)理工程師C.專業(yè)監(jiān)理工程師，建設(shè)單位D.專業(yè)監(jiān)理工程師，施工總承包單位【答案】A58、根據(jù)《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》GB50500—2013，因不可抗力事件導致的損害及其費用增加，應由承包人承擔的是()。A.工程本身的損害B.承包人的施工機械損壞C.工程所需的修復費用D.發(fā)包方現(xiàn)場的人員傷亡【答案】B59、普通混凝土立方體抗壓強度試驗采用的標準試件尺寸為（）。A.100mm×100mm×100mmB.150mm×150mm×150mmC.150mm×150mm×300mmD.200mm×200mm×200mm【答案】B60、已知某網(wǎng)絡(luò)計劃中工作M的自由時差為1天，總時差為4天。通過檢查分析，發(fā)現(xiàn)該工作的實際進度拖后，且影響總工期1天。在其它工作均正常的前提下，工作M的實際進度拖后（）天。A.1B.4C.5D.6【答案】C61、在流水施工參數(shù)中，劃分施工段的原則不包括（）。A.勞動量可以有一定的差距B.每個施工段有足夠的工作面C.施工段的界限盡可能與結(jié)構(gòu)界限相吻合D.施工段的數(shù)目要滿足合理組織流水施工要求【答案】A62、流水作業(yè)是施工現(xiàn)場控制施工進度的一種經(jīng)濟效益很好的方法。相比之下在施工現(xiàn)場應用最普遍的流水形式是（）。A.非節(jié)奏流水B.固定節(jié)拍流水C.加快成倍節(jié)拍流水D.一般成倍節(jié)拍流水【答案】A63、（2017年真題）工程中采用新工藝、新材料的，應有（）及有關(guān)質(zhì)量數(shù)據(jù)。A.施工單位組織的專家論證意見B.權(quán)威性技術(shù)部門的技術(shù)鑒定書C.設(shè)計單位組織的專家論證意見D.建設(shè)單位組織的專家論證意見【答案】B64、在施工過程中，當分部工程達到驗收條件時，應由（）組織驗收。A.專業(yè)監(jiān)理工程師B.總監(jiān)理工程師C.施工單位項目負責人D.建設(shè)單位現(xiàn)場代表【答案】B65、項目監(jiān)理機構(gòu)對工程質(zhì)量巡視的內(nèi)容不包括（）。A.特種作業(yè)人員是否持證上崗B.施工現(xiàn)場管理人員是否到位C.使用的材料、構(gòu)配件和設(shè)備是否合格D.監(jiān)督關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序的施工情況【答案】D66、根據(jù)《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》（GB50500—2013），簽約合同中的暫估材料在確定單價以后，其相應項目綜合單價的處理方式是（）。A.在綜合單價中用確定單價代替原暫估價，并調(diào)整企業(yè)管理費，不調(diào)整利潤B.在綜合單價中用確定單價代替原暫估價，并調(diào)整企業(yè)管理費和利潤C.綜合單價不做調(diào)整D.在綜合單價中只應取代原暫估單價，不應再在綜合單價中涉及企業(yè)管理費或利潤【答案】D67、杜某是市衛(wèi)生局工作人員，其妻于某在市某區(qū)經(jīng)營一超市。某日，區(qū)工商局經(jīng)檢查后發(fā)現(xiàn)該超市內(nèi)售有假冒偽劣香煙，遂對該超市作出沒收香煙并罰款20000元的行政處罰。杜某得知后與工商局執(zhí)法人員爭執(zhí)并毆打執(zhí)法人員，后被公安機關(guān)作出拘留10日的行政處罰，杜某也被衛(wèi)生局作出記過處分。杜某針對區(qū)工商局的處罰向市工商局申訴，市工商局維持了該處罰決定。則在此案中，可以提起行政訴訟的行為有：A.區(qū)工商局的處罰決定B.公安機關(guān)的處罰決定C.市衛(wèi)生局的處分決定D.市工商局的維持決定【答案】A68、混凝土工程中，下列構(gòu)件施工時不需要采用底部模板的是（）。A.雨棚B.升板結(jié)構(gòu)的樓板C.框架梁D.鋼混結(jié)構(gòu)疊合樓板【答案】D69、劃分進度控制分界點，是按照（）分解的。A.項目組成B.計劃期C.施工階段D.專業(yè)項目【答案】C70、某新建學校項目由教學樓、行政樓等構(gòu)成，按建設(shè)工程項目的劃分層次，行政樓屬于()。A.專業(yè)工程B.單項工程C.單位工程D.分項工程【答案】C71、根據(jù)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》，下列施工單位報審表中，需由總監(jiān)理工程師簽字并加蓋執(zhí)業(yè)印章的是（）。A.工程復工報審表B.監(jiān)理通知回復單C.分部工程報驗表D.施工組織設(shè)計報審表【答案】D72、（2020年真題）下列費用中，屬于靜態(tài)投資的是（）。A.建設(shè)期利息B.工程建設(shè)其他費C.漲價預備費D.匯率變動增加的費用【答案】B73、某工程在施工過程中，因不可抗力造成如下?lián)p失：（1）在建工程損失10萬元；（2）承包人受傷人員醫(yī)藥費和補償金2萬元；（3）施工機具損壞損失1萬元；（4）工程清理和修復費用0.5萬元。承包人及時向項目監(jiān)理機構(gòu)提出了索賠申請，共索賠13.5萬元。根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》，項目監(jiān)理機構(gòu)應批準的索賠金額為（）萬元。A.10.0B.10.5C.12.5D.13.5【答案】B74、根據(jù)工程延期的審批程序，當延期事件具有持續(xù)性、承包單位在合同規(guī)定的有效期內(nèi)不能提交最終詳細的申述報告時，應先向監(jiān)理工程師提交該延期事件的（）。A.工程延期估計值B.延期意向通知C.階段性詳情報告D.臨時延期申請書【答案】C75、審查勘察單位提交的勘察成果報告，必要時對于各階段的勘察成果報告組織專家論證或?qū)＜覍彶?，并向（）提交勘察成果評估報告，同時應參與勘察成果驗收。A.建設(shè)單位B.監(jiān)理單位C.設(shè)計單位D.施工單位【答案】A76、關(guān)于生產(chǎn)、銷售假藥、劣藥犯罪，下列哪些選項是錯誤的？A.銷售少量根據(jù)民間傳統(tǒng)配方加工制作的藥品，或者銷售少量未經(jīng)批準進口的國外藥品，沒有造成他人傷害后果或者延誤診治的，成立銷售假藥罪，應當從輕或者減輕處罰B.以提供給他人生產(chǎn)、銷售藥品為目的，違反國家規(guī)定，生產(chǎn)、銷售不符合藥用要求的非藥品原料、輔料，情節(jié)嚴重的，成立生產(chǎn)、銷售假藥罪C.將生產(chǎn)、銷售假藥罪中的“銷售”解釋為包括“為出售而購買、儲存的行為”，屬于擴大解釋D.以生產(chǎn)、銷售假藥、劣藥為目的，印制包裝材料、標簽、說明書的，成立非法經(jīng)營罪【答案】A77、由于設(shè)計深度不夠等原因，對一般附屬、輔助和服務工程等項目，以及住宅和文化福利工程項目或投資比較小、比較簡單的工程項目，可采用（）編制概算。A.擴大單價法B.類似工程換算法C.生產(chǎn)能力指數(shù)法D.概算指標法【答案】D78、質(zhì)量管理體系認可的對象是從事特定任務的團體或個人，不可以是（）。A.認證機構(gòu)B.認證人員C.培訓機構(gòu)D.培訓人員【答案】D79、項目監(jiān)理機構(gòu)控制物資供應進度工作中，屬于協(xié)助業(yè)主進行物資供應決策的工作內(nèi)容是（）。A.組織編制物資供應招標文件B.受理物資供應單位的招標文件C.組織編制物資供應計劃D.提出物資供應分包合同清單【答案】D80、建筑工程施工質(zhì)量不符合要求，經(jīng)返工重做或更換器具、設(shè)備的檢驗批應()進行驗收。A.協(xié)商B.有條件C.專門D.重新【答案】D81、由于保修工作千差萬別，（）應根據(jù)具體項目的工作量決定保修期間的具體工作計劃，并根據(jù)相關(guān)合同約定具體決定工作方式和資料留存。A.建設(shè)單位B.設(shè)計單位C.施工單位D.監(jiān)理單位【答案】D82、在施工進度計劃中，工作之間由于勞動力、施工機械、材料和構(gòu)配件等資源的組織和安排需要而形成的邏輯關(guān)系，稱為（）。A.依次關(guān)系B.搭接關(guān)系C.組織關(guān)系D.工藝關(guān)系【答案】C83、某施工企業(yè)銀行借款100萬元期限為3年，年利率8%，按年利息并于每年末付息，則第3年末企業(yè)需償還的本利和為（）萬元。A.100B.124C.126D.108【答案】D84、單位工程質(zhì)量竣工驗收記錄中，驗收結(jié)論由()填寫。A.施工單位B.項目監(jiān)理機構(gòu)C.建設(shè)單位D.總監(jiān)理工程師【答案】B85、（）是項目負債融資的重要組成部分，是公司融資和項目融資中最基本和最簡單，也是比重最大的債務融資形式。A.信貸方式融資B.債券方式融資C.租賃方式融資D.發(fā)行股票融資【答案】A86、工程質(zhì)量形成過程中，（）階段對工程質(zhì)量的影響主要是確定工程項目應達到的質(zhì)量目標和水平。A.項目建議書B.項目可行性研究C.項目策劃D.項目決策【答案】D87、某項目施工合同約定，承包人承擔的水泥價格風險幅度為±5%，超出部分采用造價信息法調(diào)整。已知投標人投標價格、基準期發(fā)布價格分別為440元/t、450元/t，2018年3月的造價信息發(fā)布價為430元/t。則該月水泥的實際結(jié)算價格為（）元/t。A.418B.427.5C.430D.440【答案】D88、組織流水施工時，流水步距是指（）。A.第一個專業(yè)隊與最后一個專業(yè)隊開始施工的最小間隔時間B.第一個專業(yè)隊與其他專業(yè)隊開始施工的最小間隔時間C.相鄰專業(yè)隊相繼開始施工的最大時間間隔D.相鄰專業(yè)隊相繼開始施工的最小時間間隔【答案】D89、甲工廠為降低成本，沒有安裝排污設(shè)備，大量含有工業(yè)重金屬的污水排放到附近灌溉河流中，造成附近十多戶農(nóng)民水稻絕收。當?shù)丨h(huán)保局根據(jù)《環(huán)境保護法》對該企業(yè)進行處罰。十多戶農(nóng)民向法院提起訴訟，法院根據(jù)《侵權(quán)責任法》第65條規(guī)定：“因污染環(huán)境造成損害的，污染者應當承擔侵權(quán)責任?！迸刑幖坠S賠償農(nóng)民每畝農(nóng)田損失1.5萬元。對此，以下分析錯誤的是：（)A.甲工廠承擔的責任之間存在競合關(guān)系B.甲工廠、農(nóng)民、環(huán)保局、法院之間存在著平權(quán)型和隸屬型法律關(guān)系C.污染環(huán)境違法行為的歸責采取的是過錯責任原則D.該案例表明在案件的審理中必須適用法律規(guī)則【答案】A90、監(jiān)理企業(yè)質(zhì)量管理體系中，（）由監(jiān)理單位質(zhì)量部門和技術(shù)部門的領(lǐng)導共同牽頭，各職能部門選派代表參加。A.領(lǐng)導班子B.工作班子C.領(lǐng)導層D.決策層【答案】B91、根據(jù)質(zhì)量管理體系標準的要求，對質(zhì)量管理體系作出了系統(tǒng)、具體而又綱領(lǐng)性的闡述文件是（）。A.質(zhì)量手冊B.質(zhì)量記錄C.程序文件D.管理標準【答案】A92、門窗工程中，下列鋁合金門綜合單價(元/㎡)，最貴的是哪種？()A.推拉門B.平開門C.自由門(帶地彈簧)D.推拉柵欄【答案】C93、下列確定施工進度控制目標的主要依據(jù)是（）。A.建設(shè)工程設(shè)計單位配合施工的能力B.施工單位項目經(jīng)理部組織能力C.已完工程項目的實際進度D.建設(shè)工程總進度目標對施工工期的要求【答案】D94、在工程質(zhì)量控制的主體中，（）的質(zhì)量控制包括建設(shè)全過程各階段。A.政府部門B.建設(shè)單位C.監(jiān)理單位D.施工單位【答案】B95、在項目做出投資決策后，項目投資控制的關(guān)鍵在于（）A.勘查B.監(jiān)理C.設(shè)計D.運營【答案】C96、工料測量師行在接受項目投資控制委托，特別是接受工期較長、難度較大的項目投資控制委托時，都要買（），以防估價失誤時因?qū)I(yè)主進行賠償而破產(chǎn)。A.人身保險B.意外保險C.事故保險D.專業(yè)保險【答案】D97、監(jiān)理工程師要隨時了解施工進度計劃執(zhí)行過程中所存在的問題，并幫助承包單位予以解決，特別是承包單位無力解決的（）。A.施工場地問題B.工程款支付不及時問題C.工程材料質(zhì)量問題D.內(nèi)外關(guān)系協(xié)調(diào)問題【答案】D98、在工程質(zhì)量缺陷的處理程序中，項目監(jiān)理機構(gòu)簽發(fā)監(jiān)理通知單后的下一步程序是（）。A.施工單位按審查合格的處理方案實施處理，項目監(jiān)理機構(gòu)對處理過程進行跟蹤檢查B.項目監(jiān)理機構(gòu)審查施工單位報送的質(zhì)量缺陷處理方案，并簽署意見C.處理記錄整理歸擋D.施工單位進行質(zhì)量缺陷調(diào)查，分析質(zhì)量缺陷產(chǎn)生的原因，并提出經(jīng)設(shè)計等相關(guān)單位認可的處理方案【答案】D99、國際上，將BIM模型的深度分為幾級？()A.3B.4C.5D.6【答案】C100、在某工程網(wǎng)絡(luò)計劃中，已知工作M的總時差和自由時差分別為5d和2d，監(jiān)理工程師檢查時發(fā)現(xiàn)該工作的實際進度拖后2d,則工作M的實際進度（）。A.既不影響總工期，也不影響其后續(xù)工作的正常進行B.不影響總工期，但會將其緊后工作的開始時間推遲2dC.會將其緊后工作的開始時間推遲2d,并使總工期延長2dD.會將其緊后工作的開始時間推遲4d,并使總工期延長4d【答案】A多選題（共50題）1、當采用地表水、地下水或工業(yè)廢水拌制混凝土時，拌合用水檢驗符合（）方可用于拌制混凝土。A.不影響混凝土的和易性及凝結(jié)B.不影響混凝土強度的發(fā)展C.降低混凝土的耐久性D.不加快鋼筋的銹蝕及導致預應力鋼筋脆斷E.不污染混凝土表面【答案】ABD2、驗收建筑工程地基與基礎(chǔ)分部工程質(zhì)量時，應由（）參加。A.施工單位項目負責人B.設(shè)計單位項目負責人C.總監(jiān)理工程師D.勘察單位項目負責人E.建設(shè)單位項目負責人【答案】ABCD3、在設(shè)備制造前的質(zhì)量控制中，檢驗計劃和檢驗要求的審查內(nèi)容包括（）。A.專用設(shè)備的操作人員B.檢測設(shè)備和儀器C.制造廠的試驗室資質(zhì)D.管理制度E.對生產(chǎn)人員上崗資格的檢查【答案】BCD4、木材的持久強度小于其極限強度，一般為極限強度的（）。A.10%～20%B.30%～40%C.50%～60%D.70%～80%【答案】C5、質(zhì)量管理體系將資源與過程結(jié)合，以過程管理方法進行系統(tǒng)管理，根據(jù)企業(yè)特點選用若干體系要素加以組合，一般包括與（）相關(guān)的過程組成。A.管理B.資源提供C.產(chǎn)品實現(xiàn)D.測量、分析與改進E.銷售策劃【答案】ABCD6、下列關(guān)于流水施工的表述中，正確的有（）。A.流水施工工期就是整個建設(shè)工程的總工期B.劃分施工段的目的就是為了組織流水施工C.流水步距的數(shù)目取決于參加流水的施工過程數(shù)D.專業(yè)工作隊數(shù)不會少于參加流水的施工過程數(shù)E.施工段的數(shù)目要滿足合理組織流水施工的要求【答案】BCD7、窗用絕熱薄膜對陽光的反射率最高可達（）。A.60%B.70%C.80%D.90%【答案】C8、監(jiān)理工程師定期組織現(xiàn)場協(xié)調(diào)會議，要解決處理的問題有（）。A.工作面交接和階段成品保護責任問題B.場地與公用設(shè)施利用中的矛盾問題C.各承包單位之間的進度協(xié)調(diào)問題D.某一方面斷水.斷電.斷路.開挖要求對其他方面影響的協(xié)調(diào)問題以及資源保障.外協(xié)調(diào)配合問題E.改善工作條件【答案】ABCD9、工程質(zhì)量事故處理方案的輔助決策方法有（）。A.檢查驗收B.定期觀測C.試驗驗證D.方案比較E.專家論證【答案】BCD10、工程項目建設(shè)總進度計劃是對工程項目從開始建設(shè)至竣工投產(chǎn)全過程的統(tǒng)一部署，其主要內(nèi)容有（）。A.投資計劃年度分配表B.設(shè)計總進度計劃表C.工程項目一覽表D.年度建設(shè)資金平衡表E.工程項目進度平衡表【答案】AC11、雙代號網(wǎng)絡(luò)計劃的計算工期等于計劃工期時關(guān)于關(guān)鍵節(jié)點和關(guān)鍵工作的說法正確的有（）。A.關(guān)鍵工作兩端節(jié)點必為關(guān)鍵節(jié)點B.兩端為關(guān)鍵節(jié)點的工作必為關(guān)鍵工作C.完成節(jié)點為關(guān)鍵節(jié)點的工作必為關(guān)鍵工作D.兩端為關(guān)鍵節(jié)點的工作的總時差等于自由時差E.開始節(jié)點為關(guān)鍵節(jié)點的工作必為關(guān)鍵工作【答案】AD12、根據(jù)評價時間不同，項目后評價可以分為()。A.效益評價B.跟蹤評價C.實施進度評價D.實施效果評價E.影響評價【答案】BD13、建設(shè)工程竣工驗收應具備的條件有（）。A.完成建設(shè)工程設(shè)計和合同約定的內(nèi)容B.有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料C.有建筑構(gòu)配件和設(shè)備的進場試驗報告D.有施工單位簽署的工程保修書E.有監(jiān)理單位單獨簽署的質(zhì)量合格文件【答案】ABCD14、下列關(guān)于合同價款的說法正確的有（）。A.工程質(zhì)量保證金應按合同中約定數(shù)額扣留B.我國現(xiàn)行計價規(guī)范規(guī)定，進度款支付比例最高不超過95%C.工程質(zhì)量保證金的約定歸還時間可以根據(jù)工程質(zhì)量缺陷期的規(guī)定及合同的約定按期退還D.合同爭議解決的常用方法有協(xié)商、調(diào)解、仲裁和訴訟等E.施工中如果出現(xiàn)現(xiàn)場簽證，通常由承包人在索賠事件發(fā)生后的28天內(nèi)提出索賠金額【答案】ACD15、檢驗批的質(zhì)量驗收，可根據(jù)檢驗項目的特點選取的不同抽樣方案，抽樣方案包括（）。A.計量、計數(shù)或計量—計數(shù)抽樣方案B.一次、二次或多次抽樣方案C.經(jīng)實踐檢驗有效的抽樣方案D.根據(jù)生產(chǎn)連續(xù)性和生產(chǎn)控制穩(wěn)定性情況，采取的見證檢驗方案E.對重要的檢驗項目，當有簡易快速的檢驗方法時，選取的全數(shù)檢驗方案【答案】ABC16、（2020年真題）根據(jù)《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》，關(guān)于合同履行期間物價變化調(diào)整合同價格的說法，正確的有（）。A.因非承包人原因?qū)е鹿て谘诱`的，計劃進度日期后續(xù)工程的價格，應采用計劃進度日期與實際進度日期兩者的較高者B.因承包人原因?qū)е鹿て谘诱`的，則計劃進度日期后續(xù)工程的價格，采用計劃進度日期與實際進度日期兩者的較低者C.當承包人投標報價中材料單價低于基準單價，施工期間材料單價漲幅或跌幅以基準單價為基礎(chǔ)，超過合同約定的風險幅度值時，其超過部分按實調(diào)整D.當承包人投標報價中材料單價高于基準單價，施工期間材料單價漲幅以投標報價為基礎(chǔ)，超過合同約定的風險幅度值時，其超過部分按實調(diào)整E.承包人應在采購材料前，將采購數(shù)量和新的材料單價報發(fā)包人核對，確定用于本合同工程時，發(fā)包人應確認采購材料的數(shù)量和單價【答案】ABD17、下列關(guān)于線路、關(guān)鍵線路和關(guān)鍵工作的說法正確的是（）。A.總持續(xù)時間最長的線路稱為關(guān)鍵線路B.關(guān)鍵線路上的工作稱為關(guān)鍵工作C.非關(guān)鍵工作的實際進度是建設(shè)工程進度控制的工作重點D.在工程網(wǎng)絡(luò)計劃實施過程中，關(guān)鍵線路還會發(fā)生轉(zhuǎn)移E.關(guān)鍵工作的緊后工作一定也是關(guān)鍵工作【答案】ABD18、在質(zhì)量數(shù)據(jù)特征值中，可以用來描述離散趨勢的特征值是（）。A.總體平均值B.樣本中位數(shù)C.標準偏差D.期望值E.極差【答案】C19、工程建設(shè)其他費用中，取得國有土地使用費包括（）。A.土地使用權(quán)出讓金B(yǎng).城市建設(shè)配套費C.土地投資補償費D.土地管理費E.拆遷補償與臨時安置補助費【答案】AB20、下列關(guān)于工程建設(shè)各參與方質(zhì)量控制地位的說法中，正確的有（）。A.工程監(jiān)理單位屬質(zhì)量監(jiān)控主體B.勘察設(shè)計單位屬勘察設(shè)計產(chǎn)品質(zhì)量自控主體C.政府質(zhì)量監(jiān)督部門屬工程質(zhì)量監(jiān)控主體D.施工單位屬工程施工質(zhì)量自控主體E.建設(shè)單位屬工程項目質(zhì)量自控主體【答案】ABCD21、機械設(shè)備是影響工程質(zhì)量的因素之一，下列屬于施工機具設(shè)備的有（）。A.泵機B.通風設(shè)備C.施工安全設(shè)施D.測量儀器E.計量器具【答案】CD22、以下內(nèi)容屬于設(shè)備采購原則的有（）A.根據(jù)設(shè)計原則，對需采購的設(shè)備編制擬采購設(shè)備表B.供貨商的各種檢驗檢測手段及實驗室資質(zhì)符合有關(guān)規(guī)定C.所采購設(shè)備質(zhì)量可靠，滿足設(shè)計文件所確定的各項技術(shù)要求D.所采購設(shè)備和配件價格合理，技術(shù)先進E.維修和保養(yǎng)能得到充分保障【答案】CD23、施工準備的工作內(nèi)容通常包括（）等。A.技術(shù)準備B.設(shè)計準備C.勞動組織準備D.物資準備E.施工現(xiàn)場準備【答案】ACD24、工程施工過程中，出現(xiàn)（）情況，可適當調(diào)整抽樣復驗、試驗數(shù)量，調(diào)整后的方案由施工單位編制，報項目監(jiān)理機構(gòu)審核確認。A.同一項目中由相同施工單位施工的多個單位工程，使用同一生產(chǎn)廠家的同品種、同規(guī)格、同批次的材料B.同一施工單位在現(xiàn)場加工的成品用于同一項目中的多個單位工程C.同一施工單位在現(xiàn)場加工的半成品、構(gòu)配件用于同一項目中的多個單位工程D.同一施工單位在現(xiàn)場加工的成品用于不同項目中的多個單位工程E.同一項目，多個分包單位負責的多個單位工程，使用同一生產(chǎn)廠家的同品種、同規(guī)格、同批次的材料【答案】ABC25、在招投標階段，投標人不能自主確定其綜合單價或費用的有（）。A.安全文明施工費B.暫列金額C.給定暫估價的材料D.計日工E.總承包服務費【答案】ABC26、關(guān)于價值工程的說法，正確的有（）。A.價值工程的核心是對產(chǎn)品進行成本分析B.價值工程涉及價值、功能和生產(chǎn)成本三要素C.價值工程的目標是以最低的壽命周期成本，實現(xiàn)產(chǎn)品必須具備的功能D.價值工程是以提高產(chǎn)品的價值為目標E.價值工程強調(diào)選擇最低壽命周期成本的產(chǎn)品【答案】CD27、工程項目年度計劃的內(nèi)容包括（）。A.投資計劃年度分配表B.年度計劃項目表C.年度設(shè)備平衡表D.年度設(shè)計出X計劃表E.年度竣工投產(chǎn)交付使用計劃表【答案】BC28、根據(jù)《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》（GB50500-2013），關(guān)于工程變更價款的調(diào)整方法，下列說法中正確的有（）。A.工程變更導致已標價工程量清單項目的工程量變化小于15%，仍采用原價格B.已標價的工程量清單中沒有相同或類似的工程變更項目，由發(fā)包人提出變更工程項目的總價和單價C.安全文明施工費按照實際發(fā)生變化的措施項目調(diào)整，不得浮動D.采用單價方式計算的措施費，按照分部分項工程費的調(diào)整方法確定變更單價E.按系數(shù)計算的措施項目費均應按照實際發(fā)生變化的措施項目調(diào)整，系數(shù)不得浮動【答案】AC29、（四）縣安監(jiān)局認定某國際物流公司經(jīng)營的危險品倉庫系違法經(jīng)營，予以罰款100萬元，A不服，向市安監(jiān)局申請復議，在市局作出罰款120萬元決定后向法院提起訴訟，法院審理認為該國際物流公司屬于合法經(jīng)營。請回答第題。A.本案的賠償義務機關(guān)僅有縣安監(jiān)局B.本案的賠償義務機關(guān)是縣安監(jiān)局和市安監(jiān)局C.復議機關(guān)和原侵權(quán)機關(guān)是共同賠償義務機關(guān)，負連帶責任D.本案中縣安監(jiān)局對原行為承擔賠償責任，市安監(jiān)局對復議加重部分承擔賠償責任【答案】BD30、下列關(guān)于工程建設(shè)各參與方質(zhì)量控制地位的說法中，正確的有()A.工程監(jiān)理單位屬質(zhì)量自控主體B.勘察設(shè)計單位屬勘察設(shè)計產(chǎn)品質(zhì)量自控主體C.政府質(zhì)量監(jiān)督部門屬工程質(zhì)量監(jiān)控主體D.施工單位屬工程施工質(zhì)量自控主體E.建設(shè)單位屬工程項目質(zhì)量自控主體【答案】BCD31、下列選項屬于網(wǎng)絡(luò)計劃時間參數(shù)的有（）。A.工期B.兩項工作之間的時間間隔C.最早完成時間D.節(jié)點最早時間E.節(jié)點時差【答案】ABCD32、為保證工程建設(shè)中各個環(huán)節(jié)相互銜接，工程項目進度平衡表中需明確的內(nèi)容有（）。A.各種設(shè)計文件交付日期B.主要設(shè)備交貨日期C.施工單位進場日期D.工程材料進場日期E.水、電及道路接通日期【答案】ABC33、項目監(jiān)理機構(gòu)處理施工單位提出的費用索賠時，正確的做法有（）。A.應及時收集、整理有關(guān)工程費用的原始資料B.審查費用索賠報審表C.與建設(shè)單位和施工單位協(xié)商一致后，在施工合同約定的期限內(nèi)簽發(fā)費用索賠報審表，并報建設(shè)單位D.施工單位的費用索賠要求與工程延期要求相關(guān)聯(lián)時，項目監(jiān)理機構(gòu)應自主做出費用索賠和工程延期的綜合處理意見E.因施工單位原因造成建設(shè)單位損失，建設(shè)單位提出索賠時，項目監(jiān)理機構(gòu)應自主做出綜合處理意見【答案】ABC34、質(zhì)量管理體系的有效運行可以概括為（）等。A.行為到位B.事前控制C.適時管理D.有效識別E.不斷完善【答案】ACD35、與橫道計劃相比，下列屬于采用網(wǎng)絡(luò)計劃