2021-2022年設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同模擬考試試卷A卷含答案

2021-2022年設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同模擬考試試卷A卷含答案單選題（共80題）1、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》的規(guī)定，施工人員在施工過程中的應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法定義務(wù)是()。A.拒絕執(zhí)行違章指揮B.拒絕冒險(xiǎn)作業(yè)C.檢舉危害生命安全的行為D.嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程【答案】D2、躍興工程公司與建設(shè)單位簽訂了工程施工承包合同，建設(shè)單位的下列行為中，屬于違法行為的是()。A.委托與建設(shè)單位同屬于一個(gè)集團(tuán)的具有監(jiān)理該項(xiàng)目資質(zhì)的某監(jiān)理公司實(shí)施工程施工監(jiān)理B.為早日實(shí)現(xiàn)投資效益，書面通知躍興公司將合同約定的13個(gè)月工期壓縮為12個(gè)月C.向工地派駐1名建設(shè)單位的代表D.所有取樣的試塊、試件送由建設(shè)單位委托具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)【答案】B3、根據(jù)《保險(xiǎn)法》，對(duì)保險(xiǎn)合同中()的條款，保險(xiǎn)人在訂立合同時(shí)應(yīng)當(dāng)在投保單、保險(xiǎn)單或者其他保險(xiǎn)憑證上作出足以引起投保人注意的提示，并對(duì)該條款的內(nèi)容以書面或者口頭形式向投保人作出明確說明。A.糾紛解決方式B.免除保險(xiǎn)人責(zé)任C.保險(xiǎn)費(fèi)用收取D.免除投保人責(zé)任【答案】B4、甲企業(yè)與乙企業(yè)相毗鄰，雙方約定，甲企業(yè)穿越乙企業(yè)的廠區(qū)運(yùn)輸材料，期限為10年，為此，甲企業(yè)每年支付給乙企業(yè)30萬元。在該法律關(guān)系中，甲企業(yè)享有的權(quán)利是()。A.抵押權(quán)B.土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)C.地役權(quán)D.建設(shè)用地使用權(quán)【答案】C5、為保護(hù)無行為能力的人和限制行為能力的人的合法權(quán)益而設(shè)立的代理方式是()。A.有權(quán)代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理【答案】B6、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師應(yīng)在收到有關(guān)報(bào)表和證明文件后的()天內(nèi)，向業(yè)主發(fā)出期中付款證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B7、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，工程的照管責(zé)任由承包商轉(zhuǎn)移至業(yè)主的時(shí)間是()之日。A.進(jìn)行工程竣工試驗(yàn)B.簽發(fā)接收證書C.接收工程D.工程竣工【答案】B8、保險(xiǎn)作為風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的手段之一，其功能在于()。A.避免風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生B.避免風(fēng)險(xiǎn)事件對(duì)保險(xiǎn)標(biāo)的的損害C.發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件后得到經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償D.發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件后轉(zhuǎn)移責(zé)任【答案】C9、經(jīng)濟(jì)生活中，最為常見的債權(quán)債務(wù)關(guān)系的產(chǎn)生原因是()。A.侵權(quán)B.合同C.無因管理D.不當(dāng)?shù)美敬鸢浮緽10、在設(shè)備工程合同履行中，屬于業(yè)主索賠事由的是()。A.設(shè)備監(jiān)理工程師要求增加工程量，致使業(yè)主受到損失B.設(shè)備監(jiān)理工程師批示錯(cuò)誤，致使業(yè)主受到損失C.因設(shè)備監(jiān)理工程師原因造成工程未能進(jìn)行中間驗(yàn)收，致使業(yè)主受到損失D.因分包商過錯(cuò)，致使業(yè)主受到損失【答案】D11、FIDIC“新黃皮書”中，，業(yè)主和承包商在簽訂合同時(shí)，中標(biāo)函和協(xié)議書中對(duì)實(shí)施、完成和修補(bǔ)設(shè)備工程所列明的金額是()。A.中標(biāo)合同金額B.合同價(jià)格C.承包商的報(bào)價(jià)金額D.評(píng)標(biāo)價(jià)格【答案】A12、9月10日，甲公司與乙公司簽訂一份貨物買賣合同。合同約定，乙公司于9月20日到甲公司的庫房提取所購(gòu)全部貨物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取該批貨物，但9月25日甲公司的庫房因洪水致使乙公司應(yīng)提取的部分貨物毀損。根據(jù)《合同法》的規(guī)定，乙公司承擔(dān)該批貨物毀損、滅失風(fēng)險(xiǎn)的起始時(shí)間是()。A.9月10日B.9月20日C.9月25日D.9月30日【答案】B13、根據(jù)《合同法》，除當(dāng)事人另有約定外，書面合同的成立時(shí)間是()。A.標(biāo)的物交付時(shí)B.雙方當(dāng)事人簽字或者蓋章時(shí)C.定金支付時(shí)D.承諾到達(dá)時(shí)【答案】B14、缺陷通知期的起始日期是()。A.工程通過竣工試驗(yàn)的日期B.工程師頒發(fā)接收證書的日期C.承包商竣工試驗(yàn)申請(qǐng)書中注冊(cè)的竣工日期D.接收證書上標(biāo)明的竣工日期【答案】D15、《合同法》中規(guī)定的“締約過失責(zé)任”是指()。A.訂立合同時(shí)，由于本方對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)不足，履行過程中受到的損失應(yīng)由自己負(fù)責(zé)B.委托代理人訂立合同，由于條款約定不明確導(dǎo)致的損失，應(yīng)由委托人承擔(dān)C.由于本方授權(quán)簽訂合同代表的失誤而受到的損失，追究代表人締約的過失責(zé)任D.因訂立合同時(shí)對(duì)方提供虛假情況而使本方受到損失，要求對(duì)方承擔(dān)賠償責(zé)任【答案】D16、甲與乙訂立合同，合同約定：甲向乙購(gòu)買600m3木材，在600m3木材中，乙向甲供貨500m3，另100m3由丙向甲供貨。合同履行期限屆滿，乙如期供貨履行，但丙沒能如期供貨。在此合同中應(yīng)由()承擔(dān)違約責(zé)任。A.丙向甲B.丙和乙共同向甲C.乙向甲D.丙和乙向甲連帶【答案】C17、下列關(guān)于設(shè)備工程設(shè)計(jì)合同委托人違約責(zé)任的敘述，錯(cuò)誤的是()。A.委托人不履行合同，無權(quán)請(qǐng)求返還定金B(yǎng).因委托人變更制造要求而造成設(shè)計(jì)修改，應(yīng)依照設(shè)計(jì)人實(shí)際消耗的工作量增付費(fèi)用C.委托人超過合同約定的日期付費(fèi)時(shí)應(yīng)向設(shè)計(jì)人償付逾期違約金D.政府主管部門對(duì)設(shè)計(jì)文件不審批，委托人也應(yīng)支付設(shè)計(jì)費(fèi)【答案】D18、根據(jù)FIDIC《設(shè)計(jì)采購(gòu)施工(EPC)／交鑰匙工程合同》的規(guī)定，在頒發(fā)工程接收證書前的任何時(shí)間，()可通過發(fā)布指示或要求承包商提交建議書的方式，提出變更。A.工程師B.工程師助手C.雇主D.雇主代表【答案】C19、在保證合同的一般保證中，保證人依法享有先訴抗辯權(quán)的情形是()。A.債務(wù)人住所變更，致使債權(quán)人要求其履行債務(wù)發(fā)生重大困難的B.人民法院受理債務(wù)入破產(chǎn)案件，中止執(zhí)行程序的C.主合同爭(zhēng)議未經(jīng)審判的D.債務(wù)人無償轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)的【答案】C20、招標(biāo)公告，從合同法律性質(zhì)上講屬于()。A.要約邀請(qǐng)B.要約C.新要約D.承諾【答案】A21、“當(dāng)事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應(yīng)當(dāng)履行債務(wù)。”該規(guī)定屬于承擔(dān)違約責(zé)任形式中的()。A.采取補(bǔ)救措施B.賠償損失C.繼續(xù)履行D.違約金規(guī)則【答案】C22、按照FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》的規(guī)定，()是工程師可以行使的權(quán)力之一。A.修改施工計(jì)劃B.解除承包商根據(jù)合同應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任C.在工程進(jìn)行中向承包商發(fā)布信息和指示D.解除雇主根據(jù)合同應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任【答案】C23、下列所有權(quán)的取得方式中，屬于原始取得的是()。A.受贈(zèng)B.收益C.繼承D.受讓【答案】B24、下列所有權(quán)的取得方式中，屬于原始取得的是()。A.受贈(zèng)B.收益C.繼承D.受讓【答案】B25、FIDIC新黃皮書規(guī)定，承包商在收到()后，應(yīng)按合同規(guī)定的份數(shù)和時(shí)間向工程師提交最終報(bào)表草案并附證明文件。A.接收證書B.履約擔(dān)保C.履約證書D.保留金【答案】C26、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，“不可預(yù)見”被定義為“一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的承包商在()前不能合理預(yù)見”。A.提交投標(biāo)書日期B.基準(zhǔn)日期C.實(shí)施工程D.進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)【答案】A27、根據(jù)《仲裁法》，仲裁裁決發(fā)生法律效力的時(shí)間是()。A.自仲裁裁決作出之日起10日內(nèi)B.自仲裁裁決作出之日起15日內(nèi)C.仲裁裁決作出之日D.仲裁裁決送達(dá)之日【答案】C28、如果承包商延誤工程竣工試驗(yàn)且在收到工程師通知后21天內(nèi)未進(jìn)行竣工試驗(yàn)，業(yè)主人員自行進(jìn)行了相應(yīng)試驗(yàn)。下列對(duì)此試驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用承擔(dān)的說法，正確的是()。A.工程合格，承包商承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)主承擔(dān)費(fèi)用B.工程合格，業(yè)主承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用C.工程不合格，業(yè)主承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，承包商承擔(dān)費(fèi)用D.無論試驗(yàn)結(jié)果如何，均由承包商承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用均由承包商承擔(dān)【答案】D29、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，承包商應(yīng)提前21天發(fā)出其可進(jìn)行每項(xiàng)竣工試驗(yàn)的日期通知。該通知應(yīng)發(fā)給()。A.工程師B.監(jiān)理公司C.業(yè)主D.安全生產(chǎn)主管部門【答案】A30、訴訟時(shí)效的中止，只能發(fā)生在訴訟時(shí)效期間的()。A.最后4個(gè)月B.最后6個(gè)月C.最后3個(gè)月D.最后2個(gè)月【答案】B31、工程師將其權(quán)利委托給其助手時(shí)，授權(quán)委托書的生效時(shí)間是()。A.工程師向助手簽發(fā)授權(quán)委托書時(shí)B.業(yè)主和承包商收到授權(quán)委托書副本時(shí)C.工程師向助手簽發(fā)授權(quán)委托書后第14天D.業(yè)主和承包商收到授權(quán)委托書副本后第14天【答案】B32、法律關(guān)系是一定的社會(huì)關(guān)系為法律規(guī)范調(diào)整時(shí)，在當(dāng)事人之間形成的()關(guān)系。A.道德關(guān)系B.權(quán)利義務(wù)關(guān)系C.人際關(guān)系D.民事關(guān)系【答案】B33、在設(shè)備采購(gòu)合同中，設(shè)備所有權(quán)自()時(shí)起轉(zhuǎn)移。A.支付定金B(yǎng).支付價(jià)款C.交付設(shè)備所有權(quán)憑證D.交付設(shè)備【答案】D34、下列關(guān)于權(quán)利與義務(wù)對(duì)等性的說法，正確的是()。A.合同當(dāng)事人享有的權(quán)利與履行的義務(wù)應(yīng)對(duì)等，并與合同的預(yù)期目的相匹配B.合同當(dāng)事人相互享有同等的權(quán)利C.合同當(dāng)事人相互承擔(dān)同等的義務(wù)D.合同當(dāng)事人一方享有的權(quán)利等同對(duì)方承擔(dān)的義務(wù)【答案】A35、下列關(guān)于分包商的說法，正確的是()。A.承包商選擇的材料供應(yīng)商應(yīng)取得工程師的事先同意B.承包商擬分包工程，應(yīng)提前28天通知工程師C.承包商應(yīng)當(dāng)對(duì)指定分包商的行為負(fù)責(zé)D.承包商可將整個(gè)工程分包給他人【答案】C36、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，如果工程師指示的工程暫停時(shí)間已經(jīng)超過合同規(guī)定的期限，在收到承包商申請(qǐng)復(fù)工的通知后，工程師在()天內(nèi)沒有給出許可，承包商即可采取相應(yīng)的行動(dòng)。A.14B.28C.56D.84【答案】B37、如果規(guī)定必須在工程接收之前完成對(duì)業(yè)主的人員進(jìn)行工程操作和維修方面的培訓(xùn)，則完成培訓(xùn)是()的構(gòu)成條件之一。A.進(jìn)行工程竣工試驗(yàn)B.工程接收C.進(jìn)行工程竣工后試驗(yàn)D.簽發(fā)履約證書【答案】B38、中標(biāo)通知書對(duì)招標(biāo)人和中標(biāo)人具有()效力。A.要約B.要約邀請(qǐng)C.行政D.法律【答案】D39、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，在投標(biāo)函附錄中規(guī)定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標(biāo)合同金額的5%B.中標(biāo)合同金額的10%C.合同價(jià)格的5%D.合同價(jià)格的10%【答案】A40、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》和《評(píng)標(biāo)委員會(huì)和評(píng)標(biāo)方法暫行規(guī)定》，下列人員中，不得擔(dān)任評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員的是()。A.投標(biāo)單位董事長(zhǎng)的父親B.投標(biāo)單位總經(jīng)理的同學(xué)C.因交通肇事犯罪受過刑事處罰的人D.招標(biāo)項(xiàng)目所在地統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)【答案】A41、根據(jù)《合同法》的規(guī)定，下列關(guān)于代位權(quán)行使的表述，錯(cuò)誤的是()。A.債權(quán)人可以向人民法院請(qǐng)求以自己的名義代為行使債務(wù)人的債權(quán)B.專屬于債務(wù)人自身的債權(quán)，債權(quán)人不得行使代位權(quán)C.代位權(quán)的行使范圍以債務(wù)人的債權(quán)為限D(zhuǎn).債權(quán)人行使代位權(quán)的必要費(fèi)用，由債務(wù)人承擔(dān)【答案】C42、根據(jù)《合同法》規(guī)定，招標(biāo)公告屬于()。A.要約邀請(qǐng)B.要約C.再要約D.承諾【答案】A43、交付設(shè)備的規(guī)格、質(zhì)量等不符合合同規(guī)定，當(dāng)采購(gòu)方不同意接收時(shí)，由供貨方負(fù)責(zé)()。A.包換B.保修C.包修D(zhuǎn).包修或包換【答案】D44、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，在投標(biāo)函附錄中規(guī)定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標(biāo)合同金額的5%B.中標(biāo)合同金額的10%C.合同價(jià)格的5%D.合同價(jià)格的10%【答案】A45、合同履行是指合同當(dāng)事人雙方依據(jù)()的規(guī)定，實(shí)現(xiàn)各自享有的權(quán)利，并承擔(dān)各自的義務(wù)。A.合同法B.合同條款C.招投標(biāo)法D.政府采購(gòu)法【答案】B46、甲與乙在訂立合同過程中，甲違反保密義務(wù)，給乙造成了損失，根據(jù)《合同法》規(guī)定，甲應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任是()。A.違約責(zé)任B.行政責(zé)任C.經(jīng)濟(jì)責(zé)任D.締約過失責(zé)任【答案】D47、下列關(guān)于仲裁審理的說法，正確的是()。A.仲裁應(yīng)當(dāng)開庭審理，當(dāng)事人也可以協(xié)議書面審理B.仲裁應(yīng)當(dāng)書面審理，當(dāng)事人也可以協(xié)議開庭審理C.仲裁開庭審理的，應(yīng)當(dāng)公開審理情況D.仲裁開庭審理的，一次開庭必須查明全部案件事實(shí)【答案】A48、根據(jù)《擔(dān)保法》，債權(quán)人和保證人對(duì)保證方式?jīng)]有約定或約定不明確的，保證人承擔(dān)保證責(zé)任的方式是()。A.一般保證B.保證人要求的方式C.債權(quán)人要求的方式D.連帶責(zé)任保證【答案】D49、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》，下列產(chǎn)品中，屬于該法所稱“產(chǎn)品”的是()。A.鍋爐輔機(jī)B.天然氣C.軍工產(chǎn)品D.鐵礦石【答案】A50、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》，招標(biāo)人具有編制招標(biāo)文件和組織評(píng)標(biāo)能力是指()。A.招標(biāo)人是具備法人資格的經(jīng)濟(jì)實(shí)體B.招標(biāo)人是具有相應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)法人C.招標(biāo)人是具有與招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專業(yè)人員D.招標(biāo)人是具有與招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的專家?guī)臁敬鸢浮緾51、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商對(duì)業(yè)主的全部責(zé)任，除合同另有規(guī)定外，不應(yīng)超過專用條件中規(guī)定的總額，如果專用條件中沒有規(guī)定該總額，則不應(yīng)超過()。A.合同價(jià)格B.最終付款證書中確認(rèn)的金額C.竣工結(jié)算總額D.中標(biāo)合同金額【答案】D52、業(yè)主可以使用某部分工程的條件是()。A.工程師為該部分工程簽發(fā)了接收證書B.承包商完成了該部分工程的全部施工C.已經(jīng)對(duì)該部分工程進(jìn)行了竣工試驗(yàn)D.業(yè)主已對(duì)該部分工程支付了工程款【答案】A53、承包商提交履約保證的期限是()。A.收到中標(biāo)函后的28天內(nèi)B.簽訂合同后的28天內(nèi)C.收到開工通知后的28天內(nèi)D.設(shè)備工程合同生效前【答案】A54、承包商編制的質(zhì)量管理計(jì)劃，在得到()的批準(zhǔn)后，將此類文件提交給工程師參考。A.業(yè)主B.承包商項(xiàng)目經(jīng)理C.承包商D.工程師代表【答案】B55、在設(shè)備工程合同中，承包商擬雇傭的設(shè)計(jì)分包商應(yīng)獲得()的同意。A.業(yè)主B.項(xiàng)目經(jīng)理C.工程師D.工程師代表【答案】C56、采用數(shù)據(jù)電文形式訂立合同的，合同成立的地點(diǎn)是()。A.發(fā)件人的主營(yíng)業(yè)地B.發(fā)件人的經(jīng)常居住地C.收件人的主營(yíng)業(yè)地D.收件人的經(jīng)常居住地【答案】C57、下列關(guān)于保證的說法不正確的是()。A.學(xué)校不得為保證人B.保證法律關(guān)系包括保證人和被保證人兩方當(dāng)事人C.保證的方式有兩種，即一般保證和連帶責(zé)任保證D.當(dāng)事人沒有約定或者約定不明確的，則按照連帶責(zé)任保證承擔(dān)保證責(zé)任【答案】B58、根據(jù)世界銀行《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)計(jì)、供應(yīng)和安裝采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件》，招標(biāo)文件包括()。A.招標(biāo)程序、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式B.投標(biāo)人須知、招標(biāo)資料表和投標(biāo)保函C.投標(biāo)人須知、業(yè)主要求和設(shè)計(jì)文件D.招標(biāo)程序、招標(biāo)資料表、合同條件和進(jìn)度計(jì)劃【答案】A59、下列關(guān)于承包商暫停工作權(quán)利的說法，錯(cuò)誤的是()。A.如果業(yè)主未能按照合同規(guī)定的時(shí)間支付進(jìn)度款，承包商即可暫停工作B.暫停工作不影響承包商對(duì)延遲付款獲得融資費(fèi)用和終止合同的權(quán)利用C.如果承包商暫停工作致使工期和費(fèi)用受到影響，工程師應(yīng)公正確定對(duì)承包商的補(bǔ)償D.如果承包商因放慢工作進(jìn)度致使工期和費(fèi)用受到影響，可以提出工期延長(zhǎng)及補(bǔ)償費(fèi)用和利潤(rùn)的要求【答案】A60、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，施工單位應(yīng)當(dāng)在施工現(xiàn)場(chǎng)的樓梯口、電梯井口，設(shè)置明顯的()。A.安全設(shè)施B.安全警示標(biāo)志C.安全疏散標(biāo)志D.安全報(bào)警裝置【答案】B61、在下列計(jì)價(jià)方式中，承包商幾乎承擔(dān)了設(shè)備工程項(xiàng)目的所有風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.固定總價(jià)合同B.純單價(jià)合同C.單價(jià)與包干混合式合同D.成本加固定費(fèi)用【答案】A62、下列關(guān)于設(shè)備采購(gòu)合同中出賣人義務(wù)的陳述，錯(cuò)誤的是()。A.交付設(shè)備B.交付設(shè)備所有權(quán)憑證和其他憑證C.移交設(shè)備中體現(xiàn)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)D.接受設(shè)備檢驗(yàn)【答案】C63、設(shè)備采購(gòu)合同對(duì)某些必須安裝運(yùn)轉(zhuǎn)后才能發(fā)現(xiàn)內(nèi)在質(zhì)量缺陷的設(shè)備，應(yīng)于()規(guī)定缺陷責(zé)任期或保修期。A.安裝調(diào)試驗(yàn)收后B.安裝調(diào)試驗(yàn)收前C.設(shè)備采購(gòu)合同內(nèi)D.設(shè)備交于采購(gòu)方后【答案】C64、某工程施工合同爭(zhēng)議經(jīng)一審人民法院審理作出判決后，建設(shè)單位不服，提起上訴，二審人民法院經(jīng)審理，認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律錯(cuò)誤，應(yīng)作出的判決為()。A.駁回上訴，維持原判決B.撤銷原判決，發(fā)回重審C.裁定一審人民法院再審D.依法改判【答案】A65、根據(jù)FIDIC《設(shè)計(jì)采購(gòu)施工(EPC)／交鑰匙工程合同條件》的規(guī)定，承包商應(yīng)在()仔細(xì)審查雇主要求。A.基準(zhǔn)日期前B.基準(zhǔn)日期后C.開工日期前D.開工日期后【答案】A66、《合同法》賦予設(shè)備工程承包人的工程款享有法定優(yōu)先權(quán)，下列“優(yōu)先權(quán)”表述正確的是()。A.設(shè)備工程承包人工程款債權(quán)優(yōu)先于其他民事主體的權(quán)利，但不優(yōu)先于其他民事主體在設(shè)備工程上設(shè)定的抵押權(quán)B.具有法定優(yōu)先權(quán)的設(shè)備工程價(jià)款包括承包人為設(shè)備工程應(yīng)當(dāng)支付的工作人員報(bào)酬等實(shí)際支出的費(fèi)用，也包括承包人因發(fā)包人違約所造成的損失C.消費(fèi)者交付購(gòu)買商品房的全部或者大部分款項(xiàng)后，承包人的法定優(yōu)先權(quán)不得對(duì)抗買受人D.承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為12個(gè)月【答案】C67、甲、乙兩公司訂立購(gòu)銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應(yīng)某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。A.可撤銷合同B.附期限合同C.附條件合同D.無效合同【答案】C68、依據(jù)《合同法》的規(guī)定，出現(xiàn)()訂立的合同時(shí)，當(dāng)事人可以向仲裁機(jī)構(gòu)請(qǐng)求撤銷合同。A.違反法律法規(guī)規(guī)定B.當(dāng)事人惡意串通損害第三人利益C.以合法形式掩蓋非法目的D.對(duì)方當(dāng)事人采用欺詐手段【答案】D69、根據(jù)《民事訴訟法》，因設(shè)備采購(gòu)合同糾紛提起的訴訟，由()人民法院管轄。A.原告住所地B.合同簽訂地C.合同標(biāo)的物所在地D.被告住所地或合同履行地【答案】D70、根據(jù)我國(guó)《合同法》，合同解除的方式包括()。A.法定解除和約定解除B.違法解除和合法解除C.不安抗辯解除和同時(shí)履行抗辯解除D.行政解除和司法解除【答案】A71、某工程的承包單位向業(yè)主提交的工程質(zhì)量保修書中確定的供熱，、供冷系統(tǒng)的保修期限為1年，該工程的供熱、供冷系統(tǒng)的保修期限應(yīng)為()。A.設(shè)計(jì)文件規(guī)定的合理使用年限B.5年C.兩個(gè)采暖期、供冷期D.2年【答案】C72、由于變更計(jì)劃、制造要求而造成設(shè)計(jì)工作的返工、停工、窩工或修改時(shí)，委托人應(yīng)()。A.按照合同約定支付設(shè)計(jì)費(fèi)B.依照設(shè)計(jì)人實(shí)際消耗的工作量增付費(fèi)用C.與設(shè)計(jì)人就設(shè)計(jì)費(fèi)用問題重新協(xié)商D.償付逾期違約金【答案】B73、某廠開發(fā)出一種新型爐具，先后制造出10件樣品，后有1件被盜。2011年，一居民家爐具因缺陷導(dǎo)致爆炸。經(jīng)查，爆炸爐具是該廠丟失的爐具樣品。居民向該廠提出索賠。該廠拒賠的下列事由中，能得到法院認(rèn)可的是()。A.該爐具尚未投入流通B.該居民獲得爐具的途徑不清C.該居民應(yīng)當(dāng)向提供爐具的人索賠D.對(duì)該居民的損失，該廠主觀上無過錯(cuò)【答案】A74、對(duì)于下列無效的施工合同，人民法院可以收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得的是()。A.承包人越級(jí)承攬工程B.承包人超越范圍承攬工程C.承包人向評(píng)標(biāo)委員行賄中標(biāo)D.承包人將主體結(jié)構(gòu)的施工進(jìn)行分包【答案】D75、某廠開發(fā)出一種新型爐具，先后制造出10件樣品，后有1件被盜。2011年，一居民家爐具因缺陷導(dǎo)致爆炸。經(jīng)查，爆炸爐具是該廠丟失的爐具樣品。居民向該廠提出索賠。該廠拒賠的下列事由中，能得到法院認(rèn)可的是()。A.該爐具尚未投入流通B.該居民獲得爐具的途徑不清C.該居民應(yīng)當(dāng)向提供爐具的人索賠D.對(duì)該居民的損失，該廠主觀上無過錯(cuò)【答案】A76、某工程施工合同爭(zhēng)議經(jīng)一審人民法院審理作出判決后，建設(shè)單位不服，提起上訴，二審人民法院經(jīng)審理，認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律錯(cuò)誤，應(yīng)作出的判決為()。A.駁回上訴，維持原判決B.撤銷原判決，發(fā)回重審C.裁定一審人民法院再審D.依法改判【答案】A77、某工程雙方按口頭協(xié)議委托的施工任務(wù)，但雙方一直沒有簽訂書面合同。在施工任務(wù)完成后由于發(fā)包人拖欠工程款而發(fā)生糾紛，此時(shí)應(yīng)當(dāng)認(rèn)定()。A.尚無合同關(guān)系B.合同沒有成立C.合同已經(jīng)成立D.由于法律規(guī)定建設(shè)工程合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式，故發(fā)包人不承擔(dān)責(zé)任【答案】C78、能夠引起民事法律關(guān)系產(chǎn)生、變更或終止的客觀情況即是()。A.民事法律關(guān)系B.民事行為C.法律責(zé)任D.法律事實(shí)【答案】D79、隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應(yīng)當(dāng)通知建設(shè)單位和()。A.監(jiān)理單位B.設(shè)計(jì)單位C.建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)D.建設(shè)行政主管部門【答案】C80、FIDIC合同條件規(guī)定，如果業(yè)主在()天內(nèi)未支付進(jìn)度款，則應(yīng)對(duì)延遲付款金額支付融資成本。A.工程師收到承包商申請(qǐng)付款的月報(bào)表后28B.工程師開出付款證書后28C.工程師收到承包商申請(qǐng)付款的月報(bào)表后56D.工程師開出付款證書后56【答案】C多選題（共35題）1、在我國(guó)，下列產(chǎn)品質(zhì)量問題中，屬于產(chǎn)品瑕疵的有()。A.產(chǎn)品原材料中含有毒成分B.不具備產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)具備的使用性能而事先未作說明C.不符合在產(chǎn)品包裝上注明采用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)D.不符合生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)E.與實(shí)物樣品表明的質(zhì)量狀況不符【答案】BC2、選擇談判小組成員一般要考慮的方面有()。A.敏捷清晰的思維推理能力B.專業(yè)特長(zhǎng)C.各專業(yè)知識(shí)有機(jī)整合D.談判小組的人員數(shù)量E.表達(dá)與傳遞信息的能力【答案】BCD3、根據(jù)《民法通則》，下列承擔(dān)法律責(zé)任的方式中，屬于承擔(dān)民事責(zé)任的方式有()。A.返還財(cái)產(chǎn)B.排除妨礙或消除危險(xiǎn)C.罰金D.支付違約金E.賠償損失【答案】ABD4、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定，下列關(guān)于招標(biāo)人采取兩階段招標(biāo)的說法，正確的有()。A.只有大型項(xiàng)目方可分兩階段進(jìn)行招標(biāo)B.招標(biāo)人應(yīng)在精確擬定技術(shù)規(guī)格后實(shí)施招標(biāo)C.第一階段投標(biāo)人只提交技術(shù)建議書D.要求提交投標(biāo)保證金的投標(biāo)人在第二階段提交E.只有第一階段技術(shù)商務(wù)報(bào)價(jià)通過評(píng)審的投標(biāo)人方可參加第二階段投標(biāo)【答案】CD5、根據(jù)《合同法》的規(guī)定，當(dāng)事人因不可抗力不能履行合同的，應(yīng)當(dāng)()。A.賠償對(duì)方全部損失B.解除合同C.及時(shí)通知對(duì)方D.在合理期限內(nèi)提供證明給對(duì)方E.積極防御不可抗力的再次發(fā)生【答案】BCD6、無權(quán)代理人實(shí)施“代理”行為后，第三人依法可以行使()。A.催告權(quán)B.拒絕權(quán)C.撤銷權(quán)D.委托權(quán)E.追認(rèn)權(quán)【答案】AC7、下列情況中，承包商有權(quán)立即終止合同的有()。A.業(yè)主未能及時(shí)向承包商提供其財(cái)務(wù)安排的合理證明B.業(yè)主未能及時(shí)支付期中付款證書中標(biāo)明的金額C.長(zhǎng)期停工影響整個(gè)工程D.業(yè)主實(shí)質(zhì)上未履行合同義務(wù)E.業(yè)主破產(chǎn)【答案】C8、某設(shè)備工程公開招標(biāo)時(shí)，下列關(guān)于合格的投標(biāo)人的描述，正確的有()。A.能夠提供合理報(bào)價(jià)B.具有完善的質(zhì)量保證體系C.具有獨(dú)立訂立合同的權(quán)利D.具有良好的銀行資信和商譽(yù)E.提供了足夠的擔(dān)?！敬鸢浮緽CD9、按照勞動(dòng)保護(hù)的相關(guān)規(guī)定，用人單位不得安排女職工和未成年工從事()。A.加班勞動(dòng)B.特種作業(yè)勞動(dòng)C.礦山井下勞動(dòng)D.國(guó)家規(guī)定的第四級(jí)體力勞動(dòng)E.國(guó)家規(guī)定的第三級(jí)體力勞動(dòng)【答案】CD10、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定，招標(biāo)人以不合理?xiàng)l件限制、排斥潛在投標(biāo)人或者投標(biāo)人的行為有()。A.就同一招標(biāo)項(xiàng)目向投標(biāo)人提供有差別的信息B.設(shè)定的資格條件與履行合同無關(guān)C.對(duì)投標(biāo)人采取不同的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)D.指定特定的供應(yīng)商E.要求投標(biāo)人具有較高的資質(zhì)等級(jí)【答案】ABCD11、下列關(guān)于仲裁協(xié)議的說法，錯(cuò)誤的有()。A.仲裁協(xié)議必須是書面形式B.當(dāng)事人在糾紛發(fā)生前達(dá)成的仲裁協(xié)議才是有效的C.當(dāng)事人達(dá)成仲裁協(xié)議后，一方向人民法院提起訴訟的，人民法院仍可受理D.合同被解除后，合同中關(guān)于解決糾紛的仲裁條款隨之無效E.仲裁沒有法定管轄的規(guī)定，當(dāng)事人協(xié)議選擇仲裁委員會(huì)時(shí)不受地點(diǎn)限制【答案】BCD12、根據(jù)《勞動(dòng)合同法》，下列情形中，勞動(dòng)者可以立即解除勞動(dòng)合同的有()。A.用人單位以暴力手段強(qiáng)迫勞動(dòng)者勞動(dòng)的B.用人單位未及時(shí)足額支付勞動(dòng)報(bào)酬的C.用人單位違章指揮危及勞動(dòng)者人身安全的D.用人單位扣押勞動(dòng)者居民身份證的E.用人單位強(qiáng)令勞動(dòng)者冒險(xiǎn)作業(yè)危及其人身安全的【答案】AC13、采用FIDIC新黃皮書的設(shè)備工程合同，工程師簽發(fā)第一筆預(yù)付款的付款證書的前提條件有()。A.承包商提交了申請(qǐng)支付的報(bào)表B.承包商收到了開工通知C.業(yè)主收到合格的履約保證D.業(yè)主收到合格的預(yù)付款保函E.工程設(shè)備已經(jīng)起運(yùn)【答案】ACD14、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)以土地使用權(quán)出讓方式取得的土地使用權(quán)，屬于()。A.自物權(quán)B.用益物權(quán)C.擔(dān)保物權(quán)D.動(dòng)產(chǎn)物權(quán)E.不動(dòng)產(chǎn)物權(quán)【答案】B15、設(shè)備工程合同正式簽字前，當(dāng)事人雙方的代表或其助手要復(fù)核準(zhǔn)備簽字的正式文本。雙方應(yīng)審查()。A.合同文件是否符合法律、行政法規(guī)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定B.合同的完備性C.合同雙方的責(zé)、權(quán)、利的對(duì)等性D.合同語言文字的準(zhǔn)確性E.履約保證的有效性【答案】ABCD16、業(yè)主要保證現(xiàn)場(chǎng)的()配合承包商工作。A.工程師B.工程師的助理C.工程師雇用的其他職員D.業(yè)主指定的分包商E.業(yè)主雇用的其他承包商【答案】ABC17、按照我國(guó)《合同法》的規(guī)定，合同履行中當(dāng)事人的抗辯權(quán)包括()。A.不履行抗辯權(quán)B.同時(shí)履行抗辯權(quán)C.不履行時(shí)間抗辯權(quán)D.后履行一方的抗辯權(quán)E.先履行一方的抗辯權(quán)【答案】BD18、某施工單位組織編制深基坑的專項(xiàng)施工方案時(shí)實(shí)施的下列行為中，符合《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》的有()。A.組織專家論證B.附具安全驗(yàn)算結(jié)果C.經(jīng)專職安全生產(chǎn)管理人員和項(xiàng)目經(jīng)理簽字報(bào)送監(jiān)理機(jī)構(gòu)D.經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字后實(shí)施E.由專職安全生產(chǎn)管理人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督實(shí)施【答案】ABD19、設(shè)備采購(gòu)合同中，出賣人交付的設(shè)備品種、型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量不符合合同約定時(shí)，其后果為()。A.如果買受人同意利用，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)B.如果買受人同意利用，應(yīng)當(dāng)按合同約定支付價(jià)款C.買受人不同意利用時(shí)，出賣方負(fù)責(zé)包修或包換D.不能修理或調(diào)換的，買受方可以解除合同，并要求出賣人賠償損失E.不能修理或調(diào)換的，買受方可以解除合同，但不得要求出賣人賠償損失【答案】ACD20、下列關(guān)于委托合同中，受托人義務(wù)與責(zé)任正確的是()。A.受托人要根據(jù)委托人的指示的內(nèi)容、范圍、方式、目的等行事，不得違反、變更、曲解委托人指示B.受托人可將受托事務(wù)轉(zhuǎn)交他人處理C.受托人向委托人報(bào)告受托事務(wù)處理情況是一種默示義務(wù)D.受托人依照合同處理委托事務(wù)所取得的各種財(cái)產(chǎn)，要及時(shí)移交給委托人E.有償?shù)奈泻贤?，因受托人過錯(cuò)致使委托人受到經(jīng)濟(jì)損失的，受托人要承擔(dān)賠償責(zé)任【答案】ACD21、根據(jù)《勞動(dòng)合同法》規(guī)定，下列()情形中，用人單位須提前30天以書面形式通知?jiǎng)趧?dòng)者本人或者額外支付勞動(dòng)者一個(gè)月工資，可以解除勞動(dòng)合同。A.勞動(dòng)者患病或者非因工負(fù)傷，在規(guī)定的醫(yī)療期滿后不能從事原工作，也不能從事由用人單位另行安排的工作的B.勞動(dòng)合同訂立時(shí)所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使勞動(dòng)合同無法履行，經(jīng)用人單位與勞動(dòng)者協(xié)商，未能就變更勞動(dòng)合同內(nèi)容達(dá)成協(xié)議的C.勞動(dòng)者同時(shí)與其他用人單位建立勞動(dòng)關(guān)系，對(duì)完成本單位的工作任務(wù)造成嚴(yán)重影響，或者經(jīng)用人單位提出，拒不改正的D.在試用期間被證明不符合錄用條件的E.因勞動(dòng)者原因致使勞動(dòng)合同無效的；【答案】AB22、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，承包商實(shí)施工程期間，遭遇不可預(yù)見的物質(zhì)條件時(shí)，有權(quán)索賠工期和費(fèi)用。該物質(zhì)條件包括()。A.現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)條件B.現(xiàn)場(chǎng)人為的物質(zhì)障礙C.現(xiàn)場(chǎng)污染物D.現(xiàn)場(chǎng)水文條件E.現(xiàn)場(chǎng)氣候條件【答案】ABCD23、按我國(guó)有關(guān)法律規(guī)定，質(zhì)量監(jiān)督部門在