2023年一級造價師《建設工程造價案例分析（交通）》考試題庫大全（含詳解）

PAGEPAGE12023年一級造價師《建設工程造價案例分析（交通）》考試題庫大全（含詳解）1.公司（甲方）與中標單位（乙方）雙方按規(guī)定簽訂了施工承包合同，合同約定開工日期為2018年6月16日。工程開工后發(fā)生了如下幾項事件：事件1：因拆遷工作的拖延，甲方于2018年6月18日才向乙方提供施工場地，導致乙方A、B兩項平行工作延誤了2天，并分別造成人工窩工6個和8個工日；A工作需用施工機械甲一臺（計日工單價為600元/臺班，投標預算書中該設備固定費用為350元/臺班）。事件2：乙方與機械設備租賃商約定，D項工作施工用的某機械應于2018年6月28日進場，但因出租方原因推遲到當月29日才進場，造成D工作延誤1天和人工窩工7個工日。事件3：因甲方設計變更，乙方在E項工作施工時，導致人工費增加14個工日，材料費增加了1.5萬元，并使施工時間增加了2天，E工作需一臺施工機械乙配合，計日工單價為500元/臺班。事件4：2018年8月15日當承包商準備進行H工作時，承包商的施工設備出現(xiàn)了從未出現(xiàn)過的故障，直至8月20日早晨才修好。該事件造成現(xiàn)場人員窩工50個工日，該機械計日工單價為800元/臺班，投標預算書中該設備固定費用為450元/臺班。事件5：甲方應于2018年8月18日交給承包商變更H工作的圖紙至8月25日早晨才交付，致使承包商窩工70個工日，涉及的機械計日工單價為800元/臺班，投標預算書中該設備固定費用為450元/臺班。上述事件中，A、D、H三項工作均為關鍵工作，沒有機動時間，其余工作均有足夠的機動時間。合同約定人工費標準為80元/工日，應由甲方給予補償?shù)母C工人工費標準為40元/工日。、事件1，乙方能否向甲方提出工期索賠和費用索賠？請說明理由。如索賠成立，工期及費用各為多少？、事件2，乙方能否向甲方提出工期索賠和費用索賠？請說明理由。如索賠成立，工期及費用各為多少？、事件3，乙方能否向甲方提出工期索賠和費用索賠？請說明理由。如索賠成立，工期及費用各為多少？、事件4，乙方能否向甲方提出工期索賠和費用索賠？請說明理由。如索賠成立，工期及費用各為多少？、事件5，乙方能否向甲方提出工期索賠和費用索賠？請說明理由。如索賠成立，工期及費用各為多少？答案：1.事件1中，A工作工期及費用索賠均成立。理由：屬于甲方應承擔的責任，而且A工作是關鍵工作。工期索賠成立2天，費用：6×40+350×2=940（元）。B工作工期索賠不成立，費用索賠成立。理由：A工作與B工作為平行工作。費用索賠額：8×40=320（元）。2.事件2索賠不成立，因為屬于乙方應承擔的責任。3.事件3，工期索賠不成立，費用索賠成立。理由：屬于甲方應承擔的責任，但E工作有足夠的機動時間。費用補償額為：14×80+15000+500×2=17120（元）。4.事件4，索賠不成立。理由：屬于乙方應承擔的責任。5.事件5，工期、費用索賠均成立。理由：屬于甲方應承擔的責任，其中8月18～8月19日是事件4、事件5共同延誤的時間，但承包商責任在先，所以索賠成立的時間應是：8月20～24日總計5天。費用索賠額：70/7×5×40+450×5=4250（元）。2.某海濱城市為發(fā)展旅游業(yè)，經批準興建一條旅游專用公路。該項目土建工程（路基、橋梁、涵洞）、路面工程分別與兩家建筑公司簽訂了施工合同，分別為乙方和丙方。合同約定土建工程于2014年11月10日正式開工，竣工期為2016年4月25日。因土建工程與路面工程分別為兩個獨立的合同，由兩個承包商分別承建，為了保證工期，當事人約定：為方便物料的進場，同時可以盡早解決當?shù)卮迕癯鲂行枨?，路線的第一個工區(qū)（15km）及連接線（3km）要提前6個月竣工，乙和丙兩家單位會存在一定的交叉施工時間。在工程施工4年6個月時，甲方要求乙方將竣工日期提前2個月，雙方協(xié)商修訂施工方案后達成協(xié)議。該工程按變更后的合同工期竣工，經驗收后投入使用。在該工程投入使用2年6個月后，乙方因甲方少付工程款起訴至法院。訴稱：甲方于該工程驗收合格后簽發(fā)了竣工驗收報告，并已投入使用。在結算工程款時，甲方本應付工程總價款9000萬元，但只付8200萬。特請求法庭判決被告支付剩余的800萬元及拖期的利息。在庭審中，被告答稱：原告土建工程施工質量有問題，如：路肩排水、超高段路面平整度、橋梁防水層、混凝土工程平整度等工程質量不合格。因此，部分工程由丙單位進行返工，并提出索賠，經監(jiān)理工程師簽字報業(yè)主代表認可，共支付450萬元。此項費用應由原告承擔。另還有其他質量問題造成邊坡滑塌共計損失350萬元，應從總工程款中扣除，故支付乙方主體工程款總額為8200萬元。原告辯稱：被告稱工程不合格不屬實，并向法庭呈交了業(yè)主及有關方面簽字的合格竣工驗收報告及業(yè)主致乙方的感謝信等證據。被告又辯稱：竣工驗收報告及感謝信，是在原告法定代表人宴請我方時，提出為企業(yè)晉級，在此情況下，我方代表才簽的字。此外，被告代理人又向法庭呈交業(yè)主被丙公司提出的索賠450萬元（經監(jiān)理工程師和業(yè)主代表簽字）的清單56件。原告再辯稱：被告代表發(fā)言純屬戲言，怎能以簽署竣工驗收報告為兒戲，請求法庭以文字為證。又指出：如果真的存在被告所說的情況，那么被告應當根據《公路工程質量檢驗評定標準》的規(guī)定，在路面工程施工前通知我方修理。原告最后請求法庭關注：從簽發(fā)竣工驗收報告到起訴前，乙方向甲方多次以書面方式提出結算要求。在長達2年多的時間里，甲方從未向乙方提出過工程存在質量問題。【問題】1．原、被告之間的合同是否有效？2．如果在路面工程施工時，發(fā)現(xiàn)主體工程施工質量有問題，甲方應采取哪些正當措施？3．對于乙方因工程款糾紛的起訴和甲方因工程質量問題的起訴，法院是否應予以保護？答案：1．合同雙方當事人符合建設工程施工合同主體資格的要求，雙方意思表達真實，合同訂立形式與內容均合法，所以原、被告之間的合同有效。2．如果在路面工程施工過程中，發(fā)現(xiàn)土建工程施工質量有問題時，甲方應及時通知乙方進行修理。乙方不派人修理，甲方可委托其他人修理，修理費用從扣留的保修費用內支付。3．根據我國民法通則之規(guī)定，向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期為2年（2017年10月1日施行的《中華人民共和國民法總則》第一百八十八條對訴訟時效的規(guī)定：向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期為3年），從當事人知道或應當知道權利被侵害時起算。本案例中業(yè)主在直至庭審前的2年6個月，但乙方自簽發(fā)竣工驗收報告后至起訴前，多次以書面方式提出結算要求（每次提出要求均導致訴訟時效重新計算），所以乙方的訴訟權利應予保護；而甲方直至庭審前的2年多時間里，一直未就質量問題提出異議，已超過訴訟時效期，所以，甲方的反訴權利不予保護。3.某橋梁工程混凝土總需要量為5000m3，混凝土工程施工有兩種方案可供選擇：方案A為現(xiàn)場制作，方案B為購買商品混凝土。已知商品混凝土平均單價為410元/m3，現(xiàn)場制作混凝土的單價計算公式為：式中：C為現(xiàn)場制作混凝土的單價（元/m3）；C1為現(xiàn)場攪拌站一次性投資（元），本案例C1為200000元；C2為攪拌站設備裝置的租金和維修費（與工期有關的費用），本案例C2為15000元/月；C3為在現(xiàn)場攪拌混凝土所需費用（與混凝土數(shù)量有關的費用），本案例C3為320元/m3；Q為現(xiàn)場制作混凝土的數(shù)量；T為工期（月）。【問題】1．若混凝土澆筑工期不同時，A、B兩個方案哪一個較經濟？2．當混凝土澆筑工期為12個月時，現(xiàn)場制作混凝土的數(shù)量最少為多少立方米才比購買商品的混凝土經濟？3．假設該工程的一根9.9m長的現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁可采用三種設計方案，其斷面尺寸均滿足強度要求。該三種方案分別采用A、B、C三種不同的現(xiàn)場制作混凝土，有關數(shù)據見表2-9。經測算，現(xiàn)場制作混凝土所需費用如下：A種混凝土為220元/m3，B種混凝土為230元/m3，C種混凝土為225元/m3。另外，梁側模21.4元/m2，梁底模24.8元/m2，鋼筋制作、綁扎為3390元/t。試選擇一種最經濟的方案。表2-9三種設計方案有關數(shù)據答案：1．現(xiàn)場制作混凝土的單價與工期有關，當A、B兩個方案的單價相等，即A、B兩個方案平均單價均為410元/m3時，工期T滿足以下關系：故可得到以下結論：（1）當工期T＝16.67月時，A、B兩方案單價相同；（2）當工期T＜16.67月時，方案A（現(xiàn)場制作混凝土）比方案B（購買商品混凝土）經濟；（3）當工期T＞16.67月時，方案B比方案A經濟。2．當工期為12個月時，現(xiàn)場制作混凝土的最少數(shù)量計算如下：設該最少數(shù)量為x，根據公式有：即當T＝12月時，現(xiàn)場制作混凝土的數(shù)量必須大于4222.22m3時，才比購買商品混凝土經濟。3．三種方案的費用計算見表2-10。表2-10三種方案費用由表的計算結果可知，方案三的費用最低，為最經濟的方案，故選擇方案三。4.某工程的時標網絡計劃如圖6-1所示。工程進展到第5、第10和第15個月底時，分別檢查了工程進度，相應繪制了3條實際進度前鋒線，如圖6-1中的點畫線所示。圖6-1某工程時標網絡計劃（單位：月）表6-5工程投資數(shù)據（單位：萬元）【問題】1．計算第5和第10個月底的已完工程計劃投資（累計值）各為多少。2．分析第5和第10個月底的投資偏差。3．試用投資概念分析進度偏差。4．根據第5和第10個月底實際進度前鋒線分析工程進度情況。5．第15個月底檢查時，工作⑦→⑨因為特殊惡劣天氣造成工期拖延1個月，施工單位損失3萬元。因此，施工單位提出要求工期延長1個月和費用索賠3萬元。問：造價工程師應批準工期、費用索賠多少？為什么？答案：1．第5個月底，已完工程計劃投資為：20＋6＋4＝30（萬元）；第10個月底，已完工程計劃投資為：80＋6×3＝98（萬元）。2．第5個月底的投資偏差＝已完工程計劃投資－已完工程實際投資＝30－45＝－15（萬元），即：投資增加15萬元。第10個月底，投資偏差＝98－85＝13（萬元），即：投資節(jié)約13萬元。3．根據投資概念分析進度偏差：進度偏差＝已完工程計劃投資－擬完工程計劃投資第5個月底，進度偏差＝30－40＝－10（萬元），即：進度拖延10萬元；第10個月底，進度偏差＝98－90＝8（萬元），即：進度提前8萬元。4．根據工程時標網絡計劃與實際進度前鋒線，第5個月底，工程進度情況為：②→③工作進度正常；②→⑤工作拖延1個月，將影響工期1個月，因為是關鍵工作；②→④工作拖延2個月，不影響工期，因為有2個月總時差。從第5個月底的工程進度來看，受②→⑤工作拖延1個月的影響，工期將延長1個月。從第10個月底的工程進度來看。受③→⑦工作拖延1個月和⑤→⑥工作提前2個月的共同影響，工期將縮短1個月。第10個月底，工程進度情況為：③→⑦工作拖延1個月，因為有2個月總時差，不影響工期；⑤→⑥工作提前2個月，有可能縮短工期2個月，因為是關鍵工作；④→⑧工作拖延1個月，但不影響工程進度，因為有2個月的機動時間。5．特殊惡劣的氣候條件應按不可抗力處理，造成的工期拖延，可以要求順延，但不能要求賠償經濟損失。故造價工程師應批準延長工期1個月；但費用索賠不應批準。5.在某橋梁工程中，造價工程師采用價值工程的方法，對該工程的設計方案和編制的施工方案進行了全面的技術經濟評價，取得了良好的社會效益和經濟效益。經有關專家對5個設計方案進行技術經濟分析和論證，得出相關資料見下表。表2-2功能重要性評分表表2-3方案功能得分及單方造價【問題】1．計算功能重要性系數(shù)。2．計算功能系數(shù)、成本系數(shù)、價值系數(shù)，選擇最優(yōu)設計方案。3．在對施工單位提出的施工方案進行技術經濟分析時，造價工程師提出將評價指標分為：工程成本、工程工期、工程質量和其他四個方面，請將這四個方面的指標進一步細化。答案：1．由題中功能重要性評分表，可知：F1方案功能得分為：0＋2＋1＋2＝5；F2方案功能得分為：4＋1＋0＋2＝7；F3方案功能得分為：2＋3＋2＋2＝9；F4方案功能得分為：3＋4＋2＋1＝10；F5方案功能得分為：2＋2＋2＋3＝9；各方案功能總得分為：5＋7＋9＋10＋9＝40。F1功能重要性系數(shù)：F1＝5÷40＝0.125；F2功能重要性系數(shù)：F2＝7÷40＝0.175；F3功能重要性系數(shù)：F3＝9÷40＝0.225；F4功能重要性系數(shù)：F4＝10÷40＝0.25；F5功能重要性系數(shù)：F5＝9÷40＝0.225。綜上，功能重要性系數(shù)見表2-4。表2-4功能重要性系數(shù)2．計算功能系數(shù)、成本系數(shù)、價值系數(shù)，選擇最優(yōu)設計方案如下。（1）計算功能系數(shù)方案A的功能得分：9×0.125＋10×0.175＋9×0.225＋7×0.25＋8×0.225＝8.45。同理，其余方案的功能得分見表2-5?？偟梅郑?.45＋8.45＋8.25＋8.375＋8.05＝41.575。方案A的功能系數(shù)：8.45÷41.575＝0.203。同理，其余方案的功能系數(shù)見表2-5。表2-5其余方案的功能得分及功能系數(shù)（2）確定成本系數(shù)和價值系數(shù)方案A的成本系數(shù)：2200÷10000（合計成本）＝0.22。同理，其余方案的成本系數(shù)見表2-6。價值系數(shù)＝功能系數(shù)÷成本系數(shù)，方案A價值系數(shù)：0.203÷0.22＝0.923。同理，其余方案的價值系數(shù)見表2-6。表2-6其余方案的成本系數(shù)及價值系數(shù)從表2-6中可以看出五個方案中方案E的價值系數(shù)最大，故E為最優(yōu)方案。3．工程成本指標可進一步細化為：單位工程量成本、工程成本降低率（成本節(jié)約額）、工料節(jié)約率（主要材料消耗指標）、勞動生產率（勞動力消耗）、機械利用率。工程工期指標可進一步細化為：工期、施工均衡性、竣工率。工程質量指標可進一步細化為：合格品率、優(yōu)良品率。其他指標可進一步細化為：施工機械化程度、安全生產、文明施工。6.某預應力混凝土連續(xù)梁橋，橋跨組合為50+3×80+50，橋梁全長345.50m，橋梁寬度為25m。基礎為鉆孔灌注樁，采用回旋鉆機施工，橋墩為每排三根共6根2.50m的樁，橋臺為8根2.00m的樁。承臺尺寸為8.00×20.00×3.00m。承臺采用無底鋼套箱施工，一般單壁鋼套箱可按其表面積大約150kg/m2計算，高度按施工水位增加0.5m計。除橋臺為干處施工外，其余均為水中施工（水深5m以內）。橋臺鋼護筒按單根長度3.5m計，橋墩鋼護筒按單根長度10m計。混凝土均要求采用集中拌合（混凝土攪拌站生產能力為40m3/h）、泵送施工，水上混凝土施工考慮搭便橋的方法，便橋費用不計。本工程計劃工期為18個月。其施工圖設計的主要工程數(shù)量見下表：、請列出該橋梁基礎工程造價所涉及的相關定額的名稱、單位、定額代號、數(shù)量等內容，并填入表格中。需要時應列示計算。（π的取值為3.14）答案：1.鉆孔灌注樁鋼護筒（1）陸上樁，樁徑2.0m的單根護筒長度按3.5m計，共8×2=16根。質量：16×3.5×0.919=51.464（t）（2）水中樁，樁徑2.5m的單根護筒長度按10m計，共6×4=24根。質量：24×10×1.504=360.96（t）2.水中施工平臺根據承臺的平面尺寸，擬定水中施工平臺平面尺寸為12m×24m。面積=12×24×4=1152（m2）3.鉆孔灌注樁混凝土數(shù)量樁徑2.0m的平均樁入土長度：（67+333+160）/16=35（m），樁徑2.5m的平均樁入土長度：（87+862+176+27）/24=48（m）（87+862+176+27）×2.52×π/4+（67+333+160）×22×π/4=7410.4（m3）4.承臺采用鋼套箱施工，其質量（8+20）×2×（5+0.5）×0.15×4=184.8（t）5.定額選用及數(shù)量見下表7.背景資料：某國有資金投資的某重點工程項目計劃于2017年8月8日開工，招標人擬采用公開招標方式進行項目施工招標，市建委指定了某具有相應資質的招標代理機構為招標人編制了招標文件。招標過程中發(fā)生了以下事件：事件一：2017年1月8日，已通過資格預審的A、B、C、D、E五家施工承包商擬參與該項目的投標，招標人規(guī)定1月20～23日為招標文件發(fā)售時間。2月6日下午4時為投標截止時間。投標有效期自投標文件截止時間算起總計60天。事件二：該項目的招標控制價為12000萬元，所以投標保證金統(tǒng)一定為200萬元，其有效期從遞交投標文件時間算起總計60天。、該項目招標有何不妥之處，說明理由。、請指出事件一的不妥之處，說明理由。、說明事件二的做法是否妥當，說明理由。答案：1.市建委指定了某具有相應資質的招標代理機構為招標人編制了招標文件做法不妥當。因為按有關規(guī)定：招標人具有編制招標文件和組織評標能力的，可以自行辦理招標事宜。任何單位和個人不得強制其委托招標代理機構辦理招標事宜。招標人有權自行選擇招標代理機構，委托其辦理招標事宜。2.事件一存在以下不妥之處：（1）1月20～23日為招標文件發(fā)售時間不妥，因為按有關規(guī)定：資格預審文件或招標文件的發(fā)售期不得少于5日。（2）2月6日下午4時為投標截止時間的做法不妥當，按照有關規(guī)定：依法必須進行招標的項目，自招標文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日起，最短不得少于20日。3.（1）該項目的招標控制價為12000萬元，所以投標保證金統(tǒng)一定為200萬元，妥當。理由：未超過項目預算價的2%。（2）其有效期從遞交投標文件時間算起總計60天，不妥當。理由：有效期應從投標文件截止時間算起。8.某隧道（含進出口各接長8m明洞）長6800m，洞身設計開挖斷面積為160m2，其中通過斜井開挖正洞長1400m，坡度為10，圍巖等級為Ⅳ級?！締栴}】請計算該隧道正洞開挖及出渣的工程量，并在表中填寫預算定額工程細目名稱、單位、定額代號、數(shù)量及調整系數(shù)。答案：（1）工程量計算：正洞開挖長度：6800－8×2＝6784（m）。Ⅳ級圍巖開挖工程量：6784×160＝1085440（m3）。進出口出渣開挖長度：6784－1400＝5384（m）。進出口出渣換算隧道長度：6784－1400＝5384（m）。進出口出渣工程量：5384×160＝861440（m3）。斜井出渣工程量：1400×160＝224000（m3）。（2）隧道正洞開挖及出渣涉及的定額細目名稱、單位、定額代號、數(shù)量及調整系數(shù)如表3-44所示：表3-44隧道正洞開挖及出渣涉及的定額細目名稱、單位、定額代號、數(shù)量及調整系數(shù)9.人工開挖隧道V級圍巖，挖1m3需消耗基本工作時間280分鐘，輔助工作時間占工作班連續(xù)時間的2%，準備與結束工作時間占工作班連續(xù)時間的3%，不可避免的中斷時間占工作班連續(xù)時間的1%，必要休息時間占工作班連續(xù)時間的16%。問題：（10分）1.計算該人工開挖隧道V級圍巖勞動定額的時間定額。2.計算該人工開挖隧道V級圍巖勞動定額的產量定額。（計算時均保留兩位小數(shù)）答案：1.時間定額假定完成1m3V級圍巖開挖需要的延續(xù)時間為X則：X＝280＋2%X＋3%X＋1%X＋16%XX＝280÷（1－2%－3%－1%－16%）＝358.97（分鐘）（4分）人工挖1m3V級圍巖開挖需要的時間定額為：X÷60÷7＝358.97÷60÷7＝0.85（工日/m3）（4分）2.產量定額產量定額＝1÷時間定額＝1÷0.85＝1.18（m3/工日）（2分）10.某公路工程于2013年6月簽訂合同并開始施工，合同工期為30個月。2014年1月開始橋梁上部結構施工。承包人按合同工期要求編制了橋梁上部結構混凝土工程施工進度時標網絡計劃（如下圖5所示），該部分各項工作均按最早開始時間安排，且等速施工，監(jiān)理工程師批準了該計劃。施工期間，工作D、E、F的實際工程量與計劃工程量相比有所減少，但實際工作持續(xù)時間與計劃持續(xù)時間相同。由于業(yè)主修改匝道設計，致使H工作推遲開工一個月，另外由于工程量增加，致使該工作的持續(xù)時間延長了一個月。各工作的計劃工程量與實際工程量見表5-1。合同約定，橋梁上部結構混凝土工程綜合單價為1000元/m3，按月結算。結算價按項目所在地結構混凝土工程價格指數(shù)進行調整，項目實施期間各月結構混凝土工程基期價格指數(shù)見表5-2（2013年6月為基期）。項目所在地每年7月份進入雨季。表1計劃工程量與實際工程量承包人在申請H工作工程款時提出了費用索賠，包括：不可辭退工人窩工費、施工機具窩工費、雨季施工增加費、現(xiàn)場管理費、利潤、增加的利息支出等，同時還提出了工期索賠。、本網絡計劃中，E工作的自由時差和總時差各為多少個月？、承包人針對H工作提出的費用索賠，哪些無法獲得監(jiān)理支持？說明理由。針對本網絡計劃，承包人可以索賠的工期為多少個月？、計算工作H各月的已完工作預算費用和已完工作實際費用。答案：1.E工作的自由時差為零；總時差為1個月。2.雨季施工增加費、利潤無法獲得支持。理由是：雨季施工增加費采用全年攤銷的方法，無論是否在雨季施工，均按規(guī)定的取費標準計取，不再單獨計算。工期延誤沒有引起工程量的減少，利潤已含在綜合單價中，沒有影響利潤計取?？梢运髻r工期一個月。3.H工作5～7月份每月完成工程量為：5400m3÷3=1800m3/月。H工作5～7月份每月已完工作預算費用均為：1800m3/月×1000元/m3=180萬元。H工作已完工作實際費用：5月份：180萬元×120%=216萬元6月份：180萬元×120%=216萬元7月份：180萬元×110%=198萬元11.某公路工程公司于某年3月10日與某業(yè)主簽訂工程施工承包合同。合同中有關工程價款及其交付的條款摘要如下：1.合同總價為600萬元；2.預付備料款為合同總價的25%，于開工前10天撥付給承包人；3.工程進度款由承包人逐月（每月末）申報，經審核后于下月10日前支付；4.開工預付款在進度款累計金額達到合同總額的30%之后，每完成合同總價1%，扣回開工預付款的2%，全部金額在累計金額達到合同總價的80%時扣完。5.工程竣工并交付竣工結算報告后30日內，支付工程總價款的95%，留5%作為工程質量保證金，保修期滿后全部結清。合同中有關工程工期的規(guī)定為：4月1日開工，9月20日竣工。工程款逾期支付，按每日3‰的利率計息。逾期竣工，按每日1000元罰款。根據經業(yè)主代表批準的施工進度，各月計劃完成產值（合同價）如下表所示：單位：萬元在工程施工至8月16日，因施工設備出現(xiàn)故障停工兩天，造成窩工50工日（每工日窩工補償125.0元），8月份實際完成產值比原計劃少3萬元；工程施工至9月6日，因業(yè)主提供的某種板材質量不合格，業(yè)主決定更換板材，造成拆除用工60工日（每工日工資195.0元），機械多閑置3個臺班（每閑置臺班按4000元補償），材料費損失5萬元，其他費用損失1萬元，重新修建費10萬元。因拆除、重修使工期延長6天，最終工程于9月29日竣工。、計算工程預付款及起扣點？、請按原施工進度計劃，為甲方制定撥款計劃。、乙方分別于8月20日和9月20日提出延長工期和費用補償要求。請問該兩項索賠能否成立？應批準的延長工期為幾天？費用補償為多少萬元？、8月份和9月份，承包人應申報的工程結算款分別為多少？答案：1.預付工程款=600×25%=150（萬元）預付款的起扣點=600×30%=180（萬元）2.（1）4月份4月份計劃完成產值80（萬元），累計完成80萬元，占合同額的13.33%。未達到起扣點，本月不扣回預付款。本月?lián)芨豆こ炭?0（萬元），累計撥款80（萬元）（2）5月份4月份計劃完成產值100（萬元），累計完成180萬元，占合同額的30.00%。剛打到起扣點，本月不扣回預付款。本月?lián)芨豆こ炭?00（萬元），累計撥款180（萬元）（3）6月份已達到起扣點，從本月開始應扣回預付款預付款的扣回金額=（當月累計已完成工程量-起扣點）/合同總價÷1%×2%×預付款總額-上月扣回預付款額本月計劃完成產值120（萬元），累計完成300萬元，占合同額的50.00%。本月扣回預付款=（300-180）/600÷1%×2%×150=60（萬元）本月?lián)芨豆こ炭睿?20-60=60（萬元），累計撥款240（萬元）（4）7月份計劃完成產值120（萬元），累計完成420萬元，占合同額的70.00%。本月扣回預付款=（420-180）/600÷1%×2%×150-60=60（萬元）本月?lián)芨豆こ炭睿?20-60=60（萬元），累計撥款300（萬元）（5）8月份計劃完成產值100（萬元），累計完成520萬元，占合同額的86.67%。根據合同約定，全部金額在累計金額達到合同總價的80%時扣完開工預付款，因此，本月扣回的預付款：150-60-60=30（萬元）本月?lián)芨豆こ炭睿?00-30=70（萬元），累計撥款370萬元。（6）9月份計劃完成產值80（萬元），累計完成600萬元。本月扣留的質量保證金：600×5%=30（萬元）本月?lián)芨豆こ炭?0-30=50（萬元），累計撥款420（萬元）3.（1）兩項索賠中，前一項索賠不能成立（乙方自身原因造成的）；后一項索賠成立（甲方原因造成的）。（2）應批準的工期順延時間為6（天）。（3）應批準的費用索賠為：60×195.0+3×4000+50000+10000+100000=183700（元）=18.37（萬元）4.8月份工程款：100-3-30=67（萬元）9月份工程款：80+3+18.37-（600+18.37）×5%-（9-6）×0.1=70.15（萬元）。12.某建設單位（甲方）擬修建一條二級公路，采用工程量清單招標方式由某施工單位（乙方）承建。甲乙雙方簽訂的施工合同摘要如下：1．協(xié)議書與下列文件一起構成合同文件①中標通知書；②投標函及招標函附錄；③項目專用合同條款；④公路工程專用合同條款；⑤通用合同條款；⑥工程量清單計量規(guī)則；⑦技術規(guī)范；⑧圖紙；⑨已標價工程量清單；⑩承包人有關人員、設備投入的承諾及投標文件中的施工組織設計；?其他合同文件。上述文件互相補充和解釋，如有不明確或不一致之處，以上述順序作為優(yōu)先解釋順序（合同履行過程中另行約定的除外）。簽約合同價：人民幣（大寫）貳億玖仟伍佰叁拾玖萬元（295390000.00元）。承包人項目經理：在開工前由承包人采用內部競聘方式確定。工程質量：建設單位規(guī)定的質量標準。2．專用條款中有關合同價款的條款（1）合同價款及其調整本合同價款采用總價合同方式確定，除如下約定外，合同價款不得調整：①當工程量清單項目工程量的變化幅度在15%以外時，合同價款可作調整；②當材料價格上漲超過5%時，調整相應分項工程價款。（2）合同價款的支付①工程預付款：于開工之日支付合同總價的10%作為開工預付款。工程實施后，預付款從工程后期進度款中扣回；②為確保工程如期竣工，乙方不得因甲方資金的暫時不到位而停工和拖延工期；③竣工結算：工程竣工驗收后，進行竣工結算。結算時按全部工程造價的3%扣留工程質量保證金。在保修期滿后（本項目缺陷責任期為2年，缺陷責任期完成后進入保修期，規(guī)定為5年），質量保證金及其利息扣除已支出費用后的剩余部分退還給乙方。3．補充協(xié)議條款在上述施工合同協(xié)議條款簽訂后，甲乙雙方又接著簽訂了補充施工合同協(xié)議條款。摘要如下：補1：為滿足地基承載力和抗凍性的要求，增加30cm砂礫墊層。補2：為達到去鋼材產能，縮短工期的目的，將預應力混凝土小箱梁全部改為小型鋼箱梁。補3：對樁基溶洞填充C15片石混凝土并埋設鋼護筒?！締栴}】1．該合同簽訂的條款有哪些不妥當之處？應如何修改？2．公路工程合同一般分為哪幾種？各適合什么情況？3．對合同中未規(guī)定的承包商義務，合同實施過程中又必須進行的工程內容。承包商應如何處理？答案：1．該合同條款存在的不妥當之處及其修改：（1）承包人在開工前采用內部競聘方式確定項目經理不妥。應明確為投標文件中擬訂的項目經理。除合同條款約定的特殊情形外，投標人在投標文件中填報的項目經理不允許更換。（2）工程質量為建設單位規(guī)定的質量標準不妥。本工程是公路項目，為國家的基礎設施，工程質量驗收應當按技術規(guī)范及《公路工程質量檢驗評定標準》執(zhí)行。（3）按工程量變化幅度和材料價格上漲幅度調整工程價款的約定不妥。本工程總投資在2億元以上，應在專用條款中全面約定工程量價款可以調整的內容和調整方法。（4）工程預付款的扣回時間不妥。一般情況下開工預付款在進度付款證書的累計金額未達到簽約合同價的30%之前不予扣回。在達到簽約合同價30%之后，開始按工程進度以固定比例（即每完成簽約合同價的1%，扣回開工預付款的2%）分期從各月的進度付款證書中扣回全部金額，在進度付款證書的累計金額達到簽約合同價的80%時扣完。（5）工程質量保證金返還時間不妥。一般情況下，在約定的缺陷責任期滿且質量監(jiān)督機構已按規(guī)定對工程質量檢測鑒定合格的情況下，承包人向發(fā)包人申請到期應返還承包人剩余的質量保證金。（6）補充施工合同協(xié)議條款不妥。在補充協(xié)議中，不僅要補充工程內容，而且要說明工期和合同價款是否需要調整，若需調整則說明如何調整。2．（1）公路工程的合同類型一般分為總價合同、單價合同和成本加酬金合同。（2）總價合同對施工圖紙的質量要求很高，只適用于施工圖紙明確、工程規(guī)模較小且技術不太復雜的工程，目前對于PPP項目經常采用施工總承包的總價合同。單價合同對于施工圖紙和設計深度適應性廣，適用于后期的變更和索賠，對承包商的風險責任小，但管理工作相對較大。成本加酬金合同，主要適用于開工前對工程內容尚不十分清楚的項目。3．首先應及時與甲方協(xié)商，確認該部分工程內容是否由乙方完成。如果需要由乙方完成，對于一般零星項目或工作經監(jiān)理人同意后可按計日工的形式處理。但對于較大的合同工作內容變化，應由甲方商簽補充合同條款，就該部分工程內容明確雙方各自的權利、義務，并對工程計劃做出相應的調整。如果由其他承包商完成，乙方也要與甲方就該部分工程內容的協(xié)作配合條件及相應的費用等問題達成一致意見，以保證工程的順利進行。13.某施工單位（乙方）與某建設單位（甲方）按照《公路工程標準施工招標文件》（2018年版）簽訂了某公路工程的地基處理與基礎工程施工合同。由于工程量無法準確確定，根據施工合同專用條款的規(guī)定，按施工圖預算方式計價，乙方必須嚴格按照施工圖及施工合同規(guī)定的內容及技術要求施工。乙方的分項工程首先向監(jiān)理工程師申請質量驗收，取得質量驗收合格文件后，向監(jiān)理人提出計量申請和支付工程款。工程開工前，乙方提交了施工組織設計并得到批準?！締栴}】1．在工程施工過程中，當進行到施工圖所規(guī)定的處理范圍邊緣時，乙方在取得在場的監(jiān)理工程師認可的情況下，為了使夯擊質量得到保證，將夯擊范圍適當擴大。施工完成后，乙方將擴大范圍內的施工工程量向業(yè)主提出計量付款的要求，但遭監(jiān)理人的拒絕。試問監(jiān)理人拒絕乙方的要求是否合理？為什么？2．在工程施工過程中，因圖紙差錯監(jiān)理人口頭要求暫停施工，乙方亦口頭答應。待施工紙修改后，乙方恢復施工。事后監(jiān)理人要求乙方就變更所涉及的工程費用問題提出書面報告。試問監(jiān)理人和乙方的執(zhí)業(yè)行為是否妥當？為什么？工程變更部分合同價款應根據什么原則確定？3．在開挖土方過程中，有兩項重大事件使工期發(fā)生較大的拖延：一是土方開挖時遇到一些工程地質勘探沒有探明的孤石，排除孤石拖延了一定的時間；二是施工過程中遇到數(shù)天季節(jié)性大雨后又轉為特大暴雨引起山洪暴發(fā)，造成現(xiàn)場臨時道路、管網和甲乙方施工現(xiàn)場辦公用房等設施以及已施工的部分基礎被沖壞，施工設備損壞，運進現(xiàn)場的部分材料被沖走，乙方數(shù)名施工人員受傷，雨后乙方用了很多進時進行工程清理和修復作業(yè)。為此乙方按照索賠程序提出了延長工期和費用補償要求。試問監(jiān)理人應如何處理此事？4．在隨后的施工中又發(fā)現(xiàn)了較有價值的出土文物，造成乙方部分施工人員和機械窩工，同時乙方為保護文物支付了一定的措施費用。請問乙方應如何處理此事？答案：1.監(jiān)理人的拒絕合理。其原因：該部分的工程量超出了施工圖的要求，一般來講，也就超出了工程合同約定的工程范圍。對該部分的工程量，監(jiān)理人可以認為是乙方保證施工質量的技術措施，一般在甲方沒有批準追加相應費用的情況下，技術措施費用應由乙方自己承擔。2.監(jiān)理人和乙方的執(zhí)業(yè)行為不妥。因為根據《中華人民共和國合同法》和《公路工程標準施工招標文件》（2018年版）的有關規(guī)定，建設工程合同應當采取書面形式。合同變更是對合同的補充和更改，亦應當采取書面形式；在應急情況下，可采取口頭形式，但事后應以書面形式予以確認。否則，在合同雙方對合同變更內容有爭議時，因口頭形式協(xié)議很難舉證，只能以書面協(xié)議約定的內容為準。本案例中甲方要求暫停施工，乙方亦答應，是甲、乙雙方的口頭協(xié)議，且事后未以書面的形式確認，所以該合同變更形式不妥。在雙方發(fā)生爭議時，只能以原書面合同規(guī)定為準。3.監(jiān)理人應對兩項索賠事件作出處理如下：（1）對處理孤石引起的索賠，這是地質勘探報告未提供的，施工單位預先無法估計的地質條件變化（不利的物質條件），屬于甲方應承擔的風險，應給予乙方工程順延和費用補償。（2）對于天氣條件變化引起的索賠應分兩種情況處理：①對于前期的季節(jié)性大雨，這是一個有經驗的承包商預先能夠合理估計的因素。應在合同工期內考慮，由此造成的工期延長和費用損失不能給予補償。②對于后期特大暴雨引起的山洪暴發(fā)，不能視為一個有經驗的承包商預先能夠合理估計的因素，應按不可抗力處理由此引起的索賠問題。根據合同約定，屬于甲方提供的道路和管線被沖壞，應由甲方承擔；屬于乙方自行接引的道路和管線被沖壞，應由乙方承擔；被沖壞的甲方施工現(xiàn)場辦公用房以及已施工的部分基礎，被沖走的部分材料，工程清理和修復作業(yè)等經濟損失應由甲方承擔；損壞的施工設備、受傷的施工人員以及由此造成的人員窩工和設備閑置、沖壞的乙方施工現(xiàn)場辦公用房等經濟損失應由乙方承擔，工期應予順延。4.發(fā)現(xiàn)出土文物后，承包人應采取合理有效的保護措施，防止任何人員移動或損壞上述物品，應立即報告有關政府行政管理部門，并通知監(jiān)理人。同時，把由此增加的費用和延誤的工期向監(jiān)理人提出索賠要求，并提供相應的計算書及其證據。14.某公路項目業(yè)主與承包人簽訂了工程承包臺同，合同規(guī)定：鋼材、木材、水泥由業(yè)主供貨到工地現(xiàn)場倉庫，其他材料由承包人自行采購。承包人編制的施工方案和進度計劃表已獲監(jiān)理人批準。在邊坡施工過程中，因業(yè)主提供的水泥未到，使該項作業(yè)從8月3日至8月16日停工（該項作業(yè)的總時差為0天），該項作業(yè)人工30人，混凝土攪拌機1臺。8月7日至8月9日因下雨，涵洞基礎開挖工程停工（該項作業(yè)的總時差為零），該項作業(yè)人工10人。8月17日至8月21日因1臺砂漿攪拌機發(fā)生故障使涵洞砌筑延遲開工（該項作業(yè)的總時差為4天），該項作業(yè)人112人。為此，承包人于8月5日后陸續(xù)送交了工期、費用索賠計算書和索賠依據的詳細材料，并于8月24日向監(jiān)理人提交了一份索賠書，其計算書的主要內容如下：1.工期索賠：（1）邊坡8月3日至8月16停工，計14天。（2）涵洞基礎8月7日至8月9日停工，計3天。（3）砌筑8月17日至8月21日延遲開工，計4天?？傆嬚埱箜樠庸て冢?1天。2.費用索賠：（1）窩工機械設備費：一臺混凝土攪拌機14×165=2310（元）。一臺砂漿攪拌機7×78=546（元）。小計：2856元。（2）窩工人工費：邊坡30人×80×14=33600（元）?；A10人×80×3=2400（元）。砌筑12人×80×4=3840（元）。小計：39840元。（3）管理費增加：（2856+39840）×15%=6404.4（元）。（4）利潤損失：（2856+39840+6404.4）×7%=3437.03（元）。經濟索賠合計：52537.43元。、承包人提出的工期索賠是否正確？應予批準的工期索賠為多少天？、假定經雙方協(xié)商一致，窩工機械設備費索賠按臺班單價的65%計；考慮對窩工人工應合理安排工人從事其他作業(yè)后的降效損失，窩工人工費索賠按每工日35元計：綜合費率為窩工費的10%。承包人上報的人工、機械單價為承包人投標單價，試確定索賠額。答案：1.承包人提出的工期索賠不正確。（1）邊坡停工14天，應予工期補償14天。這是由于業(yè)主原因造成的，且該項作業(yè)位于關鍵路線上。（2）基礎開挖停工，不予工期補償。因為正常下雨屬于季節(jié)性因素，是有經驗的承包人能預計的，在施工組織中應作考慮，不予索賠。（3）砌筑停工，不予工期補償，因為該項停工屬于承包人自身原因造成的。同意工期補償：14+0+0=14（天）。2.費用索賠審定：（1）窩工機械費邊坡機械窩工：14×165×65%=1501.5（元）。砌筑機械窩工：因砂漿攪拌機故障為非業(yè)主原因，所以造成砂漿攪拌機的窩工機械費不予補償。小計：1501.5元。（2）窩工人工費邊坡窩工：30×35×14=14700（元）（業(yè)主原因造成，但窩工工人已做其他工作，所以只補償工效差。基礎開挖窩工：不予補償。砌筑窩工：不予補償。小計：14700元。（3）管理費、規(guī)費、稅金（1501.5+14700）×10%=1620.15（元）。（4）索賠合計：1501.5+14700+1620.15=17821.65（元）。15.某二級公路建設項目路基土石方的工程量（斷面方）見表3-1。表3-1路基土石方的工程【問題】1．請問本項目土石方的計價方數(shù)量、斷面方數(shù)量、利用方數(shù)量（天然密實方）、借方數(shù)量（天然密實方）和棄方數(shù)量各是多少？2．假設土的壓實干密度為1.6t/m3，自然狀態(tài)土的含水率約低于其最佳含水率1.5%，請問為達到壓實要求，應增加的用水量是多少？3．假設填方路段線路長20.000km，路基寬度12.00m，大部分為農田。平均填土高度為2.00m，邊坡坡率為1︰1.5，請問耕地填前壓實的工程數(shù)量大約是多少？答案：1．（1）計價方數(shù)量：470700＋1045000＋200000＋11500＝1727200（m3）。（2）斷面方數(shù)量：470700＋1045000＋582400＋1045200＝3143300（m3）。（3）利用方數(shù)量：（582400－200000）×1.16＋（1045200－11500）×0.92＝1394588（m3）。（4）借方數(shù)量：200000×1.16＋11500×0.92＝242580（m3）。（5）棄方數(shù)量：470700＋1045000－1394588＝121112（m3）。2.土方壓實需加水數(shù)量：582400×1.6×1.5%＝13978（m3）。3.耕地填前壓實數(shù)量：20000×（12＋2×1.5×2）＝360000（m2）。16.某項目的建設期為3年，共向銀行貸款1300萬元。其中，第一年至第三年，分別向銀行貸款300、600和400萬元。若年利率為6%，則其建設期利息是多少?答案：三年建設期間，各年的貸款利息計算如下：第1年的利息=（0+300×6%÷2）=300×3%=9（萬元）第2年的利息=[（300+9）+600÷2]×6%=36.54（萬元）第3年的利息=[（300+600）+（9+36.54）+400÷2]×6%=68.73（萬元）于是，建設期利息=9+36.54+68.73=114.27（萬元17.根據工作之間的邏輯關系，某工程施工網絡計劃如圖2-3所示。該工程有兩個施工組織方案，相應的各工作所需的持續(xù)時間和費用見下表。在施工合同中約定：合同工期為271天，實際工期每拖延1天，逾期違約金為0.5萬元；實際工期每提前1天，提前工期獎為0.5萬元。圖2-3某工程施工網絡計劃表2-12某工程施工網絡計劃基礎資料表【問題】1．分別計算兩種施工組織方案的工期和綜合費用并確定其關鍵線路。2．如果對該工程采用混合方案組織施工，應如何組織施工比較經濟？相應的工期和綜合費用各為多少（在本題的解題過程中不考慮工作持續(xù)時間變化對網絡計劃關鍵線路的影響）？答案：1．根據對圖2-3中施工網絡計劃的分析可知，該網絡計劃共有4條線路，即：①線路1：1→2→3→6→9→10；②線路2：1→2→3→4→7→9→10；③線路3：1→2→4→7→9→10；④線路4：1→2→5→8→9→10。（1）按方案Ⅰ組織施工，將施工網絡計劃基礎資料表中各工作的持續(xù)時間標在網絡圖上，如圖2-4所示。圖2-4中4條線路的長度分別為：①t1＝30＋46＋38＋50＋50＝214（天）；②t2＝30＋46＋50＋59＋39＋50＝274（天）；③t3＝30＋28＋59＋39＋50＝206（天）；④t4＝30＋40＋43＋35＋50＝198（天）。圖2-4方案Ⅰ施工網絡計劃關鍵線路為持續(xù)時間最長的線路，即線路2：1→2→3→4→7→9→10，計算工期T1＝274天。將表2-12中各工作的費用相加，得到方案Ⅰ的總費用為212.5萬元，則考慮逾期違約金后的綜合費用C1＝212．5＋（274－271）×0.5＝214（萬元）。（2）按方案Ⅱ組織施工，將表2-14中各工作的持續(xù)時間標在網絡圖上，如圖2-5所示。圖2-5方案Ⅱ施工網絡計劃圖2-5中4條線路的長度分別為：①t1＝28＋42＋38＋48＋49＝205（天）；②t2＝28＋42＋48＋55＋39＋49＝261（天）；③t3＝28＋28＋55＋39＋49＝199（天）；④t4＝28＋39＋43＋33＋49＝192（天）。關鍵線路仍為1→2→3→4→7→9→10，即為t2，則計算工期T＝t2＝261（天）。將表2-12中各工作的費用相加，得到方案Ⅱ的總費用為224.5萬元，則考慮提前工期獎后的綜合費用C2＝224.5＋（261－271）×0.5＝219.5（萬元）。2．（1）根據第1問結果，為使施工更加經濟，關鍵工作采用方案Ⅱ，非關鍵工作采用方案Ⅰ。即關鍵工作A、B、E、G、J、L執(zhí)行方案Ⅱ的工作時間，保證工期為261天；非關鍵工作執(zhí)行方案1的工作時間，而其中費用較低的非關鍵工作有：tD＝40（天），CD＝19（萬元）；tI＝50（天），CI＝24（萬元）；tK＝35（天），CK＝15（萬元）。則按此方案混合組織施工的綜合費用為：C′＝219.5－（19.5－19）－（25－24）－（16－15）＝217（萬元）（2）在方案Ⅰ的基礎上，按壓縮費用從少到多的順序壓縮關鍵線路。①計算各關鍵工作的壓縮費用：關鍵工作A、B、E、G、L每壓縮一天的費用分別為1.5、0.5、0.25、0.75、1.0萬元。②先對壓縮費用小于工期獎的工作壓縮，即壓縮工作E2天，但工作E壓縮后仍不滿足合同工期要求，故仍需進一步壓縮；再壓縮工作B4天，則工期為268（274－2－4＝268）天，相應的綜合費用為：C″＝212.5＋0.25×2＋0.5×4＋（268－271）×0.5＝213.5（萬元）因此，應在方案Ⅰ的基礎上壓縮關鍵線路來組織施工，相應的工期為268天，相應的綜合費用為213.5萬元。18.某企業(yè)擬投資興建一水泥加工廠，預計該項目的生命周期為12年，其中：建設期為2年，生產期為10年。項目投資的現(xiàn)金流量數(shù)據如表1-6所示。根據國家規(guī)定，全部數(shù)據均按發(fā)生在各年年末計算。項目的折現(xiàn)率按照銀行貸款年利率9%計算，按季計息。項目的基準投資回收期Pc為9年。表1-6項目投資的現(xiàn)金流量數(shù)據【問題】1．分別按6%、33%的稅率計算運營期內每年的銷售稅金及附加和所得稅（生產期第一年和最后一年的年總成本為2400萬元，其余各年總成本均為3600萬元）。2．計算現(xiàn)金流入量、現(xiàn)金流出量和凈現(xiàn)金流量、累計凈現(xiàn)金流量。3．計算年實際利率、每年折現(xiàn)系數(shù)、折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量、累計折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量。4．計算該項目的靜態(tài)、動態(tài)投資回收期。5．根據計算結果，評價該項目的可行性。答案：1．銷售稅及附加、所得稅、現(xiàn)金流入量、現(xiàn)金流出量、凈現(xiàn)金流量、累計凈現(xiàn)金流量的計算結果見表1-7中相應欄目。表1-7某項目全部投資現(xiàn)金流量表（單位：萬元）（1）銷售稅金及附加銷售稅金及附加＝銷售收入×銷售稅金及附加稅率第1年、第2年銷售稅金及附加：0（因為項目還在建設期，沒有銷售收入）；第3年、第12年銷售稅金及附加：2600×6%＝156（萬元）；第4～11年銷售稅金及附加：4000×6%＝240（萬元）。（2）所得稅所得稅＝利潤總額×所得稅率＝（銷售收入－總成本－銷售稅金及附加）×所得稅率第1年、第2年所得稅：0（因為項目還在建設期，沒有盈利）；第3年、第12年所得稅：（2600－2400－156）×33%＝14.52≈15（萬元）；第4～11年所得稅：（4000－3600－240）×33%＝52.80≈53（萬元）。2．實際年利率＝（1＋名義年利率÷年計息次數(shù)）年計息次數(shù)－1＝（1＋9%÷4）^4－1＝9.31%。3．每年折現(xiàn)系數(shù)、折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量、累計折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量見表1-7中相應欄目。4．項目靜態(tài)投資回收期：（累計凈現(xiàn)金流量出現(xiàn)正值的年份－1）＋（出現(xiàn)正值年份上年累計凈現(xiàn)金流量絕對值÷出現(xiàn)正值年份當年凈現(xiàn)金流量）＝（6－1）＋（|－1017|÷1307）＝5.78（年）。項目動態(tài)投資回收期：（累計折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量出現(xiàn)正值的年份－1）＋（出現(xiàn)正值年份上年累計折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量絕對值÷出現(xiàn)正值年份當年折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量）＝（7－1）＋（|－632|÷701）＝6.90（年）。5．從財務評價的角度，全面分析和評價該項目的可行性有如下結論：項目的凈現(xiàn)值（NPN）＝2008（萬元）＞0，所以該項目是可投資的。該項目在全生命周期中可獲得凈盈利2008萬元。項目的靜態(tài)投資回收期：5.78（年）＜Pc＝9（年）。所以，該項目是可投資的。如果不計資金的時間價值，該項目在收回投資后還有6年多的凈收益期。項目的動態(tài)投資回收期：6.90（年）＜Pc＝9（年）。所以，該項目是可投資的。即使計算了資金的時間價值，該項目在收回投資后還有4年多的凈收益期。綜上所述，可以認定該項目是可行的。19.某建設項目擬進行投資估算的建筑安裝工程費用為22500萬元，設備及工器具購置費為45000萬元，工程建設其他費用為5000萬元。預備費為4160萬元，建設期為3年。各年的投資比例為：第一年30%，第二年45%，第三年25%。該項目固定資產投資主要來源為自有資金和貸款。貸款本金為56000萬元，分年度按投資比例發(fā)放，貸款年利率為8%（按季度計息）。計算結果保留小數(shù)點后兩位。、估算建設期貸款利息。、估算擬建項目的總投資。答案：1.（1）貸款有效利率=（1+8%/4）4-1=8.24%（2）第1年貸款：56000×30%=16800（萬元）第2年貸款：56000×45%=25200（萬元）第3年貸款：56000×25%=14000（萬元）（3）第1年貸款利息：16800/2×8.24%=692.16（萬元）第2年貸款利息：（16800+692.16+25200/2）×8.24%=2479.59（萬元）第3年貸款利息：（16800+692.16+25200+2479.59+14000/2）×8.24%=4298.95（萬元）建設期貸款利息合計：692.16+2479.59+4298.95=7470.70（萬元）2.擬建項目總投資=22500+45000+5000+4160+7470.70=84130.70（萬元）20.某施工單位承包了一公路工程項目，A、B兩分項工程的全費用單價分別為80元／m3和460元／m3。該工程合同規(guī)定：合同工期1年，預付款為合同價的10％，開工前1個月支付，每月工程款于下月5日前提交結算報告，經工程師審核后于第3個月末支付；若累計實際工程量比計劃工程量增加超過15％，超過部分工程量單價調整系數(shù)為0.882；若累計實際工程量比計劃工程量減少超過15％，實際工程量單價調整系數(shù)為1.176。施工單位各月的計劃工作量如下表所示。A、B兩分項工程均按計劃工期完成，相應的每月計劃工程量和實際工程量如下表所示。計劃工程量和實際工程量表、該工程的預付款為多少？、A分項工程每月結算工程款各為多少？、B分項工程每月結算工程款各為多少？答案：1.該工程的預付款為：（90×3+70×5+130×2+60×2）×10％=100（萬元）。2.A分項工程每月結算工程款如下：第一個月：1100×80＝88000（元）第二個月：1200×80＝96000（元）第三個月：900×80＝72000（元）第四個月：由于[（1100+1200+1300+1400）-（1100+1200+900+800）]÷（1100+1200+1300+1400）＝20％＞15％，所以，應調整單價，則（1100+1200+900+800）×80×1.176-（88000+96000+72000）＝120320（元）3.B分項工程每月結算工程款如下：第一個月：550×460＝253000（元）第二個月：600×460＝276000（元）第三個月：由于[（550+600+650）-500×3]÷（500×3）=20％＞15%所以，按原價結算的工程量為：1500×1.15-（550+600）＝575（m3）按調整單價結算的工程量為：650-575＝75（m3）則第三個月的結算款為：575×460+75×460×0.882=294929（元）。21.兩個方案，具體情況如下：方案一與方案二費用效益比較表問題：（20分）1.分別計算兩方案的系統(tǒng)效率（SE）、全壽命周期成本（LCC）2.試用全壽命周期費用效率（CE）法比較兩方案的優(yōu)劣,并做出方案選擇。（A/P，8%，20）＝0.1019，（P/A，8%，20）＝9.814答案：費用效率（CE）法，實際上就是我們的V＝F/C，F(xiàn)為獲得的受益或者功能，C是我們付出的成本。系統(tǒng)效率（SE）就是獲得的受益，全壽命周期成本（LCC）就是付出的成本，我們可以用凈現(xiàn)值，終值和年值計算，鑒于題干有大量的以年為單位的數(shù)據，所以我們最好采用年值計算。第一問：方案一：系統(tǒng)效率（SE）＝500＋365×20×2000/10000＝1960萬/年全壽命周期成本（LCC）＝500＋150＋120000×（A/P，8%，20）＝12878萬/年方案二：系統(tǒng)效率（SE）＝80＋365×20×2000/10000＝1540萬/年全壽命周期成本（LCC）＝200＋150＋1000＋90000×（A/P，8%，20）＝10521萬/年第二問：方案一：費用效率（CE）法＝系統(tǒng)效率（SE）/全壽命周期成本（LCC）＝1960/12878＝0.152方案二：費用效率（CE）法＝系統(tǒng)效率（SE）/全壽命周期成本（LCC）＝1540/10521＝0.146方案一的費用效率更高22.某基礎工程包括挖基槽、做墊層、砌基礎和回填土4個施工過程，分為4個施工段組織流水施工，各施工過程在各施工段的流水節(jié)拍（如表所示，時間單位：天）。根據施工工藝要求，在砌筑基礎與回填土之間的間歇時間為2天。、試確定相鄰施工過程之間的流水步距及流水施工工期，并繪制進度計劃。答案：1.根據流水節(jié)拍表的相關內容可以確定：（1）確定施工段數(shù)目：n=4；（2）確定施工過程數(shù)：m=4；（3）根據“累加數(shù)列、錯位相減、取大差”法求流水步距：①施工段①累加數(shù)列：2,4,7,10②施工段②累加數(shù)列：1,2,4,6③施工段③累加數(shù)列：3,6,10,14④施工段④累加數(shù)列：1,2,4,6施工段①與施工段②的流水步距：故K1，2=6（天）；施工段②與施工段③的流水步距：故K2,3=1（天）；施工段③與施工段④的流水步距：故K3,4=10（天）。（4）計算流水施工工期T=ΣK+Σtn+ΣG+ΣZ–ΣC=6+1+10+6+2+0-0=25（天）（5）繪制流水施工進度圖23.某大城市附近一級公路，路基寬24.5m，軟基處理路段長500m，軟基有三種處理方式：淺層換填、路基盲溝和拋石擠淤。主要工程量：軟基淺層換填砂礫7800m3；60cm×80cm碎石盲溝950m，設計碎石用量456m3，土工布2710m3；人工拋石擠淤平均厚度3m，設計拋片石量4800m3，拋填片石石渣反濾層276m3。軟基處理后鋪20cm厚碎石墊層2500m3。路基填筑為機械打眼開炸石方，借軟石填方60000m3（壓實方），棄土場至工點距離3km，取土場至工點距離9.7km，取、棄土場處理費用不計。機械修整路拱和邊坡。設備配備有：1m3挖掘機、3m3裝載機、12t自卸汽車、20t振動壓路機。、某造價工程師編制的該軟基處理及路基填筑工程的施工圖預算涉及的工程細目名稱、定額代號、單位及工程數(shù)量如下表。請審查該造價工程師編制的施工圖預算，可直接修改在下表中，也可按下表格式重新編制施工圖預算。（計算結果保留三位小數(shù)）答案：（1）換填軟土挖方為松土。（2）拋石擠淤含石渣反濾層。（3）挖盲溝土方需棄運。（4）石方松方系數(shù)、運距計算、修整路基。24.國內某工程參照FIDIC合同條件規(guī)定，承包人要求索賠成立的條件必須具備如下4個條件：（1）與合同相比較已經造成實際的額外費用增加或工期損失。（2）造成費用增加或工期損失的原因不是由于承包人的過失。（3）按合同規(guī)定不應由承包人承擔的風險。（4）承包人在事件發(fā)生后的規(guī)定時限內提出了書面的索賠意向通知。由于該工程項目工程變更，使鋼筋混凝土項目與原合同估算工程量由8300m3（單價150美元/rn3，超過25%以上才允許調整單位價格）增加到12500m3，因此承包人按上述條件要求在規(guī)定的時限內向業(yè)主提出了書面的索賠通知?！締栴}】通過監(jiān)理人的努力，最后業(yè)主與承包人達成一致意見，超出部分的鋼筋混凝土單價為135美元/m3。請問業(yè)主應付給承包人總計多少美元？答案：（1）工程量的變化：增加的工程量：12500－8300＝4200（m3）；增加工程量的百分比：4200÷8300＝50.6%；已超過原工程量的25%，25%以內的鋼筋混凝土按原合同單價計算，25%以外的鋼筋混凝土按新單價計算。（2）費用計算：8300×（1＋0.25）×150＋[12500－8300×（1＋0.25）]×135＝1843125（美元）。25.某公路設計有A、B兩個方案，兩條路線的交通量預測結果均為日平均流量5000輛。假設該公路運營年限為20年，殘值為0，期間不進行大修，基準收益率10%，其他數(shù)據見表2-1。表2-1某公路其他數(shù)據【問題】請從項目全壽命周期的角度比較兩個方案的優(yōu)劣（計算結果均取兩位小數(shù)）。答案：在比較兩個方案的優(yōu)劣時，可按照不同的計算方法，有現(xiàn)值法、終值法和年值法。下面分別采用以下三種方法進行計算。（1）按現(xiàn)值法計算①計算項目生命周期成本，包括初期建設成本、運營期維護運行和養(yǎng)護費用方案A初期建設成本：5000（萬元）；方案A年維護運行費：0.8×20＝16（萬元/年）；方案A維護運行費現(xiàn)值：16×（P/A，10%，20）＝136.22（萬元）；方案A生命周期成本現(xiàn)值：5000＋136.22＝5136.22（萬元）；方案B初期建設成本：6000（萬元）；方案B年維護運行費：0.9×15＝13.5（萬元/年）；方案B維護運行費現(xiàn)值：15×（P/A，10%，20）＝114.93（萬元）；方案B生命周期成本現(xiàn)值：6000＋114.93＝6114.93（萬元）。②計算各方案效益（即運輸時間節(jié)約費用）方案A年運輸時間節(jié)約費用：365×5000×2.5÷10000＝456.25（萬元/年）；方案A效益費用現(xiàn)值：456.25×（P/A，10%，20）＝3884.31（萬元）；方案B年運輸時間節(jié)約費用：365×5000×3÷10000＝547.50（萬元/年）；方案B效益費用現(xiàn)值：547.50×（M，10%，20）＝4661.18（萬元）。③計算兩個方案的成本效益合計（成本－效益）方案A：5136.22－3884.31＝1251.91（萬元）；方案B：6114.93－4661.18＝1453.75（萬元）。④選擇合理方案由于1251.91（萬元）＜1453.75（萬元），即方案A成本效益合計小于方案B，故方案A優(yōu)于方案B。（2）按終值法計算①計算項目生命周期成本終值，包括初期建設成本、運營期維護運行和養(yǎng)護費用方案A初期建設成本終值：5000×（1＋10%）20＝33637.50（萬元）；方案A年維護運行費：0.8×20＝16（萬元/年）；方案A維護運行費終值：16×（F/A，10%，20）＝916.40（萬元）；方案A生命周期成本終值：33637.4998＋916.4000＝34553.90（萬元）；方案B初期建設成本終值：6000×（1＋10%）20＝40365.00（萬元）；方案B年維護運行費：0.9×15＝13.5（萬元/年）；方案B維護運行費終值：13.5×（F/A，10%，20）＝773.21萬元）；方案B生命周期成本終值：40364.9997＋773.2125＝41138.21（萬元）。②計算各方案效益（即運輸時間節(jié)約費用）方案A年運輸時間節(jié)約費用：365×5000×2.5÷10000＝456.25（萬元/年）；方案A效益費用終值：456.25×（F/A，10%，20）＝26131.72（萬元）；方案B年運輸時間節(jié)約費用：365×5000×3÷10000＝547.50（萬元/年）；方案B效益費用終值：547.50×（F/A，10%，20）＝31358.06（萬元）；③計算兩個方案的成本效益合計（成本－效益）方案A：34553.8998－26131.7185＝8422.18（萬元）；方案B：41138.2122－31358.0622＝9780.15（萬元）。④選擇合理方案由于8422.18（萬元）＜9780.15（萬元），即方案A成本效益合計小于方案B，故方案A優(yōu)于方案B。（3）按年值法計算①計算項目生命周期成本，包括初期建設成本、運營期維護運行和養(yǎng)護費用方案A初期建設成本年值：5000×（A/P，10%，20）＝587.30（萬元/年）；方案A年維護運行費：0.8×20＝16.00（萬元/年）；方案A生命周期年成本：587.2981＋16.0000＝603.30（萬元/年）；方案B初期建設成本年值：6000×（A/P，10%，20）＝704.76（萬元/年）；方案B年維護運行費：0.9×15＝13.50（萬元/年）；方案B生命周期年成本：704.7577＋13.5000＝718.26（萬元/年）。②計算各方案效益（即運輸時間節(jié)約費用）方案A年運輸時間節(jié)約費用：365×5000×2.5÷10000＝456.25（萬元/年）；方案B年運輸時間節(jié)約費用：365×5000×3÷10000＝547.50（萬元/年）。③計算兩個方案的成本效益合計（成本－效益）方案A成本效益合計為：603.2981－456.2500＝147.05（萬元/年）；方案B成本效益合計為：718.2577－547.5000＝170.76（萬元/年）。④選擇合理方案由于147.05（萬元/年）＜170.76（萬元/年），即方案A成本效益合計小于方案B，故方案A優(yōu)于方案B。26.某高速公路一合同段長15km，路基寬26m，其中挖方路段長4.5km，填方路段長10.5km。招標文件圖紙中路基土石方表的主要內容見表3-2。表3-2招標文件圖紙中路基土石方表的主要內容根據招標文件技術規(guī)范規(guī)定，路基挖方包括土石方的開挖和運輸，路基填筑包括土石方的壓實，借土填方包括土方的開挖、運輸和壓實費用，工程量清單格式見表3-3。表3-3工程量清單格式【問題】1．請計算各支付細目的計量工程數(shù)量，計算結果保留整數(shù)。2．請計算各支付細目應分攤的整修路拱和整修邊坡的工程數(shù)量，計算結果保留整數(shù)。答案：1．實際計量支付以斷面方進行計量。故挖方數(shù)量為天然密實方，填方數(shù)量為壓實方，并據此計算清單計量工程數(shù)量。203-1-a挖土方：265000＋220000＝485000（m3）。203-1-b挖石方：404000＋340000＝744000（m3）。204-1-b利用石方：（105000＋450000）÷0.92＝603261（m3）。204-1-d借土填方：600000（m3）。204-1-a利用土方：1620000－603261－600000＝416739（m3）。2.（1）各支付細目分攤的整修路拱的工程數(shù)量計算由于“整修路拱”在工程量清單中不單獨列項支付，根據計價規(guī)則，其費用應分攤至相關的計量子目中，整修路拱的費用需分攤至路基挖方、路基填方中，一般按計量的數(shù)量比例分攤。整修路拱的數(shù)量為路基長度乘路槽寬度（路基寬度），計算如下：挖方總量：485000＋744000＝1229000（m3）。填方總量：1620000（m3）。203-1-a挖土方：4500×26×（485000÷1229000）＝46172（m2）。203-1-b挖石方：4500×26×（744000÷1229000）＝70828（m2）。204-1-a利用土方：10500×26×（416739÷1620000）＝70228（m2）。204-1-b利用石方：10500×26×（603261÷1620000）＝101661（m2）。204-1-d借土填方：10500×26×（600000÷1620000）＝101111（m2）。（2）各支付細目分攤的整修邊坡的工程數(shù)量計算203-1-a挖土方：4.5×（485000÷1229000）＝1.776（km）。203-1-b挖石方：4.5×（744000÷1229000）＝2.724（km）。204-1-a利用土方：10.5×（416739÷1620613）＝2.700（km）。204-1-b利用石方：10.5×（603261÷1620613）＝3.909（km）。204-1-d借土填方：10.5×（600000÷1620613）＝3.887（km）。27.某公路工程合同總價為2000萬元，開工預付款為合同總價的10%。下表是承包人每月實際完成的工程計量款。（單位：萬元）根據《公路工程標準施工招標文件》（2018年版）的規(guī)定：開工預付款在達到簽約合同價30%之后，開始按工程進度以固定比例（即每完成簽約合同價的1%，扣回開工預付款的2%）分期從各月的進度付款證書中扣回，全部金額在進度付款證書的累計金額達到簽約合同價的80%時扣完。問題：（20分）1.開工預付款金額為多少?2.開工預付款的起扣月是第幾月，并列式說明理由。3.計算從起扣月開始每個月應扣回的開工預付款金額。答案：1.開工預付款2000×10%=200萬元2.開工預付款的起扣金額2000×30%=600萬前3月累計500萬元，前4月累計800萬元，起扣為4月。3.先計算出每次扣回比例：10%/（80%-30%）=0.24月（800-600）×0.2=40萬元。5月400×0.2=80萬元。6月300×0.2=60萬元。7月200-40-80-60=20萬元。28.某工程深基坑支護系統(tǒng)包括圍護樁、頂梁、鋼筋混凝土水平支撐、錨桿、鋼圍檁等，圍護樁為干挖樁。業(yè)主通過招標確定A承包人中標。A承包人報價明細見表5-1。表5-1A承包人報價明細業(yè)主認可A承包人優(yōu)惠后的報價，并以1180萬元就合同內容一次包干。由于當時業(yè)主意向性認可土方開挖仍由A承包人施工，故圍護施工中頂梁圍護樁的土方納入今后土方開挖總量包干。可是，進入土方開挖階段，業(yè)主以640萬元的總價將18萬/m3的土方任務包給B承包人，并明確640萬元中鑿除樁頭費用為10萬元，降水費為1.5元/m3。A承包人由于未接到土方開挖任務但實際已開挖土方，因此，向業(yè)主提出：要求按業(yè)主與A承包人簽訂的土方單價補償A承包人在圍護樁施工期間實際發(fā)生的土方費用?！締栴}】1．A承包人要求是否合理？2．監(jiān)理人應如何核算該部分費用？答案：1．A承包人在圍護施工期間完成的土方任務，屬合同之外的內容，但已發(fā)生，A承包人要求補償是合理的。2．土方開挖總價640萬元，土方實際單價應扣除鑿樁頭及降水費用。即：（6400000－100000－1.5×180000）÷180000＝33.5（元/m3）33.5×（1015.67＋5901.7）＝231731.90（元）業(yè)主應支付給A承包人231731.90元土方開挖費用。29.某二級公路項目，經公開招標確定了承包人并按招標文件簽訂了施工合同。工程開工前承包人編制了施工組織計劃并獲得了監(jiān)理的批準。施工中發(fā)生了如下事件：事件1：由于施工單位設備故障，導致?lián)鯄娱_挖中斷4d。事件2：由于百年一遇的冰雪災害，導致涵洞施工晚開工15d。事件3：由于圖紙晚到，導致橋梁基礎施工停工10d。針對上述事件中的暫停施工，施工單位在合同規(guī)定時間內向監(jiān)理提出了延期申請和費用索賠的要求。合同約定，成本損失費為人民幣1.5萬元/d，利潤損失費為人民幣0.2萬元/d。、分別分析上述三個事件工期索賠和費用索賠的合理性。、計算可索賠的工期和費用。、簡要說明索賠的文件包括哪些？答案：1.事件1：工期索賠和費用索賠不合理。因為導致?lián)鯄娱_挖工作中斷的原因是施工單位設備故障，應由施工單位承擔責任。事件2：工期索賠合理，費用索賠不合理。因為百年一遇的冰雪災害屬于不可抗力，施工單位可以索賠工期。不可抗力發(fā)生后的停工損失責任應由施工單位承擔，所以費用索賠不成立。事件3：工期索賠和費用索賠合理。圖紙晚到造成的停工責任應由建設單位承擔，因此可提出工期和費用索賠的申請。2.可索賠的工期=15+10=25d?？伤髻r的費用＝10d×（1.5＋0.2）＝17（萬元）。3.索賠的文件主要包括：索賠信、索賠報告、詳細計算書與證據。30.某工程業(yè)主與承包人簽訂了修建地下連續(xù)墻的工程承包合同。承包人編制的施工方案和進度計劃表已獲監(jiān)理工程師批準。甲、乙雙方合同規(guī)定6月1日開工，9月20日完工。合同總價7500萬元。材料款占總合同價的50%，預付備料款