設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同練習(xí)題(二)及答案

設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同練習(xí)題(二)及答案

單選題（共100題）1、給付定金的一方不履行約定債務(wù)的，無權(quán)要求返還定金，接受定金的一方不履行約定債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)()。A.返還定金B(yǎng).抵作合同價(jià)款C.雙倍返還定金D.繼續(xù)履行合同【答案】C2、執(zhí)行政府指導(dǎo)價(jià)的合同，當(dāng)事人一方逾期提貨時(shí)恰遇政府指導(dǎo)價(jià)格上漲，應(yīng)按()執(zhí)行A.原價(jià)格B.新價(jià)格C.原價(jià)和新價(jià)的平均價(jià)格D.當(dāng)?shù)厥袌鰞r(jià)格【答案】B3、《產(chǎn)品質(zhì)量法》規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任包括()。A.企業(yè)賠償責(zé)任、商家賠償責(zé)任B.民事責(zé)任、行政責(zé)任、刑事責(zé)任C.一切責(zé)任D.產(chǎn)品責(zé)任、缺陷責(zé)任【答案】B4、地處北京的甲公司就購買某一專用設(shè)備于2010年4月1日向地處廣州的乙公司發(fā)出要求，要約書規(guī)定乙公司承諾的截止日期為4月30日，22日乙公司發(fā)出承諾書，通?？梢杂?月27日前到達(dá)甲公司，但4月23日京廣線突遇洪水，承諾于5月5日到達(dá)，甲公司也未通知乙公司該承諾因遲到無效。乙公司于6月15日將該設(shè)備托運(yùn)給甲公司，甲拒收，為此給乙造成損失，訴至法院，法院判決應(yīng)由()承擔(dān)該損失。A.乙公司B.甲公司C.郵電部門D.雙方各一半【答案】B5、根據(jù)《民法通則》的規(guī)定，下列情形中，訴訟時(shí)效期間為4年的是()。A.張某因工傷要求損害賠償B.某設(shè)備廠商因租用倉庫而拒付租金C.甲廠購買的機(jī)床存在質(zhì)量缺陷D.某項(xiàng)目部進(jìn)口日本的數(shù)控設(shè)備與合同不符，提起仲裁【答案】D6、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師應(yīng)在收到有關(guān)報(bào)表和證明文件后的()天內(nèi)，向業(yè)主發(fā)出期中付款證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B7、甲與乙訂立合同，合同約定：甲向乙購買600m3木材，在600m3木材中，乙向甲供貨500m3，另100m3由丙向甲供貨。合同履行期限屆滿，乙如期供貨履行，但丙沒能如期供貨。在此合同中應(yīng)由()承擔(dān)違約責(zé)任。A.丙向甲B.丙和乙共同向甲C.乙向甲D.丙和乙向甲連帶【答案】C8、業(yè)主為了確保設(shè)備工程合同有效并順利實(shí)施，在正式簽署設(shè)備工程合同前，要求中標(biāo)的承包商提供履約擔(dān)保，該履約擔(dān)保一般是()。A.銀行保函B.匯票C.土地所有權(quán)D.債券【答案】A9、承包商編制的質(zhì)量管理計(jì)劃，在得到()的批準(zhǔn)后，將此類文件提交給工程師參考。A.業(yè)主B.承包商項(xiàng)目經(jīng)理C.承包商D.工程師代表【答案】B10、甲、乙訂立合同后，甲以重大誤解為由向人民法院提出撤銷合同請(qǐng)求。人民法院依法撤銷了該合同。該合同自()時(shí)起無效。A.合同訂立B.甲提出撤銷請(qǐng)求C.人民法院受理撤銷請(qǐng)求D.人民法院判決撤銷【答案】A11、下列關(guān)于分包商的說法，正確的是()。A.承包商選擇的材料供應(yīng)商應(yīng)取得工程師的事先同意B.承包商擬分包工程，應(yīng)提前28天通知工程師C.承包商應(yīng)當(dāng)對(duì)指定分包商的行為負(fù)責(zé)D.承包商可將整個(gè)工程分包給他人【答案】C12、代理是代理人在代理權(quán)限內(nèi)，以()的名義實(shí)施的、其民事責(zé)任由被代理人承擔(dān)的法律行為。A.代理人和被代理人B.被代理人C.第三人D.自己【答案】B13、設(shè)備監(jiān)理工程師的合同管理對(duì)象是()。A.合同內(nèi)容B.設(shè)備工程C.監(jiān)理合同D.設(shè)備合同【答案】D14、買賣合同中標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)，不屬于買受人承擔(dān)的是()。A.因買受人的原因致使標(biāo)的物不能按照約定的期限交付的B.交由承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)脑谕緲?biāo)的物C.因標(biāo)的物質(zhì)量不符合要求，買受人拒受或解除合同的D.出賣人完成了標(biāo)的物交付，但未按約定交付有關(guān)單證資料的【答案】C15、下列關(guān)于聯(lián)營體的說法，錯(cuò)誤的是()。A.聯(lián)營體的各成員在履行合同上對(duì)業(yè)主負(fù)有連帶責(zé)任B.聯(lián)營體的牽頭方應(yīng)由聯(lián)營體各方認(rèn)可C.如果承包商是依法組建的聯(lián)營體，應(yīng)向工程師通知誰是聯(lián)營體的牽頭方D.未經(jīng)業(yè)主的同意，承包商不得改變其聯(lián)營體的法律地位【答案】C16、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動(dòng)條件不得()。A.低于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)的標(biāo)準(zhǔn)B.高于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)的標(biāo)準(zhǔn)C.低于本國同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)D.高于本國同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)【答案】A17、某工程施工階段，安裝在電梯井口的護(hù)欄被撞落后長時(shí)間未予安裝，施工人員發(fā)現(xiàn)后，應(yīng)立即報(bào)告給的管理人員是()。A.班組長B.監(jiān)理工程師C.本單位負(fù)責(zé)人D.總監(jiān)理工程師【答案】C18、下列文件中，屬于工程師監(jiān)督承包商實(shí)施過程和實(shí)施方法的重要依據(jù)的是()。A.設(shè)計(jì)文件B.業(yè)主要求C.承包商建議書D.中標(biāo)通知書【答案】C19、某工程施工合同爭議經(jīng)一審人民法院審理作出判決后，建設(shè)單位不服，提起上訴，二審人民法院經(jīng)審理，認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律錯(cuò)誤，應(yīng)作出的判決為()。A.駁回上訴，維持原判決B.撤銷原判決，發(fā)回重審C.裁定一審人民法院再審D.依法改判【答案】A20、FIDIC合同條件規(guī)定，如果業(yè)主在()天內(nèi)未支付進(jìn)度款，則應(yīng)對(duì)延遲付款金額支付融資成本。A.工程師收到承包商申請(qǐng)付款的月報(bào)表后28B.工程師開出付款證書后28C.工程師收到承包商申請(qǐng)付款的月報(bào)表后56D.工程師開出付款證書后56【答案】C21、根據(jù)我國《合同法》的規(guī)定，合同當(dāng)事人承擔(dān)違約責(zé)任適用()責(zé)任原則。A.無過錯(cuò)B.過錯(cuò)C.推定過錯(cuò)D.混合【答案】A22、對(duì)于無權(quán)代理行為，被代理人可以根據(jù)無權(quán)代理行為的后果，對(duì)自己有利或者不利的原則，行使()。A.追認(rèn)權(quán)或者拒絕權(quán)B.催告權(quán)或者撤銷權(quán)C.追認(rèn)權(quán)或者撤銷權(quán)D.同意權(quán)或者拒絕權(quán)【答案】A23、在委托代理中，代理人享有代理權(quán)的依據(jù)是()。A.委托合同B.委托授權(quán)行為C.人民法院指定D.法律規(guī)定【答案】B24、有關(guān)組織或機(jī)構(gòu)編制的合同條件范本，一般分為通用條件和專用條件，其中專用合同條件構(gòu)成是()。A.履約保證和合同格式B.合同格式和合同數(shù)據(jù)C.合同格式和對(duì)擬招標(biāo)合同的特殊條款規(guī)定D.合同數(shù)據(jù)和對(duì)擬招標(biāo)合同的特殊條款規(guī)定【答案】D25、如果業(yè)主未能按合同約定的時(shí)間和方式給予承包商進(jìn)入和占用現(xiàn)場的權(quán)利，承包商有權(quán)獲得()的補(bǔ)償。A.工期延長B.相應(yīng)費(fèi)用C.合理利潤D.工期延長和相應(yīng)費(fèi)用加合理利潤【答案】D26、根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的法律規(guī)定，在我國境內(nèi)進(jìn)行的下列工程建設(shè)項(xiàng)目，可以不進(jìn)行招標(biāo)采購的是()。A.全部使用國有資金投資的項(xiàng)目B.部分使用國有資金投資的項(xiàng)目C.施工主要技術(shù)采用特定的專利技術(shù)的項(xiàng)目D.使用外國政府貸款的項(xiàng)目【答案】C27、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》的規(guī)定，如果承包商無正當(dāng)理由延誤了竣工試驗(yàn)，工程師可通知承包商要求其在收到通知后()內(nèi)進(jìn)行竣工試驗(yàn)。A.14天B.21天C.28天D.35天【答案】B28、承包商承擔(dān)照管工程和貨物的全部職責(zé)的起止期限是()。A.開工日期起，至竣工日期B.簽發(fā)開工通知起，至竣工時(shí)間屆滿C.開工日期起，至簽發(fā)工程接收證書D.簽發(fā)開工通知起，至簽發(fā)履約證書【答案】C29、訴訟時(shí)效的中止，只能發(fā)生在訴訟時(shí)效期間的()。A.最后4個(gè)月B.最后6個(gè)月C.最后3個(gè)月D.最后2個(gè)月【答案】B30、隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應(yīng)當(dāng)通知建設(shè)單位和()。A.監(jiān)理單位B.設(shè)計(jì)單位C.建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)D.建設(shè)行政主管部門【答案】C31、按照FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》的規(guī)定，()是工程師可以行使的權(quán)力之一。A.修改施工計(jì)劃B.解除承包商根據(jù)合同應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任C.在工程進(jìn)行中向承包商發(fā)布信息和指示D.解除雇主根據(jù)合同應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任【答案】C32、建設(shè)工程施工總承包企業(yè)依法將專業(yè)工程分包，關(guān)于工程質(zhì)量責(zé)任承擔(dān)的說法正確的是()。A.分包工程質(zhì)量由分包企業(yè)負(fù)總責(zé)B.分包工程質(zhì)量由分包企業(yè)單獨(dú)承擔(dān)責(zé)任C.總承包企業(yè)對(duì)分包工程質(zhì)量承擔(dān)連帶責(zé)任D.分包企業(yè)接受總承包企業(yè)的質(zhì)量管理可不承擔(dān)責(zé)任【答案】C33、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定，投標(biāo)人認(rèn)為招標(biāo)活動(dòng)不符合法律規(guī)定進(jìn)行投訴的，應(yīng)當(dāng)在自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)，向()投訴。A.有關(guān)行政監(jiān)督部門B.仲裁機(jī)構(gòu)C.人民法院D.行業(yè)協(xié)會(huì)【答案】A34、按照《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，由施工單位進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的人員是()。A.安裝拆卸工B.鋼筋工C.專職安全生產(chǎn)管理人員D.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人【答案】B35、設(shè)備工程合同履行期間，承包商要求索賠時(shí)，應(yīng)在()內(nèi)，及時(shí)提交索賠報(bào)告。A.已經(jīng)察覺索賠事由后28天B.理應(yīng)察覺索賠事由后28天C.取得現(xiàn)場資料后28天D.發(fā)出索賠通知后28天或設(shè)備監(jiān)理工程師指定的期間【答案】D36、承包商應(yīng)按照()，為業(yè)主人員提供必要的設(shè)施。A.業(yè)主要求中的規(guī)定B.投標(biāo)書附錄的規(guī)定C.工程師的指示D.業(yè)主人員的需要【答案】A37、法律關(guān)系是一定的社會(huì)關(guān)系為法律規(guī)范調(diào)整時(shí)，在當(dāng)事人之間形成的()關(guān)系。A.道德關(guān)系B.權(quán)利義務(wù)關(guān)系C.人際關(guān)系D.民事關(guān)系【答案】B38、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》及《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》，下列情形中，可以作為招標(biāo)人延緩或推遲開標(biāo)理由的是()。A.評(píng)標(biāo)委員會(huì)未組建B.發(fā)現(xiàn)有足以影響采購公正性的違法或不當(dāng)行為C.擬主持招標(biāo)的招標(biāo)單位負(fù)責(zé)人因故不能主持D.投標(biāo)人對(duì)開標(biāo)時(shí)間有異議【答案】B39、《擔(dān)保法》規(guī)定，在留置權(quán)的實(shí)現(xiàn)過程中，債權(quán)人留置財(cái)產(chǎn)后，應(yīng)當(dāng)確定債務(wù)人履行債務(wù)的期限不少于()個(gè)月。A.1B.2C.3D.4【答案】B40、2012年5月8日，王某騎車回家經(jīng)過一個(gè)工地，掉入沒有設(shè)置明顯標(biāo)志和采取安全措施的坑中，當(dāng)時(shí)未予注意，5月29日去醫(yī)院檢查才發(fā)現(xiàn)骨折。王某于6月10日出院找到建設(shè)項(xiàng)目的發(fā)包人和承包人要求賠償。二單位相互推委。次日，王某前往法院起訴，突遭臺(tái)風(fēng)襲擊，中途返回。下列說法正確的是()。A.本案訴訟時(shí)效應(yīng)于2013年5月29日屆滿B.本案訴訟時(shí)效應(yīng)于2013年6月10日屆滿C.王某6月11日的行為適用訴訟時(shí)效中止D.王某6月11日的行為適用訴訟時(shí)效中斷【答案】B41、在承包商負(fù)責(zé)照管期間，由于業(yè)主風(fēng)險(xiǎn)中所列的風(fēng)險(xiǎn)以外的原因，致使工程發(fā)生任何損失，由()承擔(dān)修正該項(xiàng)損失的費(fèi)用。A.業(yè)主B.承包商C.工程師D.保險(xiǎn)公司【答案】B42、因產(chǎn)品缺陷導(dǎo)致?lián)p害的受害人依法提出賠償請(qǐng)求時(shí)，該產(chǎn)品責(zé)任法律關(guān)系的外部責(zé)任主體是()。A.產(chǎn)品的生產(chǎn)者和運(yùn)輸者B.產(chǎn)品的銷售者和運(yùn)輸者C.產(chǎn)品的生產(chǎn)者和銷售者D.產(chǎn)品的倉儲(chǔ)者和銷售者【答案】C43、設(shè)備工程合同生效后，設(shè)備工程合同的變更，()。A.不能出自于業(yè)主的要求B.不能出自于承包商的建議C.只能出自于監(jiān)理工程師的建議D.既可以出自于業(yè)主的要求，也可以來自于承包商的建議【答案】D44、《安全生產(chǎn)法》規(guī)定，礦山、建筑施工單位和危險(xiǎn)物品的()單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員。A.生產(chǎn)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存B.生產(chǎn)、使用、儲(chǔ)存C.生產(chǎn)、運(yùn)輸、使用D.生產(chǎn)、經(jīng)營、儲(chǔ)存【答案】D45、甲給乙發(fā)的要約中表明：“本要約9月10日前答復(fù)有效”，乙在9月5日以電報(bào)的方式作出承諾，但由于郵局的原因，直到9月13日甲才收到電報(bào)，甲立即給乙打電話稱不接受該承諾。根據(jù)題義，下列表述正確的是()。A.承諾遲延但有效B.承諾遲延且無效C.承諾超期但有效D.承諾超期且無效【答案】B46、甲方向乙方購買10臺(tái)設(shè)備，雙方在買賣合同中沒有約定履行順序。乙向甲供應(yīng)了5臺(tái)設(shè)備，卻要求甲支付全部貨款。甲依法有權(quán)行使的權(quán)利是()。A.同時(shí)履行抗辯權(quán)B.先履行抗辯權(quán)C.不安抗辯權(quán)D.合同撤銷權(quán)【答案】A47、因業(yè)主提前占用部分工程導(dǎo)致承包商增加費(fèi)用時(shí)，承包商根據(jù)索賠程序提出了要求，()應(yīng)對(duì)補(bǔ)償金額作出公正的決定。A.業(yè)主B.項(xiàng)目經(jīng)理C.工程師D.工程師代表【答案】C48、建設(shè)單位因故不能按期開工的，應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機(jī)關(guān)申請(qǐng)延期，經(jīng)延期，建筑工程施工許可證的有效期限最長可達(dá)到()。A.三個(gè)月B.六個(gè)月C.九個(gè)月D.一年【答案】C49、合同法律關(guān)系，是指由合同法律規(guī)范調(diào)整的在民事流轉(zhuǎn)過程中形成的()關(guān)系。A.社會(huì)B.權(quán)利義務(wù)C.道德D.人際【答案】B50、如果一方因不可抗力事件將或已經(jīng)使其履行合同義務(wù)受阻，通知另一方其受阻不能履行的具體合同義務(wù)的期限是，()。A.覺察到該不可抗力事件的14天內(nèi)B.該不可抗力事件發(fā)生的14天內(nèi)C.覺察到該不可抗力事件的28天內(nèi)D.該不可抗力事件發(fā)生的28天內(nèi)【答案】A51、承包商的設(shè)計(jì)、承包商文件、工程的實(shí)施和完成，均應(yīng)遵守的相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的版本，這些版本是指在()時(shí)正在使用的。A.基準(zhǔn)日期B.投標(biāo)截止日期C.中標(biāo)通知到達(dá)承包商D.開工日期【答案】A52、某廠開發(fā)一種新型節(jié)能爐具，先后制造出10件樣品，后來樣品有6件丟失。1996年某戶居民的燃?xì)夤薨l(fā)生爆炸，查明原因是使用了某廠丟失的6件樣品爐具中的一件，而該爐具存在重大缺陷。該戶居民要求某廠賠償損失，某廠不同意賠償，下列理由中哪一個(gè)最能支持某廠立場()。A.該爐具尚未投入流通B.該戶居民如何得到爐具的事實(shí)不清C.該戶居民偷盜樣品，由此造成的損失應(yīng)由其自負(fù)D.該戶居民應(yīng)向提供給其爐具的人索賠【答案】A53、在買賣合同中，當(dāng)事人約定檢驗(yàn)期間的，買方應(yīng)當(dāng)在檢驗(yàn)期間內(nèi)將標(biāo)的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數(shù)量和質(zhì)量符合約定B.視為數(shù)量和質(zhì)量不符合約定C.賣方可以行使催告權(quán)D.視為賣方違約，追究違約責(zé)任【答案】A54、在間接代理，也稱“未披露委托人的代理”的合同中，如第三人拒絕履行合同義務(wù)，受托人應(yīng)向委托人提供第三人與受托人簽訂的合同的情況，委托人可以直接追究第三人的法律責(zé)任。委托人的這一權(quán)利為()。A.代理權(quán)B.介入權(quán)C.追認(rèn)權(quán)D.代位權(quán)【答案】B55、合同履行是指合同當(dāng)事人雙方依據(jù)()的規(guī)定，實(shí)現(xiàn)各自享有的權(quán)利，并承擔(dān)各自的義務(wù)。A.合同法B.合同條款C.招投標(biāo)法D.政府采購法【答案】B56、如果業(yè)主基于自身利益的考慮而提出終止合同，則承包商獲得相應(yīng)付款的根據(jù)是()條款。A.不可抗力B.索賠C.風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)D.竣工結(jié)算【答案】A57、單位工程的竣工試驗(yàn)，承包商由于業(yè)主應(yīng)負(fù)責(zé)的原因遇到妨礙達(dá)14天以上，正確的處理方法是()。A.視為在竣工試驗(yàn)本應(yīng)完成的日期業(yè)主已接收了該單位工程B.視為在竣工試驗(yàn)本應(yīng)完成的日期承包商已完成了竣工試驗(yàn)C.工程師應(yīng)另行通知承包商進(jìn)行竣工試驗(yàn)的日期D.承包商可自行完成竣工試驗(yàn)【答案】A58、《合同法》賦予設(shè)備工程承包人的工程款享有法定優(yōu)先權(quán)，下列“優(yōu)先權(quán)”表述正確的是()。A.設(shè)備工程承包人工程款債權(quán)優(yōu)先于其他民事主體的權(quán)利，但不優(yōu)先于其他民事主體在設(shè)備工程上設(shè)定的抵押權(quán)B.具有法定優(yōu)先權(quán)的設(shè)備工程價(jià)款包括承包人為設(shè)備工程應(yīng)當(dāng)支付的工作人員報(bào)酬等實(shí)際支出的費(fèi)用，也包括承包人因發(fā)包人違約所造成的損失C.消費(fèi)者交付購買商品房的全部或者大部分款項(xiàng)后，承包人的法定優(yōu)先權(quán)不得對(duì)抗買受人D.承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為12個(gè)月【答案】C59、由于設(shè)計(jì)人員錯(cuò)誤造成設(shè)備質(zhì)量事故損失，設(shè)計(jì)人除負(fù)責(zé)采取補(bǔ)救措施外，應(yīng)()。A.免收直接受損失部分的設(shè)計(jì)費(fèi)，并支付賠償金B(yǎng).重新設(shè)計(jì)、并支付賠償金C.賠償委托人的實(shí)際損失D.支付違約金并賠償損失【答案】A60、在設(shè)備工程合同履行中，屬于業(yè)主索賠事由的是()。A.設(shè)備監(jiān)理工程師要求增加工程量，致使業(yè)主受到損失B.設(shè)備監(jiān)理工程師批示錯(cuò)誤，致使業(yè)主受到損失C.因設(shè)備監(jiān)理工程師原因造成工程未能進(jìn)行中間驗(yàn)收，致使業(yè)主受到損失D.因分包商過錯(cuò)，致使業(yè)主受到損失【答案】D61、行政糾紛的處理方式不包括()。A.聽證B.復(fù)議C.和解D.訴訟【答案】C62、甲乙雙方于2009年6月1日簽訂了一份設(shè)備租賃合同，約定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。據(jù)此，出租方要求支付租金的訴訟時(shí)效起算的時(shí)間是()。A.2009年6月1日B.2009年6月15日C.2009年6月17日D.2009年6月30日【答案】C63、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，在投標(biāo)函附錄中規(guī)定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標(biāo)合同金額的5%B.中標(biāo)合同金額的10%C.合同價(jià)格的5%D.合同價(jià)格的10%【答案】A64、根據(jù)《建筑法》，除國務(wù)院建設(shè)行政主管部門確定的限額以下的小型工程外，建筑工程開工前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)依法向()申請(qǐng)領(lǐng)取施工許可證。A.建設(shè)單位所在地縣級(jí)以上人民政府建設(shè)行政主管部門B.工程所在地縣級(jí)以上人民政府建設(shè)行政主管部門C.建設(shè)單位所在地省級(jí)以上人民政府建設(shè)行政主管部門D.工程所在地省級(jí)以上人民政府建設(shè)行政主管部門【答案】B65、根據(jù)《仲裁法》，仲裁裁決發(fā)生法律效力的時(shí)間是()。A.自仲裁裁決作出之日起10日內(nèi)B.自仲裁裁決作出之日起15日內(nèi)C.仲裁裁決作出之日D.仲裁裁決送達(dá)之日【答案】C66、工程師對(duì)承包商按照合同中承包商文件的送審程序提交的樣品和資料進(jìn)行審核的期限是：從工程師收到承包商樣品和資料起，一般不應(yīng)超過()天。A.7B.14C.21D.28【答案】C67、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》及《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》，下列情形中，可以作為招標(biāo)人延緩或推遲開標(biāo)理由的是()。A.評(píng)標(biāo)委員會(huì)未組建B.發(fā)現(xiàn)有足以影響采購公正性的違法或不當(dāng)行為C.擬主持招標(biāo)的招標(biāo)單位負(fù)責(zé)人因故不能主持D.投標(biāo)人對(duì)開標(biāo)時(shí)間有異議【答案】B68、依據(jù)《合同法》的規(guī)定，出現(xiàn)()訂立的合同時(shí)，當(dāng)事人可以向仲裁機(jī)構(gòu)請(qǐng)求撤銷合同。A.違反法律法規(guī)規(guī)定B.當(dāng)事人惡意串通損害第三人利益C.以合法形式掩蓋非法目的D.對(duì)方當(dāng)事人采用欺詐手段【答案】D69、設(shè)備工程合同履行過程中合同偏差分析的主要內(nèi)容不包括()。A.合同偏差原因分析B.合同偏差責(zé)任分析C.合同偏差后果分析D.合同偏差處理結(jié)果分析【答案】D70、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商因不可抗力索賠工期的，應(yīng)在不可抗力發(fā)生后的()天，向工程師發(fā)出通知。A.7B.14C.28D.42【答案】C71、在因缺陷產(chǎn)品導(dǎo)致人身損害的產(chǎn)品責(zé)任法律關(guān)系中，權(quán)利主體是()。A.法人B.自然人C.銷售者D.倉儲(chǔ)者【答案】B72、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商根據(jù)價(jià)值工程原理，向業(yè)主提出變更建議書時(shí)，編制建議書的費(fèi)用由()承擔(dān)。A.業(yè)主B.工程師C.承包商D.業(yè)主和承包商共同【答案】C73、在()后，承包商應(yīng)仔細(xì)檢查業(yè)主要求和定位放線的基礎(chǔ)資料，并將發(fā)現(xiàn)的任何問題通知工程師。A.收到開工通知B.收到中標(biāo)通知C.進(jìn)駐現(xiàn)場D.提供設(shè)計(jì)文件【答案】A74、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》的規(guī)定，施工人員在施工過程中的應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法定義務(wù)是()。A.拒絕執(zhí)行違章指揮B.拒絕冒險(xiǎn)作業(yè)C.檢舉危害生命安全的行為D.嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程【答案】D75、根據(jù)《行政訴訟法》，復(fù)議機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在收到復(fù)議申請(qǐng)書之日起()個(gè)月內(nèi)作出復(fù)議決定，申請(qǐng)人不服復(fù)議決定的，可以在收到復(fù)議決定之日起15日內(nèi)向人民法院提起訴訟。A.1B.2C.3D.6【答案】B76、某一必須招標(biāo)的施工項(xiàng)目，采用綜合評(píng)估法評(píng)標(biāo)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)經(jīng)評(píng)審，推薦的3名中標(biāo)候選人：甲報(bào)價(jià)1000萬元，評(píng)標(biāo)得分96；乙報(bào)價(jià)980萬元，評(píng)標(biāo)得分90，丙報(bào)價(jià)950萬元，評(píng)標(biāo)得分95。下列關(guān)于中標(biāo)人的確定和合同金額的說法，正確的是()。A.中標(biāo)人為甲，合同價(jià)為950萬元B.中標(biāo)人為甲，合同價(jià)為1000萬元C.中標(biāo)人為丙，合同價(jià)為950萬元D.中標(biāo)人為乙，合同價(jià)為980萬元【答案】B77、設(shè)備工程合同的計(jì)價(jià)方式不同，雙方當(dāng)事人的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)不同，承包商承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)最多的合同計(jì)價(jià)方式是()。A.工程量清單合同B.固定總價(jià)合同C.成本加固定費(fèi)用D.混合合同【答案】B78、如果承包商延誤工程竣工試驗(yàn)且在收到工程師通知后21天內(nèi)未進(jìn)行竣工試驗(yàn)，業(yè)主人員自行進(jìn)行了相應(yīng)試驗(yàn)。下列對(duì)此試驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用承擔(dān)的說法，正確的是()。A.工程合格，承包商承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)主承擔(dān)費(fèi)用B.工程合格，業(yè)主承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用C.工程不合格，業(yè)主承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，承包商承擔(dān)費(fèi)用D.無論試驗(yàn)結(jié)果如何，均由承包商承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用均由承包商承擔(dān)【答案】D79、資金安排證明的應(yīng)當(dāng)由()出具。A.工程師B.業(yè)主C.業(yè)主開戶銀行D.保險(xiǎn)公司【答案】C80、暫定金額雖然包括在合同中并列入工程量清單，屬于合同價(jià)格的一部分，但使用權(quán)歸()。A.業(yè)主B.工程師C.承包商D.指定分包商【答案】A81、下列關(guān)于設(shè)備承攬合同的說法，正確的是()。A.設(shè)備承攬合同的標(biāo)的是特定的工作成果B.設(shè)備承攬合同是要式合同C.一旦承攬人開始工作，定作人不得解除合同D.共同承攬的，定作人應(yīng)當(dāng)分別與各承攬人簽訂承攬合同【答案】A82、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》的規(guī)定，施工人員在施工過程中的應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法定義務(wù)是()。A.拒絕執(zhí)行違章指揮B.拒絕冒險(xiǎn)作業(yè)C.檢舉危害生命安全的行為D.嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程【答案】D83、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動(dòng)條件不得()。A.低于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)的標(biāo)準(zhǔn)B.高于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)的標(biāo)準(zhǔn)C.低于本國同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)D.高于本國同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)【答案】A84、如果業(yè)主不合理地拖延竣工后試驗(yàn)，由此產(chǎn)生的損失，承包商有權(quán)索賠()。A.竣工時(shí)間及相關(guān)費(fèi)用B.相關(guān)費(fèi)用并加合理利潤C(jī).竣工時(shí)間、相關(guān)費(fèi)用并加合理利潤D.缺陷通知期及相關(guān)費(fèi)用【答案】B85、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，評(píng)標(biāo)委員會(huì)經(jīng)過評(píng)審，認(rèn)為所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求的，可以()。A.與投標(biāo)人分別談判，重新確定合同條件B.降低評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，宣布綜合得分最高者中標(biāo)C.向招標(biāo)人建議中標(biāo)候選人，由招標(biāo)人酌情決定D.否決所有投標(biāo)【答案】D86、根據(jù)《行政訴訟法》，復(fù)議機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在收到復(fù)議申請(qǐng)書之日起()內(nèi)作出復(fù)議決定，申請(qǐng)人不服復(fù)議決定的，可以在收到復(fù)議決定之日起15日內(nèi)向人民法院提起訴訟。A.15日B.2個(gè)月C.3個(gè)月D.6個(gè)月【答案】B87、設(shè)備工程安裝中，如果由采購方負(fù)責(zé)設(shè)備安裝調(diào)試，則供貨方的現(xiàn)場服務(wù)內(nèi)容不應(yīng)包括()。A.提供現(xiàn)場的地下管線資料B.派出必要的現(xiàn)場服務(wù)人員C.重要工序須經(jīng)供貨方現(xiàn)場技術(shù)人員簽字確定D.整個(gè)安裝調(diào)試過程應(yīng)在供貨方現(xiàn)場人員指導(dǎo)下進(jìn)行【答案】A88、甲公司按合同向乙公司交付一套標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，但合同中未約定設(shè)備的質(zhì)量要求，則甲方應(yīng)按照()履行。A.地方標(biāo)準(zhǔn)B.乙方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)C.國家標(biāo)準(zhǔn)D.甲方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)【答案】C89、無權(quán)代理屬于()行為。A.無效B.可變更的C.可撤銷的D.效力待定的【答案】D90、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列表述正確的是()。A.承攬合同、設(shè)備工程合同必須采用書面形式B.未經(jīng)定做人同意，承攬人不得把任何工作交由第三人完成C.承攬合同生效后，對(duì)于當(dāng)事人均有法律約束力，任何一方不得隨時(shí)解除合同D.承攬合同中的定做人可以隨時(shí)解除合同，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)予以賠償【答案】D91、如果承包商隱蔽已經(jīng)完成的工作前未通知工程師進(jìn)行檢驗(yàn)，則當(dāng)工程師提出剝露檢驗(yàn)要求時(shí)，承擔(dān)由于檢驗(yàn)所產(chǎn)生的費(fèi)用的是()。A.業(yè)主B.承包商C.工程師D.如果檢驗(yàn)的結(jié)果證明完成的隱蔽工程符合合同要求，則由業(yè)主承擔(dān)全部費(fèi)用，否則，將由承包商承擔(dān)全部費(fèi)用【答案】B92、買受人在合同內(nèi)錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人，導(dǎo)致出賣人送貨或代運(yùn)過程中不能順利交接貨物，所產(chǎn)生的后果由()承擔(dān)。A.出賣人B.承運(yùn)人C.買受人D.出賣人與買受人【答案】C93、《安全生產(chǎn)法》規(guī)定，礦山、建筑施工單位和危險(xiǎn)物品的()單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員。A.生產(chǎn)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存B.生產(chǎn)、使用、儲(chǔ)存C.生產(chǎn)、運(yùn)輸、使用D.生產(chǎn)、經(jīng)營、儲(chǔ)存【答案】D94、按照《安全生產(chǎn)許可證條例》的規(guī)定，建筑施工企業(yè)的安全生產(chǎn)許可證，應(yīng)當(dāng)由()頒發(fā)和管理。A.安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門B.煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)C.勞動(dòng)監(jiān)察主管部門D.建設(shè)行政主管部門【答案】D95、根據(jù)《合同法》規(guī)定，甲方違約，乙方采取適當(dāng)措施減少了損失，為此多支出了合理費(fèi)用，該費(fèi)用應(yīng)當(dāng)由()承擔(dān)。A.乙B.甲C.甲、乙共同D.甲、乙按比例【答案】B96、某建設(shè)工程施工總承包單位經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可，將電氣線路安裝進(jìn)行了分包。工程竣工驗(yàn)收中，發(fā)現(xiàn)電氣線路安裝質(zhì)量不符合工程設(shè)計(jì)要求，存在安全隱患，導(dǎo)致工程未能通過竣工驗(yàn)收。對(duì)此，下列說法正確的是()。A.建設(shè)單位認(rèn)可了總承包單位的分包，總承包單位對(duì)電氣線路安裝質(zhì)量不承擔(dān)責(zé)任B.電氣線路安裝不符合工程設(shè)計(jì)要求導(dǎo)致工程竣工延誤，應(yīng)由分包人向建設(shè)單位承擔(dān)工程竣工延誤的責(zé)任C.分包人應(yīng)當(dāng)向建設(shè)單位承擔(dān)電氣線路安裝的返修、保修責(zé)任D.總承包單位不僅對(duì)電氣線路承擔(dān)維修責(zé)任，還應(yīng)承擔(dān)由此導(dǎo)致的工期延誤的責(zé)任【答案】D97、下列關(guān)于解決合同糾紛方式的說法中，正確的是()。A.對(duì)仲裁裁決不服可以再向人民法院起訴B.協(xié)商是解決糾紛的重要方式，和解協(xié)議是具有強(qiáng)制執(zhí)行的效力C.當(dāng)事人可以通過調(diào)解程序解決合同爭議D.對(duì)法院一審判決不服，可以向仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁【答案】C98、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列關(guān)于撤銷權(quán)消滅的表述，正確的是()。A.撤銷事由發(fā)生之日起1年內(nèi)沒有行使B.撤銷事由發(fā)生之日起2年內(nèi)沒有行使C.知道撤銷事由發(fā)生之日起1年內(nèi)沒有行使D.知道撤銷事由發(fā)生之日起6個(gè)月內(nèi)沒有行使【答案】C99、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》，依法必須公開招標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)在()發(fā)布招標(biāo)公告。A.國務(wù)院發(fā)展改革部門依法指定的媒介B.全國發(fā)行量最大的報(bào)紙、雜志C.全國影響最大的門戶網(wǎng)站D.國務(wù)院建設(shè)行政主管部門指定的媒介【答案】A100、FIDIC新黃皮書規(guī)定，如果修補(bǔ)任何缺陷或損害的工作可能影響工程的性能時(shí)，工程師可在修補(bǔ)缺陷或損害后()天內(nèi)要求重新進(jìn)行合同中提出的任何試驗(yàn)，包括竣工試驗(yàn)和(或)竣工后試驗(yàn)。A.7B.14C.21D.28【答案】D多選題（共40題）1、采用對(duì)比分析法進(jìn)行合同分析時(shí)，對(duì)比指標(biāo)一般分為()。A.時(shí)間指標(biāo)B.程序指標(biāo)C.定價(jià)指標(biāo)D.處理事宜的原則指標(biāo)E.技術(shù)指標(biāo)【答案】ABD2、下列選項(xiàng)中()屬于委托代理終止的原因。A.代理期限屆滿B.被代理人取得民事行為能力C.代理人辭去委托D.代理人死亡E.代理事務(wù)完成【答案】ACD3、下列關(guān)于缺陷通知期的說法，正確的有()。A.缺陷通知期限由雙方在合同中規(guī)定B.缺陷通知期從業(yè)主接收工程之日起開始計(jì)算C.在簽發(fā)接收證書時(shí)尚未完成的工作，承包商應(yīng)在缺陷通知期屆滿期完成D.缺陷通知期到簽發(fā)履約證書之日止E.如果由于業(yè)主原因?qū)е陆桓渡a(chǎn)設(shè)備延誤，承包商不再承擔(dān)任何修復(fù)缺陷的義務(wù)【答案】ABC4、根據(jù)《民法通則》，被代理人與代理人承擔(dān)連帶責(zé)任的情形有()。A.委托書授權(quán)不明B.代理人不履行職責(zé)C.代理人與第三人串通D.代理的事項(xiàng)違法E.代理人實(shí)施代理行為過程中給第三人造成損害【答案】AD5、接收設(shè)備工程或單位工程應(yīng)滿足的條件有()。A.承包商已按合同規(guī)定，完成了全部工程B.工程已按合同規(guī)定基本完成并通過了竣工試驗(yàn)C.承包商已按合同規(guī)定，履行了全部施工義務(wù)D.工程師已經(jīng)簽發(fā)了工程接收證書E.視為工程師已簽發(fā)了工程接收證書【答案】BD6、在因缺陷產(chǎn)品導(dǎo)致人身損害的產(chǎn)品責(zé)任法律關(guān)系中，內(nèi)部責(zé)任主體有()。A.設(shè)計(jì)者B.生產(chǎn)者C.銷售者D.運(yùn)輸者E.倉儲(chǔ)者【答案】D7、無權(quán)代理人實(shí)施“代理”行為后，第三人依法可以行使()。A.催告權(quán)B.拒絕權(quán)C.撤銷權(quán)D.委托權(quán)E.追認(rèn)權(quán)【答案】AC8、設(shè)備工程合同談判可能涉及的主要內(nèi)容有()。A.關(guān)于設(shè)備工程合同的標(biāo)的確認(rèn)B.關(guān)于技術(shù)要求、技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)C.關(guān)于價(jià)格調(diào)整D.關(guān)于爭端的解決E.關(guān)于設(shè)備監(jiān)理工程師的取費(fèi)【答案】ABCD9、根據(jù)《物權(quán)法》，下列財(cái)產(chǎn)中可以設(shè)定抵押的有()。A.正在建造的建筑物、船舶、航空器B.交通運(yùn)輸工具C.公立學(xué)校的教育設(shè)施D.依法被查封、抵押、監(jiān)管的財(cái)產(chǎn)E.以招標(biāo)方式取得的土地承包經(jīng)營權(quán)【答案】AB10、采用FIDIC新黃皮書的設(shè)備工程合同，工程師簽發(fā)第一筆預(yù)付款的付款證書的前提條件有()。A.承包商提交了申請(qǐng)支付的報(bào)表B.承包商收到了開工通知C.業(yè)主收到合格的履約保證D.業(yè)主收到合格的預(yù)付款保函E.工程設(shè)備已經(jīng)起運(yùn)【答案】ACD11、業(yè)主人員包括()。A.工程師B.工程師助理C.工程師雇用的勞務(wù)人員D.指定分包商E.指定分包商的雇員【答案】ABC12、甲建設(shè)單位和乙施工企業(yè)就施工材料質(zhì)量缺陷引發(fā)了施工合同糾紛后，甲準(zhǔn)備起訴乙。此時(shí)，甲可以向()的人民法院提起訴訟。A.甲建設(shè)單位所在地B.施工材料供方所在地C.施工合同訂立地D.工程所在地E.乙施工企業(yè)所在地【答案】D13、根據(jù)《合同法》，下列合同中，當(dāng)事人可以請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)撤銷的合同有()。A.一方以脅迫手段訂立的合同B.附生效條件的合同C.以合法形式掩蓋非法目的的合同D.一方以欺詐手段訂立的合同E.在訂立合同時(shí)顯失公平【答案】AD14、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，工程師提出變更的方式有()。A.由業(yè)主向承包商提出建議書B.工程師請(qǐng)求承包商提交變更建議書C.工程師向承包商發(fā)出變更建議書D.工程師直接發(fā)出變更指示E.由業(yè)主直接發(fā)出變更指示【答案】BD15、承包商在工程師的指導(dǎo)下對(duì)設(shè)備工程出現(xiàn)質(zhì)量缺陷進(jìn)行調(diào)查后，確定缺陷原因是由非承包商原因造成的，承包商有權(quán)得到()的補(bǔ)償。A.調(diào)查費(fèi)用B.竣工時(shí)間C.合同價(jià)格D.合理利潤E.缺陷通知期【答案】AD16、根據(jù)我國《合同法》，當(dāng)事人承擔(dān)違約責(zé)任的方式有()。A.繼續(xù)履行B.賠禮道歉C.采取補(bǔ)救措施D.雙倍賠償E.賠償損失【答案】AC17、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》，下列情形中，招標(biāo)人可申請(qǐng)邀請(qǐng)招標(biāo)的有()。A.項(xiàng)目技術(shù)復(fù)雜或有特殊要求，只有少量潛在投標(biāo)人可供選擇B.未涉及國家安全、國家秘密C.受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標(biāo)人可供選擇D.采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占項(xiàng)目合同金額的比例過大E.施工企業(yè)自建自用的工程【答案】ACD18、對(duì)于使用國有資金投資的項(xiàng)目，評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦多名中標(biāo)候選人的，招標(biāo)人確定中標(biāo)人的原則有()。A.招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)確定報(bào)價(jià)最低的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人B.排名第一的中標(biāo)候選人因不可抗力提出不能履行合同的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)確定排名第二的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人C.排名第一的中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)的，招標(biāo)人可以確定排名第二的候選人為中標(biāo)人D.排名第一的中標(biāo)候選人在招標(biāo)文件規(guī)定的期限內(nèi)未能提交履約保證金的，招標(biāo)人可以確定排名第二的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人E.排名第二的中標(biāo)候選人因故不能簽訂合同時(shí)，招標(biāo)人應(yīng)重新招標(biāo)【答案】BCD19、在設(shè)備工程合同中，完成工程的含義有()。A.通過了竣工試驗(yàn)B.完成了合同規(guī)定的工程或單位工程的全部工作C.完成了合同規(guī)定的工程或單位工程接收所要求完成的全部工作D.修補(bǔ)了無論在工程實(shí)施過程，還是在缺陷通知期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷E.完成了履約證書所證明的全部工作【答案】AC20、結(jié)清證明的生效條件有()。A.承包商已經(jīng)完成全部合同義務(wù)B.工程師已經(jīng)確認(rèn)最終的結(jié)算金額C.收到業(yè)主退還的履約保證D.業(yè)主已經(jīng)支付最終付款證書中指明的應(yīng)付金額E.工程師簽發(fā)了最終付款證書【答案】CD21、民法調(diào)整的財(cái)產(chǎn)關(guān)系主要包括()。A.財(cái)產(chǎn)權(quán)益關(guān)系B.財(cái)產(chǎn)支配關(guān)系C.財(cái)產(chǎn)流轉(zhuǎn)關(guān)系D.財(cái)產(chǎn)繼承關(guān)系E.財(cái)產(chǎn)救濟(jì)關(guān)系【答案】BC22、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，下列關(guān)于付款及其程序的說法，正確的有()。A.預(yù)付款結(jié)算和竣工結(jié)算均為期中付款B.工程師應(yīng)在收到承包商提交的月報(bào)表后28天內(nèi)簽發(fā)期中付款證書C.承包商應(yīng)在收到履約證書后56天內(nèi)提交最終報(bào)表草案D.業(yè)主應(yīng)在收到最終付款證書后56天內(nèi)付款E.結(jié)清證明應(yīng)在承包商提交最終報(bào)表時(shí)生效【答案】ABCD23、下列屬于委托人授予監(jiān)理人的權(quán)力有()。A.對(duì)本項(xiàng)目有關(guān)方案、計(jì)劃的審查權(quán)B.對(duì)本項(xiàng)目有關(guān)參與單位的協(xié)調(diào)權(quán)C.壓縮合同工期D.在項(xiàng)目實(shí)施過程中對(duì)“被監(jiān)理人”的工作質(zhì)量的檢查權(quán)、監(jiān)督權(quán)E.對(duì)本項(xiàng)目合同款支付申請(qǐng)的審核權(quán)【答案】ABD24、下列()是行政復(fù)議的受案范圍。A.工商局對(duì)設(shè)備制造企業(yè)的罰款B.土地局拒絕頒發(fā)土地使用權(quán)證C.質(zhì)量監(jiān)督局對(duì)在建項(xiàng)目的查封D.房屋買賣糾紛的行政調(diào)解E.規(guī)劃局對(duì)“建設(shè)工程規(guī)劃許可證”的申請(qǐng)不予答復(fù)【答案】ABC25、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，業(yè)主的風(fēng)險(xiǎn)有()。A.戰(zhàn)爭、敵對(duì)行動(dòng)(不論宣戰(zhàn)與否)、入侵、外敵行動(dòng)B.承包商使用爆炸性物質(zhì)、輻射或放射性活動(dòng)C.應(yīng)由業(yè)主負(fù)責(zé)并提供的工程任何部分的設(shè)計(jì)D.非合同事先約定的業(yè)主提前占用永久工程的某一部分E.一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的承包商不可預(yù)見且無法合理防范的自然力的作用【答案】ACD26、我國仲裁協(xié)議的法定內(nèi)容包括()。A.提請(qǐng)仲裁的意思表示B.約定仲裁事項(xiàng)C.仲裁費(fèi)用的負(fù)擔(dān)D.選擇仲裁委員會(huì)E.仲裁地點(diǎn)【答案】ABD27、在設(shè)備工程合同履行過程中，合同跟蹤的主要依據(jù)有()等。A.合同文件B.合同計(jì)劃C.原始記錄D.各類報(bào)表報(bào)告E.招標(biāo)文件【答案】AB