保證建設施工協議書電子版（3篇）

第11頁共11頁保證建設施工協議書電子版常用版_____合同甲方（委托方）：_____簽約時間：_____乙方（施工方）：_____簽約地點：_____根據有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合本工程的具體情況，雙方協商一致達成如下協議，共同遵守。一、工程概況1、甲乙雙方的條件：甲方裝飾的住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關依法核準登記的企業(yè)或個體工商戶。2、裝飾施工地點：____縣（市、區(qū)）____路（小區(qū)）____幢____號（單元）____室。3、住房結構：____室_____廳_____結構，建筑面積____平方米。4、裝飾施工內容：詳見《工程施工報價單》（附件一）和圖紙。5、承包采用下列第_____種方式：（1）乙方包工、包全部材料（見附件三）;（2）乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料（見附件二、三）;（3）乙方包清工。6、本工程由_____設計。7、工期：工程期限_____天，從____年____月____日開工，至____年____月____日竣工。二、工程價款及結算方式1、總價款：（大寫）_____元（其中：人工費_____元，材料費_____元，設計費_____元，管理費_____%，計_____元，稅金_____%，計_____元）。如雙方認可變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。2、付款方式（1）合同簽訂后_____天內，甲方支付總價款的_____%計_____元;（2）木工進場當天，甲方支付總價款的_____%計_____元;（3）油漆進場當天，甲方支付總價款的_____%計_____元;（4）尾款甲方應在本工程竣工驗收合格后____日內一次付清。三、施工準備及雙方的義務一）甲方工作1、甲方在開工前，應向所在地房產管理部門或物業(yè)管理單位登記;確需改變房屋結構和使用性質的，應當請具備相應資質的單位出具鑒定和加固方案，經房產管理部門核準后，領取《住宅裝修許可單》。2、甲方應在開工前，向乙方進行現場交底。_____空房屋，清除影響施工的障礙物，對只能部分_____空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電等必備設備，并說明使用注意事項。3、做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等行為的協調工作。4、指派_____為甲方代表，負責合同履行，對工程質量、進度進行監(jiān)理、驗收、變更、登記手續(xù)和其他事項。二）乙方工作1、對甲方進行施工圖紙或做法說明的現場交底，擬定方案和進度計劃，交甲方審定。2、指派_____為乙方代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的`各項事宜。3、未經甲方同意和所在地房產管理部門或物業(yè)管理單位批準，不得隨意改變房屋結構和使用性質。4、因進行裝飾裝修施工造成相鄰民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔修理和賠償責任。5、與所在地物業(yè)管理單位簽訂《住宅室內裝飾裝修管理服務協議》。6、嚴格執(zhí)行有關施工現場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。四、材料的供應1、甲方提供的材料：詳見《甲方提供的材料、設備表》（附件二）。本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的、經書面認可，可繼續(xù)使用，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。2、乙方提供的材料：詳見附件《乙方提供的材料報價單》。乙方提供的材料，均應得到甲方認可，用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的，應按提供材料價款的雙倍補償給甲方。乙方提供的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。五、安全生產和防火要求乙方在施工期間應加強安全生產，文明施工。凡發(fā)生工傷及死亡事故均由乙方自行負責。六、施工內容和工期的變更在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。七、材料供應1、按合同約定由甲方提供的材料、設備，甲方應在材料到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)；2、按合同約定由乙方提供的材料、設備，乙方應在材料到施工現場前通知甲方，雙方共同驗收。八、工期延誤1、對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：（1）工程量變化或設計變更；（2）不可抗力；（3）甲方同意工期順延的其他情況。2、因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延：因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。3、甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。4、因乙方責任不能按期完工，工期不順延，因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。九、質量標準雙方約定本工程質量按下列標準執(zhí)行：1、《____市住宅裝飾裝修驗收標準》。2、雙方商定條款：施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議，申請由_____部門對工程質量予以鑒定，經鑒定工程質量不符合合同約定的標準，鑒定過程支出的相關費用由乙方負責，經鑒定工程質量符合約定的標準，鑒定過程支出的相關費用由甲方負責。十、工程驗收和保修1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：_____，乙方應提前二天通知甲方驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單。2、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清后，辦理移手續(xù)。3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____年，有防水要求的廚房，衛(wèi)生間等保修期為____年。驗收合格簽字后，填寫工程保修。十一、其它約定事項1、_____2、_____3、_____十二、本合同一式_____份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。附件1、工程施工報價單附件2、甲方提供的材料、設備明細表附件3、乙方提供的材料、設備明細表附件4、工程項目更單附件5、工程質量驗收單附件6、工程包修單附件7、施工業(yè)務通知單甲方：_____乙方：_____姓名（簽名）：_____單位名稱（蓋章）：_____身份證號：_____法定代表人（或委托代理人）：_____聯系電話：_____營業(yè)執(zhí)照號碼：_____聯系電話：_____附件一：工程施工報價單序號項目單位單價數量合計金額工藝做法、用料說明甲方代表（簽字蓋章）：_____乙方代表（簽字蓋章）：_________年____月____日附件二：甲方提供的材料、設備明細表序號材料或設備名稱品牌規(guī)格型號質量等級單位數量單價供應時間送達地點乙方驗收意見甲方代表：_____乙方代表：_________年____月____日附件三：乙方提供的材料、設備明細表序號裝飾內容材料規(guī)格型號品牌等級數量單位單價合價甲方驗收意見甲方代表：_____乙方代表：_________年____月____日附件四：工程項目變更單變更內容原價格新價格增減金額（、_____）詳細說明工程原定金額甲方已付金額元元增加工程金額減項工程金額（增―減）金額結算應付金額元元元元甲方代表：_____乙方代表：_________年____月____日附件五：工程質量驗收單____日期檢驗項目名稱檢驗結果（合格、不合格、補驗）甲方簽名整體工程驗收意見甲方代表：_____乙方代表：_____注：分項檢驗評分：合格打“√”，不合格打“;”，補驗合格打“√”簽名。____年____月____日附件六：工程保修單公司名稱保修電話用戶姓名登記編號裝修房屋地址聯系電話施工單位負責人施工負責人現場施工日期____年____月____日至____年____月____日竣工驗收日期保修期限____年____月____日至____年____月____日維修記錄甲方代表：_____乙方代表：_________年____月____日備注：（1）凡包工包料的“雙包”工程，從竣工驗收合格之日計算，保修期為____年，其中水、電工程保修____年。（2）由于乙方原因造成質量問題，乙方無條件地進行維修。（3）由于甲方使用不當造成損壞，或不能正常使用，不屬保修范圍。（4）本保修單須甲、乙雙方簽字蓋章后有效。附件七：施工業(yè)務通知單客戶姓名施工地點聯系電話施工負責人施工日期聯系電話序號業(yè)務名稱具體安排要求說明：甲方簽字（蓋章）：_________年____月____日乙方簽字（蓋章）：_________年____月____日保證建設施工協議書電子版（二）原告：_____，男，漢族,____年____月____日出生，住廣東省佛山市_____，身份證號碼：_____。系個體戶佛山市____區(qū)_____金屬制品廠的經營者，佛山市____區(qū)_____金屬制品廠經營場所：_____佛山市____區(qū)____鎮(zhèn)街道_____工業(yè)區(qū)____號廠房，注冊號：_____。被告一：_____，男，漢族,____年____月____日出生，住廣東省佛山市_____，身份證號碼：_____。被告二：_____佛山市____區(qū)_____工程有限公司，住所：_____佛山市_____，注冊號：_____。法定代表人：_______________________________________。案由：_____建設工程合同糾紛訴訟請求：_____1、判令被告一立即向原告支付工程款_____元以及逾期支付的利息_____（利息以_____元為本金，按中國人民銀行同期貸款利率計算，從____年____月____日起暫計至起訴之日，實際應計至還清全部款項之日止）;2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。事實與理由：_________年____月____日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____有限公司在_____工業(yè)園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市____區(qū)_____金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》，約定原告承包佛山市_____有限公司在_____工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結構工程?！豆こ坛袛堌熑螘泛炗喓?，原告按約定完成施工，工程項目也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時間為____年____月____日。____年____月____日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認其仍欠原告工程款_____元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。原告認為，因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關系，這種關系直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規(guī)定，兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。為維護自身合法權益，原告現依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。此致____區(qū)人民法院具狀人：_________年____月____日保證建設施工協議書電子版（三）甲方：_____乙方：_____上述雙方經過友好協商，現就甲方處于_____值班室建設，達成如下合同條款：第一條合同標的物所處位置：_____;標的物建設工期為____年____月____日至____年____月____日;值班室建設費用為_____元平方米;承包方式為全包方式。第二條甲方提出房屋建設基本布局、大致框架及尺寸，乙方須基于誠信及職業(yè)道德為甲方設計詳細的房屋結構圖紙并負責技術及安全審核。乙方的最終設計圖紙經甲方同意后方能開工建設。第三條值班室主體結構為框架結構，乙方在建設過程中使用的所有施工材料需達到民用住房建設質量要求，所有材料的使用、材料架構符合行業(yè)通常慣例，同時，乙方建設行為嚴格落實建設民用住房的安全性、耐用性及方便性的條件。第四條值班室所有鋪設瓷磚之處，應達到平整等美觀性要求。該類工程的質量保質期為____年，該期間內脫落率及斷裂率不得超過面積的_____%。超過約定面積時，乙方須無償負責將損壞部分修繕完整;若甲方因該脫落或斷裂遭受損失，乙方應予以賠償。乙方若不及時返工，甲方可以扣除乙方的質量保證金。第五條墻面的平整度須達到行業(yè)標準和積極性行業(yè)慣例;標的物管線等隱蔽工程的鋪設須符合安全、方便的要求，如電話、網線及電路線等應分開走管，電路線應與電視線等保持一定技術性距離。第六條需要使用混凝土的工程中，混凝土應機器攪拌;頂層鋪設保溫層、澆注現澆，同時須做好房屋的防水及雨水排放工程。第七條值班室施工建設費的支付：完成工程建設，甲方預扣工程總費用的_____%作為質量保證金外一次性支付工程款，____年后乙方施工達到本合同各項條款時，甲方將質保金全部支付乙方。第八條甲方的權利與義務：1.甲方對乙方施工可以隨時檢查及現場監(jiān)督，對不當行為可以制止。2.在不影響乙方工期的情況下，甲方可以變更施工圖紙。3.甲方負責為乙方協調水電，但相關費用由乙方負擔。4.工程竣工后，甲方可以要求乙方提供完整的竣工資料和竣工驗收報告。第九條乙方的權利與義務：1