2023年收集監(jiān)理工程師之交通工程目標(biāo)控制考前沖刺試卷A卷含答案

2023年收集監(jiān)理工程師之交通工程目標(biāo)控制考前沖刺試卷A卷含答案

單選題（共50題）1、承包人在有延期理由的情況下，應(yīng)在發(fā)生此類事件的（）天內(nèi)，向監(jiān)理工程師發(fā)出延期意向通知書，并向業(yè)主遞交延期意向通知書的副本，才真正具有延期申請(qǐng)的資格。A.7B.14C.21D.28【答案】D2、所謂“三級(jí)”安全教育培訓(xùn)是指（）。A.項(xiàng)目部——施工隊(duì)——施工班組B.施工隊(duì)——施工班組——操作崗位C.總工程師一一工程師——技術(shù)人員D.公司——項(xiàng)目部——施工班組【答案】D3、隧道施工測(cè)量時(shí)，當(dāng)洞內(nèi)有瓦斯等易燃易爆氣體時(shí)，應(yīng)檢測(cè)測(cè)站附近20m范圍內(nèi)的氣體濃度，小于（）時(shí)方可進(jìn)行測(cè)量作業(yè)。A.0.5%B.1%C.2%D.3%【答案】A4、占產(chǎn)品總零件數(shù)10%～15%左右的A類零部件，其成本往往占產(chǎn)品總成本的（）。A.10%～15%B.10%～20%C.70%～80%D.60%～80%【答案】C5、關(guān)于周邊炮孔痕跡保存率不正確的是（）。A.對(duì)于硬巖，周邊炮孔痕跡保存率ξ≥80%B.對(duì)于硬巖，周邊炮孔痕跡保存率ξ≥75%C.對(duì)于中硬巖，周邊炮孔痕跡保存率ξ≥70%D.對(duì)于軟巖，周邊炮孔痕跡保存率ξ≥50%【答案】B6、采用刻槽法制作宏觀構(gòu)造時(shí)，刻槽機(jī)最小刻槽寬度不應(yīng)小于（）。A.300mmB.500mmC.600mmD.900mm【答案】B7、下列各項(xiàng)分部、分項(xiàng)工程中，不需要編制專項(xiàng)施工方案并經(jīng)專家論證的是（）。A.貓道B.水深11m的圍堰C.高度10m的支架D.15m的沉井【答案】D8、根據(jù)交通運(yùn)輸部辦公廳發(fā)布的《公路水運(yùn)工程生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案》規(guī)定，公路水運(yùn)工程生產(chǎn)安全事故按照人員傷亡（含失蹤）、涉險(xiǎn)人數(shù)、直接經(jīng)濟(jì)損失、影響范圍等因素，分為（）級(jí)。A.二B.三C.四D.五【答案】C9、某建設(shè)項(xiàng)目的凈年值大于0，則其內(nèi)部收益率（）基準(zhǔn)收益率。A.等于B.一定小于C.一定大于D.可能大于也可能小于【答案】C10、根據(jù)規(guī)定，應(yīng)以招標(biāo)方式出讓探礦權(quán)、采礦權(quán)的情形的有（）。A.未達(dá)到國(guó)家規(guī)定的環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的地區(qū)B.共伴生組分多的礦產(chǎn)地C.綜合開發(fā)利用技術(shù)水平要求高的礦產(chǎn)地D.國(guó)務(wù)院批淮的重點(diǎn)礦產(chǎn)資源開發(fā)項(xiàng)目E.已設(shè)采礦權(quán)需要整合或利用原有生產(chǎn)系統(tǒng)擴(kuò)大勘查開采范圍的毗鄰區(qū)域【答案】A11、監(jiān)理工程師應(yīng)對(duì)施工單位管理人員和作業(yè)人員安全教育培訓(xùn)制度落實(shí)情況進(jìn)行審查，三類人員在證書有效期內(nèi)至少參加一次由交通運(yùn)輸主管部門組織的、不少（）的安全生產(chǎn)繼續(xù)教育。A.8學(xué)時(shí)B.15學(xué)時(shí)C.20學(xué)時(shí)D.30學(xué)時(shí)【答案】A12、價(jià)值工程的核心內(nèi)容是（）。A.功能分類B.功能分析C.功能優(yōu)化D.成本分析【答案】B13、對(duì)于重大事故隱患，施工單位應(yīng)當(dāng)在確定后（）個(gè)工作日內(nèi)向直接監(jiān)管的交通運(yùn)輸主管部門報(bào)備。A.5B.10C.15D.20【答案】A14、所謂“三級(jí)”安全教育培訓(xùn)是指（）。A.項(xiàng)目部——施工隊(duì)——施工班組B.施工隊(duì)——施工班組——操作崗位C.總工程師一一工程師——技術(shù)人員D.公司——項(xiàng)目部——施工班組【答案】D15、軟土地區(qū)路基施工中，厚度小于（）的軟土宜采用淺層置換。A.2.0B.3.0C.4.0D.5.0【答案】B16、概預(yù)算編制中，屬于人工費(fèi)的是（）。A.架子工工資B.材料采購(gòu)人員工資C.駕駛施工機(jī)械人員工資D.施工管理人員工資【答案】A17、安全帶使用論述錯(cuò)誤的是（）。A.安全帶應(yīng)高掛低用B.安全帶使用前應(yīng)檢查C.安全帶有效長(zhǎng)度應(yīng)大于2mD.安全帶的各部件不得隨意更換或拆除【答案】C18、開關(guān)箱中漏電保護(hù)器的額定漏電動(dòng)作電流不得大于30mA，額定漏電動(dòng)作時(shí)間（）。A.不應(yīng)大于0.1sB.大于0.1sC.小于0.1sD.不應(yīng)小于0.1s【答案】A19、下列關(guān)于“三同時(shí)”的說法，不正確的是（）。A.同時(shí)設(shè)計(jì)B.同時(shí)投入使用C.同時(shí)施工D.同時(shí)檢查【答案】D20、極重、特重、重交通荷載等級(jí)公路面層水泥混凝土用天然砂的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不應(yīng)低于（）。A.Ⅰ級(jí)B.Ⅱ級(jí)C.不高于Ⅲ級(jí)D.不高于Ⅲ級(jí)【答案】B21、對(duì)于梁式橋標(biāo)準(zhǔn)跨徑是指（）A.橋跨結(jié)構(gòu)相鄰兩支座中心之間的距離B.相鄰兩個(gè)橋墩中心之間的距離C.相鄰橋墩（臺(tái)）間凈距D.梁板的長(zhǎng)度【答案】B22、下列不屬于特種作業(yè)人員的是（）。A.建筑電工B.建筑架子工C.建筑起重機(jī)械司機(jī)D.抹灰工【答案】D23、不確定性與風(fēng)險(xiǎn)的基本分析方法主要有臨界分析、敏感性分析和（）。A.動(dòng)態(tài)分析B.概率分析C.風(fēng)險(xiǎn)分析D.決策分析【答案】B24、公路工程各合同段驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目法人應(yīng)按交通運(yùn)輸部規(guī)定的要求及時(shí)完成項(xiàng)目交工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并向（）備案。A.建設(shè)主管部門B.公路管理機(jī)構(gòu)C.造價(jià)管理機(jī)構(gòu)D.交通運(yùn)輸主管部門【答案】D25、開挖至零填、路塹路床部分后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行路床施工；如不能及時(shí)進(jìn)行，宜在設(shè)計(jì)路床頂高程以上預(yù)留至少（）厚的保護(hù)層。A.100mmB.200mmC.300mmD.400mm【答案】C26、監(jiān)理人應(yīng)在收到承包人提交的工程量報(bào)表后的（）天內(nèi)進(jìn)行復(fù)核。A.28B.7C.14D.21【答案】B27、公路工程計(jì)量規(guī)則中第300章為（）。A.路基工程的計(jì)量B.路面工程的計(jì)量C.橋梁工程的計(jì)量D.隧道工程的計(jì)量【答案】B28、下列關(guān)于林權(quán)流轉(zhuǎn)的表述中，正確的有（）。A.林權(quán)流轉(zhuǎn)合同，可以書面，可以口頭B.通過家庭承包取得的林權(quán)采取轉(zhuǎn)讓方式流轉(zhuǎn)的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)發(fā)包方同意C.村集體經(jīng)濟(jì)組織可以不對(duì)受讓方的資信情況和經(jīng)營(yíng)能力進(jìn)行審查，直接簽訂合同D.采取轉(zhuǎn)包.出租.互換或者其他方式流轉(zhuǎn)的，應(yīng)當(dāng)報(bào)發(fā)包方備案E.林權(quán)可以依法采取轉(zhuǎn)包方式流轉(zhuǎn)，但不得改變林地用途和防護(hù)林.特種用途林的性質(zhì)【答案】B29、瀝青貫入式路面施工順序是（）。A.撒料→碾壓→澆灑第一層瀝青→撒布第一層嵌縫料→再碾壓B.撒料→碾壓→澆灑第一層嵌縫料→撒布第一層瀝青→再碾壓C.碾壓→撒料→澆灑第一層嵌縫料→撒布第一層瀝青→再碾壓D.撒料→澆灑第一層嵌縫料→碾壓→撒布第一層瀝青→再碾壓【答案】A30、孔深大于（）或空氣質(zhì)量不符合要求時(shí)，孔內(nèi)作業(yè)必須采取機(jī)械強(qiáng)制通風(fēng)措施。A.5mB.10mC.15mD.20m【答案】B31、橋梁基礎(chǔ)挖孔灌注樁的挖孔施工，孔口處應(yīng)設(shè)置高出地面不小于（）mm的護(hù)圈，并應(yīng)設(shè)置臨時(shí)排水溝，防止地表水流入孔內(nèi)。A.100B.200C.300D.600【答案】C32、瀝青透層可采用煤油稀釋瀝青或慢裂的灑布型乳化瀝青，其噴灑溫度不宜低于（）。A.10℃B.15℃C.20℃D.25℃【答案】A33、在工程進(jìn)度偏差處理中，第一步工作是（）。A.分析偏差對(duì)后續(xù)工作和總工期的影響B(tài).分析產(chǎn)生進(jìn)度偏差的原因C.確定影響后續(xù)工作和總工期的限制條件D.采取進(jìn)度調(diào)整措施【答案】B34、關(guān)于安全生產(chǎn)費(fèi)用的支付說法正確的是（）。A.安全生產(chǎn)費(fèi)用按照“企業(yè)提取、政府監(jiān)管、確保需要、規(guī)范使用”的原則進(jìn)行管理B.公路工程計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)為3%C.提取的安全生產(chǎn)費(fèi)用列入工程造價(jià)，在競(jìng)標(biāo)時(shí)不得刪減，列入標(biāo)內(nèi)管理D.在評(píng)標(biāo)和合同談判時(shí)，安全生產(chǎn)費(fèi)用為可以競(jìng)爭(zhēng)性費(fèi)用【答案】A35、施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作費(fèi)用應(yīng)在項(xiàng)目（）中列支。A.管理費(fèi)B.措施費(fèi)C.安全生產(chǎn)費(fèi)用D.規(guī)費(fèi)【答案】C36、商品房買賣合同訂立后，出賣人未告知買受人又將該房屋抵押給第三人的，下列說法正確的有（）。A.買受人可以請(qǐng)求解除合同B.買受人可以要求出賣人賠償損失C.買受人可以要求出賣人承擔(dān)不超過已付房款50%的懲罰性賠償金D.買受人可以要求出賣人承擔(dān)不超過已付房款一倍的懲罰性賠償金E.買受人可以要求出賣人承擔(dān)不超過已付房款兩倍的懲罰性賠償金【答案】A37、按照公路工程造價(jià)組成，建設(shè)項(xiàng)目信息化費(fèi)屬于（）。A.建設(shè)項(xiàng)目管理費(fèi)B.直接費(fèi)C.措施費(fèi)D.預(yù)備費(fèi)【答案】A38、造成3人以上死亡（含失蹤），或危及3人以上生命安全屬于（）。A.Ⅰ級(jí)事故B.Ⅱ級(jí)事故C.Ⅲ級(jí)事故D.Ⅳ級(jí)事故【答案】C39、下列不屬于公路水運(yùn)建設(shè)工程安全監(jiān)理工作的依據(jù)的是（）。A.消防法律法規(guī)B.委托監(jiān)理合同C.工程設(shè)計(jì)文件D.施工日志【答案】D40、可采用傾填方式填筑的填石路堤是（）。A.二級(jí)公路（瀝青路面）高路堤B.四級(jí)公路（彈石路面）上路堤C.四級(jí)公路（塊石路面）高路堤D.三級(jí)公路（砂石路面）下路堤【答案】D41、施工方案需要專家論證、審查時(shí)，專家組論證、審查的內(nèi)容不包括（）。A.專項(xiàng)施工方案內(nèi)容是否完整B.安全施工的基本條件是否滿足現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況C.專項(xiàng)施工方案編審程序是否符合要求D.專項(xiàng)施工方案計(jì)算書和驗(yàn)算依據(jù)是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范【答案】C42、水泥混凝土面層，灌縫料的養(yǎng)護(hù)期應(yīng)符合規(guī)定，在灌縫料固化期間應(yīng)（）。A.保持交通B.封閉交通C.部分交通D.僅施工車輛通行【答案】B43、下列不屬于斜拉橋主梁施工監(jiān)控的主要內(nèi)容的是（）。A.變形B.應(yīng)力C.強(qiáng)度D.溫度【答案】C44、關(guān)于抗滑支擋工程施工說法不正確的是（）。A.應(yīng)在滑坡體處于相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)下施工B.抗滑樁與擋土墻共同支擋時(shí)，應(yīng)先施作擋土墻C.抗滑樁、錨索施工應(yīng)從兩端向滑坡主軸方向逐步推進(jìn)D.各種支擋結(jié)構(gòu)的基底應(yīng)置于滑動(dòng)面以下，并應(yīng)嵌入穩(wěn)定地層【答案】B45、監(jiān)理機(jī)構(gòu)編制的支付證書，未經(jīng)（）簽字建設(shè)單位不得向施工單位支付工程款。A.建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人B.總監(jiān)理工程師C.駐地監(jiān)理工程師D.設(shè)計(jì)單位駐地代表【答案】B46、三違不包括（）。A.違章指揮B.違章操作C.違反施工方案D.違反勞動(dòng)紀(jì)律【答案】C47、承包人未在已標(biāo)價(jià)工程量清單中填入單價(jià)或總額價(jià)的工程子目，其處理方法是（）。A.取消該子目B.承包人必須完成該子目，發(fā)包人支付費(fèi)用C.承包人必須完成該子目，但發(fā)包人不支付費(fèi)用D.由建設(shè)單位決定與承包人協(xié)商決定處理方法【答案】C48、建設(shè)單位、監(jiān)理單位、勘察單位、設(shè)計(jì)單位、施工總承包單位等共同為質(zhì)量服務(wù)體現(xiàn)了（）。A.全方位質(zhì)量管理B.全面質(zhì)量管理C.全過程質(zhì)量管理D.全員參與質(zhì)量管理【答案】B49、砌筑用砂漿，一組砂漿試樣的強(qiáng)度為該組試樣（）試件（）抗壓極限強(qiáng)度的平均值。A.2個(gè)，14dB.3個(gè)，14dC.2個(gè)，28dD.3個(gè)，28d【答案】D50、某市采石場(chǎng)位于山腰，自2009年投產(chǎn)以來每年都排放一定數(shù)量的污水順山坡流到山下由農(nóng)民何陽承包的魚塘,由于對(duì)養(yǎng)魚影響不大，何陽一直未曾提出異議。2012年1月，采石場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)改造，擴(kuò)大了生產(chǎn)規(guī)模,污水排放量成倍增長(zhǎng)，何陽發(fā)現(xiàn)自己承包的魚塘頻繁出現(xiàn)死魚現(xiàn)象，要求采石場(chǎng)賠償損失，但采石場(chǎng)未予理睬。于是何陽找到市環(huán)保局解決問題。2012年3月，市環(huán)境監(jiān)理大隊(duì)經(jīng)監(jiān)測(cè)證實(shí)，采石場(chǎng)排放的污水符合排放標(biāo)準(zhǔn)，市環(huán)保局隨后給采石場(chǎng)下書面通知，要求采石場(chǎng)繳納排污費(fèi)25萬元。同時(shí)，市環(huán)保局就采石場(chǎng)和何陽之間的民事糾紛作出行政調(diào)解處理決定：采石場(chǎng)賠償何陽經(jīng)濟(jì)損失12萬元。據(jù)此，請(qǐng)回答下列題。A.采石場(chǎng)B.采石場(chǎng)和市環(huán)保局為共同被告C.市環(huán)保局D.市環(huán)保局為被告,采石場(chǎng)為第三人【答案】A多選題（共30題）1、平面控制測(cè)量的方法應(yīng)采用（）。A.水準(zhǔn)測(cè)量B.衛(wèi)星定位測(cè)量C.三邊測(cè)量D.導(dǎo)線測(cè)量E.三角測(cè)量【答案】BCD2、根據(jù)我國(guó)法律的規(guī)定，下列案件中不適用調(diào)解的有哪些？()A.特別程序B.督促程序C.公示催告程序D.破產(chǎn)程序【答案】ABCD3、工期優(yōu)化中，組織措施的優(yōu)化方法包括（）。A.作業(yè)方式的選擇B.作業(yè)順序的選擇C.增加工作面D.從計(jì)劃外增加資源E.使用先進(jìn)設(shè)備【答案】ABD4、關(guān)于后張法孔道壓漿的說法正確的有（）。A.應(yīng)對(duì)壓漿設(shè)備進(jìn)行清洗，清洗后的設(shè)備內(nèi)不應(yīng)有殘?jiān)头e水B.壓漿時(shí)，對(duì)曲線孔道和豎向孔道應(yīng)從最低點(diǎn)的壓漿孔壓入C.同一管道的壓漿應(yīng)連續(xù)進(jìn)行，一次完成D.漿液自拌制完成至壓入孔道的延續(xù)時(shí)間不宜超過60minE.壓漿時(shí)，每一工作班應(yīng)制作留取不少于3組試樣，標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)28d【答案】ABC5、質(zhì)量體系文件按其作用可分為（）A.法規(guī)性文件B.見證性文件C.合格性文件D.判斷性文件E.支持性文件【答案】AB6、價(jià)值工程的定義包括（）。A.著眼于壽命周期成本B.價(jià)值工程的核心是功能分析C.價(jià)值工程的目標(biāo)表現(xiàn)為產(chǎn)品價(jià)值的降低D.價(jià)值工程是一項(xiàng)有組織的管理活動(dòng)E.價(jià)值工程的目標(biāo)表現(xiàn)為產(chǎn)品價(jià)值的提高【答案】ABD7、隧道圍巖基本分級(jí)所考慮的因素有（）。A.巖石堅(jiān)硬程度B.巖石完整程度C.基本質(zhì)量指標(biāo)（BQ）D.地下水出水狀況E.初始地應(yīng)力狀態(tài)【答案】ABC8、關(guān)于工作延誤與工期延誤的概念，正確的是（）。A.工作延誤必然導(dǎo)致工期延誤B.工作延誤不一定導(dǎo)致工期延誤C.產(chǎn)生工作延誤一定是承包人的原因D.產(chǎn)生工作延誤不一定是承包人的原因E.工作延誤與工期延誤沒有關(guān)系【答案】BD9、重大事故隱患整改項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織制定專項(xiàng)隱患治理整改方案，并確保整改措施、（）到位。A.責(zé)任B.資金C.技術(shù)D.時(shí)限E.預(yù)案【答案】ABD10、下列選項(xiàng)中，應(yīng)開展施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的橋梁工程有（）。A.多跨或跨徑大于40m的石拱橋B.跨徑大于或等于140m的梁式橋C.特殊橋型或特殊結(jié)構(gòu)橋梁的拆除或加固工程D.跨徑大于1000m的懸索橋E.跨徑大于240m的斜拉橋【答案】ABCD11、模板安裝的檢查包括（）。A.鋼模板的高度應(yīng)與混凝土板厚度一致B.木模板應(yīng)選用質(zhì)地堅(jiān)實(shí)，無腐朽、裂紋的木料C.模板高度的允許誤差為±2mmD.立模的平面位置與高程，應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求E.鋼模板的高度應(yīng)略高于混凝土板的厚度【答案】ABCD12、施工企業(yè)的三類安全人員是指（）。A.施工單位的主要負(fù)責(zé)人B.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人C.專職安全生產(chǎn)管理人員D.項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人E.項(xiàng)目安全總監(jiān)【答案】ABC13、軟土地區(qū)施工時(shí)，下列厚度的軟土宜采用淺層置換的有（）。A.2.0mB.2.5mC.3.0mD.5.0mE.4.0m【答案】AB14、支架及拱架卸落順序正確的有（）。A.模板、支架的拆除應(yīng)遵循后支先拆、先支后拆的原則B.拆除梁、板等結(jié)構(gòu)的承重模板時(shí)，在橫向應(yīng)同時(shí)卸落、在縱向應(yīng)對(duì)稱均衡卸落C.連續(xù)梁宜從支座向跨中依次循環(huán)卸落D.簡(jiǎn)支梁宜從跨中向支座依次循環(huán)卸落E.懸臂梁結(jié)構(gòu)的模板宜從懸臂端開始順序卸落【答案】ABD15、下列屬于紅線問題中嚴(yán)重違反安全質(zhì)量法律法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的行為的有（）。A.超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的工程，未編制專項(xiàng)施工方案B.未按規(guī)范、設(shè)計(jì)要求和專項(xiàng)施工方案開展地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)，深基坑、高邊坡變形監(jiān)測(cè)，圍堰沉降與位移監(jiān)測(cè)，瓦斯隧道有毒有害氣體監(jiān)測(cè)C.未按規(guī)范、設(shè)計(jì)要求開展隧道監(jiān)控量測(cè)、超前地質(zhì)預(yù)報(bào)D.施工單位使用未經(jīng)檢驗(yàn)合格的特種設(shè)備E.隱瞞不報(bào)、謊報(bào)或者遲報(bào)生產(chǎn)安全事故【答案】ABCD16、監(jiān)理工程師在審查和批準(zhǔn)工程延期時(shí)應(yīng)遵循（）。A.只有非承包人自身原因引起的工程延期才可以受理B.工程延期是否會(huì)推遲工程項(xiàng)目總工期，若只是局部工程受到影響，承包人應(yīng)考慮可否采取其他措施予以彌補(bǔ)，而不應(yīng)考慮推遲工程項(xiàng)目的總工期C.所延期的工程項(xiàng)目是否在工程施工進(jìn)度計(jì)劃的關(guān)鍵線路上，若是非關(guān)鍵線路上的關(guān)鍵工序，監(jiān)理工程師亦不應(yīng)考慮延長(zhǎng)總工期D.惡劣氣候條件造成工程延期，監(jiān)理工程師審批時(shí)應(yīng)考慮整個(gè)分項(xiàng)工期內(nèi)良好氣候予以的補(bǔ)償E.在非承包人原因造成的工期延期發(fā)生后7天內(nèi)，承包人應(yīng)向監(jiān)理工程師提出延期意向要求【答案】ABCD17、施工進(jìn)度計(jì)劃的特點(diǎn)包括（）。A.進(jìn)度計(jì)劃的穩(wěn)定性B.進(jìn)度計(jì)劃的被動(dòng)性C.進(jìn)度計(jì)劃的多變性D.進(jìn)度計(jì)劃的不均衡性E.進(jìn)度計(jì)劃的高效性【答案】BCD18、下列鉆爆中裝藥作業(yè)的規(guī)定，正確的是（）。A.嚴(yán)禁裝藥與鉆孔平行作業(yè)B.裝藥時(shí)應(yīng)使用木質(zhì)或竹質(zhì)炮棍進(jìn)行裝藥C.嚴(yán)禁作業(yè)人員穿戴化纖衣物D.用塊狀材料、煤粉或其他可燃材料作炮泥E.膨脹巖土地段隧道和寒區(qū)隧道，炮泥材料宜采用水炮泥、黏土炮泥【答案】ABC19、根據(jù)現(xiàn)行公路工程施工合同條款的約定，發(fā)包人應(yīng)向承包人支付的預(yù)付款包括（）。A.進(jìn)度預(yù)付款B.材料、設(shè)備預(yù)付款C.暫估價(jià)預(yù)付款D.開工預(yù)付款E.計(jì)日工預(yù)付款【答案】BD20、對(duì)于下列哪些人民法院作出的生效法律文書，當(dāng)事人不得依照審判監(jiān)督程序申請(qǐng)?jiān)賹彛?)A.甲某訴乙某離婚案件，人民法院經(jīng)過兩+審終審，判決僅解除甲某與乙某夫妻關(guān)系，而不涉及共同財(cái)產(chǎn)分割與子女撫養(yǎng)問題的判決B.張輝的哥哥申請(qǐng)人民法院宣告下落不明的張輝失蹤，人民法院經(jīng)過審理后，作出的宣告張輝為失蹤人的判決C.天意貿(mào)易公司訴有色金屬公司鋁錠質(zhì)量問題糾紛一案，經(jīng)過區(qū)人民法院、市中級(jí)人民法院兩審終審后，基于天意貿(mào)易公司的再審申請(qǐng)，省高級(jí)人民法院經(jīng)過再審審理作出的維持原判決的再審判決D.蔡清訴哥哥侵犯其平等繼承權(quán)一案，經(jīng)區(qū)法院審理作出判決后，蔡清不服向市中級(jí)人民法院上訴，市中級(jí)人民法院對(duì)該案件經(jīng)過審理后作出的判決【答案】ABC21、公路上使用的通信管道材料包括（）。A.水泥管塊B.PVC管C.聚氯乙烯和聚乙烯材料管道D.高密度聚乙烯HDPE硅芯管E.鍍鋅鋼管【答案】ACD22、危險(xiǎn)、有害物質(zhì)和能量失控主要體現(xiàn)在（）。A.人的不安全行為B.物的不安全狀態(tài)C.思想上認(rèn)識(shí)不足D.環(huán)境的惡劣E.管理缺陷【答案】