民事起訴狀(修改后)

PAGEPAGE4民事起訴狀(修改后)民事起訴狀民事起訴狀(修改后)全文共4頁，當(dāng)前為第1頁。民事起訴狀民事起訴狀(修改后)全文共4頁，當(dāng)前為第2頁。月村委厄底中橋全部工程，包工包料合同價(jià)款為568000元；合同工期為6個(gè)月，開工日期為2014年2月6日，竣工日期為2014年8月6合同簽定后，原告向被告提供施工圖紙及施工場(chǎng)地，辦理施工所需的相關(guān)手續(xù)，協(xié)助被告將施工所需供電等設(shè)施辦理到位，按照合同的約定履行了相應(yīng)的義務(wù)，同時(shí)為被告墊付材料費(fèi)等款項(xiàng)共計(jì)人民幣15000元。被告于2014年2月調(diào)來攪拌機(jī)等簡(jiǎn)單的施工設(shè)備進(jìn)場(chǎng)開工，拉了兩車片石進(jìn)場(chǎng)；同年3月，被告雇請(qǐng)當(dāng)?shù)貛酌迕裢诳咏ㄔ炝藘勺鶚蚨盏鬃?，?月將施工設(shè)備及施工人員撤離施工現(xiàn)場(chǎng)。5月，被告開始停工，不但未到工地，也未與原告聯(lián)系。為避免施工進(jìn)度延誤，原告于2014年6月多次電話催告被告恢復(fù)施工，但被告提出抽水排干施工場(chǎng)地需要增加費(fèi)用、雨季施工需要增加費(fèi)用、再追加6萬元工程款等無理要求予以拒絕。2014年7月，原告方又多次催促被告施工，并希望就被告提出的要求進(jìn)行協(xié)商及簽訂補(bǔ)充協(xié)議，但被告仍拒絕原告的要求，斷絕與原告的聯(lián)系，致使厄底中橋建設(shè)工程長(zhǎng)時(shí)間處于停工狀態(tài)，施工現(xiàn)場(chǎng)的片石已經(jīng)雜草叢生，兩座橋墩被風(fēng)雨侵蝕得模糊不清。民事起訴狀(修改后)全文共4頁，當(dāng)前為第3頁。原告認(rèn)為，永?？h羅錦鎮(zhèn)江月村委厄底中橋工程，屬于多方籌資，上級(jí)下?lián)芘涮踪Y金的工程項(xiàng)目。不但上級(jí)配套資金須按照工程進(jìn)度下?lián)?，超過時(shí)間則會(huì)受到影響，而且捐資者也必須在工程基礎(chǔ)部分完工才予以捐助。現(xiàn)因被告在合同履行過程中將施工設(shè)備撤離施工現(xiàn)場(chǎng)、惡意停工，導(dǎo)致施工期限屆滿而已完成的工程量卻未達(dá)到全部工程量的1%，使原告失去了取得上級(jí)下?lián)芘涮踪Y金的機(jī)會(huì)及捐贈(zèng)人士的資助，給原告方造成巨大的經(jīng)濟(jì)民事起訴狀(修改后)全文共4頁，當(dāng)前為第3頁。為維護(hù)原告的合法權(quán)益，特依據(jù)相關(guān)有關(guān)法律規(guī)定向人民法院提起訴訟，懇請(qǐng)人民法院依法支持原告訴訟請(qǐng)求。此致永?？h人民法院起訴人：廣西桂林市永?？h羅錦鎮(zhèn)江月村委厄底屯訴訟代表人：民