工程合同糾紛反訴狀

1/1工程合同糾紛反訴狀工程合同糾紛反訴狀:

反訴人(本訴被告)：_________________陜西###國際建設(shè)工程有限公司

法定代表人：_________________##經(jīng)理

住宅地：_________________西安市碑林區(qū)##

被反訴人(本訴原告)：_________________陜西##實業(yè)有限公司

法定代表人：_________________###經(jīng)理

住宅地：_________________西安市未央?yún)^(qū)##反訴人就被反訴人建筑工程施工合同糾紛一案，對被反訴人提起反訴。

反訴懇求：_________________

1、懇求判令被反訴人連續(xù)履行2023年6月20日簽訂的《建設(shè)工程施工合同》；

2、懇求判令被反訴人支付違約金180000元、鋼材欠款損失256167元、停窩工損失860000元；

3、本案的訴訟及相關(guān)費用由被反訴人擔當。

事實和理由：_________________

2023年6月20日，反訴人與被反訴人簽訂了《建設(shè)工程施工合同》，反訴人承建被反訴人##市場商住樓#樓、#號樓。為了保證工程順當根據(jù)工期竣工，雙方在合同商定相關(guān)內(nèi)容，第11條對工程款支付進行了明確商定，合同第18條對違約索賠進行了明確商定。

合同簽訂后，反訴人組織支配施工，每個步驟都是經(jīng)過被反訴人及其現(xiàn)場監(jiān)管人員的同意和認可才施工的，已經(jīng)完成#樓主體封頂，#樓業(yè)已完成地下室和一二層砌體。工程施工期間被反訴人始終不準時不足額支付工程進度款，雖經(jīng)反訴人多次要求，但其就是不按時足額支付。所以，造成農(nóng)夫工工資無法發(fā)放，材料款一度中斷。合同商定反訴人墊資是到三層封頂，而現(xiàn)在狀況#樓都主體封頂了被反訴人也沒主動撥付過進度工程款。

工程已近收尾，合同大部分反訴人已經(jīng)履行完畢，此次糾紛實際是由于被反訴人的不準時支付工程進度款違約在先導(dǎo)致，所以被反訴人的主見不能成立。被反訴人拒不支付工程款的違約行為，造成農(nóng)夫工工資無法發(fā)放，材料供應(yīng)商欠款利息索賠，給的反訴人造成巨大停工、窩工、倒運、機械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實際費用，為了維護正常市場經(jīng)濟秩序，本著工程已經(jīng)完工現(xiàn)狀反訴訟人要求被反訴人根據(jù)合同第十八條“擔當上述違約的責任后仍連續(xù)履行合同”。

綜上所述，反訴人認為，合同目的已經(jīng)基本完成，由于被反訴人拖延支付工程進度款，導(dǎo)致進度放緩，望法院察明案情，依法裁判，依法維護建筑工人的合法權(quán)益。

此致

陜西人民法院

反訴人：_________________陜