工程施工合同范本樣例

工程施工合同范本樣例甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方進行工程施工事宜，經(jīng)充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：________________1.2工程地點：________________1.3工程范圍：________________1.4工程內(nèi)容：________________1.5工程面積：________________1.6工程期限：____年____月____日至____年____月____日二、工程價款2.1工程總價款：人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥____元2.2付款方式：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價款的____%作為預付款；（2）工程進度達到____%時，甲方支付乙方合同總價款的____%；（3）工程竣工合格后，甲方支付乙方合同總價款的____%；（4）工程竣工合格滿____年后，甲方支付乙方合同總價款的____%。三、工程質(zhì)量和驗收3.1乙方應按照甲方提供的施工圖紙、技術規(guī)范和施工方案進行施工，并確保工程質(zhì)量符合國家相關標準和規(guī)定。3.2工程竣工后，乙方應向甲方提交完整的竣工資料，甲方應在收到竣工資料后____日內(nèi)組織驗收。3.3驗收合格后，甲乙雙方應簽署工程驗收報告，并辦理相關手續(xù)。四、工程變更和調(diào)整4.1在施工過程中，如甲方需對工程進行變更，應提前通知乙方，并由甲乙雙方協(xié)商確定變更內(nèi)容、費用和工期。4.2乙方在施工過程中，如遇到特殊情況需對工程進行變更，應立即通知甲方，并由甲乙雙方協(xié)商確定變更內(nèi)容、費用和工期。五、違約責任5.1甲方未按合同約定支付工程款項的，每逾期一日，應向乙方支付逾期付款金額的____%作為違約金。5.2乙方未按合同約定完成工程的，每逾期一日，應向甲方支付逾期完工金額的____%作為違約金。六、爭議解決6.1本合同在履行過程中，如發(fā)生糾紛，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：________________乙方（蓋章）：________________簽訂日期：________________請注意，以上合同范本僅供參考，具體合同內(nèi)容需根據(jù)實際情況進行調(diào)整。在簽訂合同前，請務必咨詢專業(yè)律師意見，以確保合同內(nèi)容的合法性和有效性。2024帶目錄帶附件詳細版-工程施工合同范本樣例目錄一、合同雙方基本信息二、工程概況三、工程價款及支付方式四、工程質(zhì)量和驗收五、工程變更和調(diào)整六、違約責任七、爭議解決八、其他約定九、附件甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________一、合同雙方基本信息甲方（委托方）：名稱：________________地址：________________法定代表人：________________聯(lián)系方式：________________乙方（承包方）：名稱：________________地址：________________法定代表人：________________聯(lián)系方式：________________二、工程概況2.1工程名稱：________________2.2工程地點：________________2.3工程范圍：________________2.4工程內(nèi)容：________________2.5工程面積：________________2.6工程期限：____年____月____日至____年____月____日三、工程價款及支付方式3.1工程總價款：人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥____元3.2付款方式：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價款的____%作為預付款；（2）工程進度達到____%時，甲方支付乙方合同總價款的____%；（3）工程竣工合格后，甲方支付乙方合同總價款的____%；（4）工程竣工合格滿____年后，甲方支付乙方合同總價款的____%。四、工程質(zhì)量和驗收4.1乙方應按照甲方提供的施工圖紙、技術規(guī)范和施工方案進行施工，并確保工程質(zhì)量符合國家相關標準和規(guī)定。4.2工程竣工后，乙方應向甲方提交完整的竣工資料，甲方應在收到竣工資料后____日內(nèi)組織驗收。4.3驗收合格后，甲乙雙方應簽署工程驗收報告，并辦理相關手續(xù)。五、工程變更和調(diào)整5.1在施工過程中，如甲方需對工程進行變更，應提前通知乙方，并由甲乙雙方協(xié)商確定變更內(nèi)容、費用和工期。5.2乙方在施工過程中，如遇到特殊情況需對工程進行變更，應立即通知甲方，并由甲乙雙方協(xié)商確定變更內(nèi)容、費用和工期。六、違約責任6.1甲方未按合同約定支付工程款項的，每逾期一日，應向乙方支付逾期付款金額的____%作為違約金。6.2乙方未按合同約定完成工程的，每逾期一日，應向甲方支付逾期完工金額的____%作為違約金。七、爭議解決7.1本合同在履行過程中，如發(fā)生糾紛，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。九、附件（此處可附上施工圖紙、技術規(guī)范、施工方案等相關文件）甲方（蓋章）：________________乙方（蓋章）：________________簽訂日期：________________請注意，以上合同范本僅供參考，具體合同內(nèi)容需根據(jù)實際情況進行調(diào)整。在簽訂合同前，請務必咨詢專業(yè)律師意見，以確保合同內(nèi)容的合法性和有效性。附件列表：1.施工圖紙2.技術規(guī)范3.施工方案4.竣工資料5.工程驗收報告法律名詞及解釋：1.合同法：指中華人民共和國合同法，規(guī)定了合同的訂立、履行、變更、解除以及違約責任等方面的法律規(guī)則。2.違約金：指當一方違反合同約定時，應向另一方支付的一定金額作為違約責任。3.訴訟：指當合同糾紛無法通過協(xié)商解決時，可以通過法院提起訴訟，由法院進行判決。4.補充協(xié)議：指在合同履行過程中，雙方可以另行簽訂的協(xié)議，用于約定未盡事宜或?qū)υ贤瑑?nèi)容進行修改或補充。實際執(zhí)行過程中可能遇到的問題及注意事項：1.工程變更：在施工過程中，可能會出現(xiàn)甲方要求變更工程內(nèi)容、設計或施工方案等情況，此時應及時協(xié)商確定變更內(nèi)容、費用和工期，并簽訂補充協(xié)議。2.工程質(zhì)量和驗收：確保乙方按照施工圖紙和技術規(guī)范進行施工，并在工程竣工后及時提交竣工資料。甲方應在規(guī)定時間內(nèi)組織驗收，并簽署工程驗收報告。3.支付款項：甲方應按照合同約定的付款方式和時間進行支付，避免逾期付款。乙方也應按照約定的工程進度和質(zhì)量要求完成工程，以免承擔違約金責任。4.糾紛解決：在合同履行過程中，如發(fā)生糾紛，應盡量通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，可根據(jù)合同約定向法院提起訴訟。解決辦法：1.對于工程變更，應及時與對方進行溝通和協(xié)商，明確變更內(nèi)容、費用和工期，并簽訂書面補充協(xié)議，以確保雙方權益。2.對于工程質(zhì)量和驗收，應嚴格按照施工圖紙和技術規(guī)范進行施工，并在工程竣工后及時提交完整的竣工資料。甲方應在規(guī)定時間內(nèi)組織驗收，并簽署工程驗收報告。3.對于支付款項，甲方應按照合同約定的付款方式和時間進行支付，乙方也應按照約定的工程進度和