建筑修繕施工合同

PAGEPAGE1建筑修繕施工合同甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進(jìn)行建筑修繕施工事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程范圍：__________1.4工程內(nèi)容：__________1.5工程面積：__________1.6工程期限：__________二、施工要求2.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方提供的施工圖紙、設(shè)計(jì)文件和技術(shù)資料進(jìn)行施工。2.2乙方應(yīng)按照國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求進(jìn)行施工。2.3乙方應(yīng)保證施工質(zhì)量，若施工過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)無條件返工直至達(dá)到甲方要求。2.4乙方應(yīng)遵守施工現(xiàn)場(chǎng)的各項(xiàng)規(guī)章制度，確保安全生產(chǎn)。三、工程費(fèi)用3.1工程總費(fèi)用為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。3.2付款方式：__________3.3工程進(jìn)度款的支付比例為：__________。3.4工程驗(yàn)收合格后，支付剩余款項(xiàng)的百分之：__________。3.5工程保修金為工程總費(fèi)用的百分之：__________，保修期滿后無質(zhì)量問題，予以退還。四、工期延誤4.1因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天，乙方應(yīng)支付甲方違約金人民幣：__________元。4.2因甲方原因造成工期延誤，每延誤一天，甲方應(yīng)支付乙方誤工費(fèi)人民幣：__________元。五、工程變更5.1施工過程中，如甲方要求變更工程內(nèi)容，應(yīng)書面通知乙方，雙方協(xié)商確定變更費(fèi)用和工期。5.2乙方應(yīng)按照變更后的工程內(nèi)容進(jìn)行施工。六、工程驗(yàn)收6.1工程完工后，乙方應(yīng)向甲方提交竣工報(bào)告，并提供完整的竣工資料。6.2甲方應(yīng)在收到竣工報(bào)告后日內(nèi)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，雙方簽署驗(yàn)收證書。七、工程保修7.1工程保修期為：__________。7.2保修期內(nèi)，乙方應(yīng)免費(fèi)維修因施工質(zhì)量問題導(dǎo)致的損壞。7.3保修期滿后，乙方應(yīng)提供有償維修服務(wù)。八、違約責(zé)任8.1雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同的約定，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金。8.2違約金為工程總費(fèi)用的百分之：__________。九、爭(zhēng)議解決9.1本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起訴訟。十、其他約定10.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。10.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________2024帶目錄帶附件詳細(xì)版-建筑修繕施工合同目錄一、合同雙方基本信息二、工程概況三、施工要求四、工程費(fèi)用五、工期延誤六、工程變更七、工程驗(yàn)收八、工程保修九、違約責(zé)任十、爭(zhēng)議解決十一、其他約定十二、附件一、合同雙方基本信息甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________二、工程概況1.工程名稱：__________2.工程地點(diǎn)：__________3.工程范圍：__________4.工程內(nèi)容：__________5.工程面積：__________6.工程期限：__________三、施工要求1.乙方應(yīng)根據(jù)甲方提供的施工圖紙、設(shè)計(jì)文件和技術(shù)資料進(jìn)行施工。2.乙方應(yīng)按照國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求進(jìn)行施工。3.乙方應(yīng)保證施工質(zhì)量，若施工過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)無條件返工直至達(dá)到甲方要求。4.乙方應(yīng)遵守施工現(xiàn)場(chǎng)的各項(xiàng)規(guī)章制度，確保安全生產(chǎn)。四、工程費(fèi)用1.工程總費(fèi)用為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.付款方式：__________3.工程進(jìn)度款的支付比例為：__________。4.工程驗(yàn)收合格后，支付剩余款項(xiàng)的百分之：__________。5.工程保修金為工程總費(fèi)用的百分之：__________，保修期滿后無質(zhì)量問題，予以退還。五、工期延誤1.因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天，乙方應(yīng)支付甲方違約金人民幣：__________元。2.因甲方原因造成工期延誤，每延誤一天，甲方應(yīng)支付乙方誤工費(fèi)人民幣：__________元。六、工程變更1.施工過程中，如甲方要求變更工程內(nèi)容，應(yīng)書面通知乙方，雙方協(xié)商確定變更費(fèi)用和工期。2.乙方應(yīng)按照變更后的工程內(nèi)容進(jìn)行施工。七、工程驗(yàn)收1.工程完工后，乙方應(yīng)向甲方提交竣工報(bào)告，并提供完整的竣工資料。2.甲方應(yīng)在收到竣工報(bào)告后日內(nèi)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，雙方簽署驗(yàn)收證書。八、工程保修1.工程保修期為：__________。2.保修期內(nèi)，乙方應(yīng)免費(fèi)維修因施工質(zhì)量問題導(dǎo)致的損壞。3.保修期滿后，乙方應(yīng)提供有償維修服務(wù)。九、違約責(zé)任1.雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同的約定，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金。2.違約金為工程總費(fèi)用的百分之：__________。十、爭(zhēng)議解決1.本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起訴訟。十一、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。十二、附件（附件內(nèi)容見紙質(zhì)文件）甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________附件列表：1.施工圖紙2.設(shè)計(jì)文件3.技術(shù)資料4.竣工報(bào)告5.竣工資料6.驗(yàn)收證書違約行為羅列及違約行為的認(rèn)定：1.乙方未能按照合同約定的工期完成工程，認(rèn)定為工期延誤。2.乙方施工質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)定為質(zhì)量問題。3.甲方未能按照合同約定的付款方式進(jìn)行付款，認(rèn)定為付款違約。4.任何一方泄露對(duì)方商業(yè)秘密或未經(jīng)授權(quán)使用對(duì)方商標(biāo)、專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)，認(rèn)定為侵權(quán)行為。法律名詞及解釋：1.合同法：指中華人民共和國(guó)合同法，規(guī)定了合同的訂立、履行、變更、解除和終止等方面的法律規(guī)則。2.施工驗(yàn)收規(guī)范：指國(guó)家或行業(yè)對(duì)建筑工程施工過程中的質(zhì)量、安全等方面所制定的技術(shù)規(guī)范。3.質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)：指對(duì)建筑工程質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定的一套標(biāo)準(zhǔn)，用于評(píng)價(jià)工程質(zhì)量是否達(dá)到規(guī)定要求。4.知識(shí)產(chǎn)權(quán)：指著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)等法律規(guī)定的權(quán)利，用于保護(hù)創(chuàng)新成果和商業(yè)標(biāo)識(shí)。實(shí)際執(zhí)行過程中可能遇到的問題及注意事項(xiàng)：1.工期延誤：在施工過程中，可能會(huì)因?yàn)樘鞖?、材料供?yīng)等因素導(dǎo)致工期延誤。為避免工期延誤，乙方應(yīng)提前做好施工計(jì)劃，并與甲方保持溝通，及時(shí)解決可能影響工期的因素。2.質(zhì)量問題：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，甲方也應(yīng)加強(qiáng)對(duì)施工過程的監(jiān)督和檢查，確保工程質(zhì)量符合要求。3.付款違約：甲方應(yīng)按照合同約定