2022年二級建造師《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》名師預(yù)測卷3

精品文檔-下載后可編輯年二級建造師《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》名師預(yù)測卷32022年二級建造師《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》名師預(yù)測卷3

單選題（共60題，共60分）

1.關(guān)于施工企業(yè)返修義務(wù)的說法，正確的是（）。

A.施工企業(yè)僅對施工中出現(xiàn)質(zhì)量問題的建設(shè)工程負(fù)責(zé)返修

B.施工企業(yè)僅對竣工驗(yàn)收不合格的工程負(fù)責(zé)返修

C.非施工企業(yè)原因造成的質(zhì)量問題，相應(yīng)的損失和返修費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)

D.對于非施工企業(yè)原因造成的質(zhì)量問題，施工企業(yè)不承擔(dān)返修的義務(wù)

2.根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》，下列安全事故中，屬于重大事故的是()。

A.3人死亡，10人重傷，直接經(jīng)濟(jì)損失2000萬元

B.12人死亡，直接經(jīng)濟(jì)損失960萬元

C.36人死亡，50人重傷，直接經(jīng)濟(jì)損失6000萬元

D.2人死亡，100人重傷，直接經(jīng)濟(jì)損失1.2億元

3.關(guān)于聯(lián)合體共同承包的說法，正確的是（）。

A.聯(lián)合體中標(biāo)的,聯(lián)合體各方就中標(biāo)項(xiàng)目向招標(biāo)人承擔(dān)連帶責(zé)任

B.聯(lián)合共同承包適應(yīng)范圍為大型且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的建筑工程

C.兩個以上不同資質(zhì)等級的單位實(shí)行聯(lián)合體共同承包的,應(yīng)當(dāng)按照資質(zhì)等級高的單位的業(yè)務(wù)許可范圍承攬工程

D.聯(lián)合體中標(biāo)的,聯(lián)合體各方應(yīng)分別與招標(biāo)人簽訂合同

4.根據(jù)《勞動合同法》，用人單位與勞動者已建立勞動關(guān)系，未同時訂立書面勞動合同的，應(yīng)當(dāng)自用工之日起（）內(nèi)訂立書面勞動合同。

A.1個月

B.2個月

C.3個月

D.半年

5.甲乙簽訂總價100萬元的買賣合同，雙方約定：甲向乙交納10萬元定金，貨到付款；如一方違約，向?qū)Ψ街Ц?5萬元違約金。甲如約交付了定金。合同履行中，乙不能按期交貨構(gòu)成違約，雙方解除合同。則乙最多向甲支付（）萬元。

A.15

B.20

C.25

D.30

6.下列情形中，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)拒收的投標(biāo)文件有（）。

A.投標(biāo)人未提交投標(biāo)保證金的

B.投標(biāo)人的法定代表人未到場的

C.未按招標(biāo)文件要求密封的

D.投標(biāo)人對招標(biāo)文件有異議的

7.下列關(guān)于建設(shè)用地使用權(quán)的轉(zhuǎn)讓、互換、出資、贈與等相關(guān)規(guī)定的表述，錯誤的是（）。

A.當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)采取書面形式訂立相應(yīng)的合同

B.附著于該土地上的建筑物、構(gòu)筑物及其附屬設(shè)施一并處分

C.應(yīng)當(dāng)向登記機(jī)構(gòu)申請變更登記

D.住宅建設(shè)用地使用權(quán)期間屆滿的，需要依照法律規(guī)定辦理續(xù)期

8.根據(jù)《注冊建造師執(zhí)業(yè)管理辦法（試行）》，注冊建造師可以同時擔(dān)任兩個及以上項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的情形是（）。

A.兩個項(xiàng)目的發(fā)包人是同一單位

B.因發(fā)包人原因?qū)е峦９こ^3個月

C.合同約定的工程驗(yàn)收合格，正在辦理工程結(jié)算

D.建造師同時具有兩個專業(yè)的執(zhí)業(yè)資格

9.建筑物倒塌造成他人損害的，由（）承擔(dān)連帶責(zé)任。

A.所有人和建設(shè)單位

B.使用人和建設(shè)單位

C.建設(shè)單位和施工企業(yè)

D.管理人和施工企業(yè)

10.某施工合同僅約定工程質(zhì)量產(chǎn)生爭議時由甲仲裁委員會仲裁。合同履行中，發(fā)包人與承包人在工程質(zhì)量和工程價款上產(chǎn)生糾紛。承包人向甲仲裁委員會申請仲裁，發(fā)包人提出管轄異議，關(guān)于該案件仲裁受理的說法中，正確的是()。

A.質(zhì)量與結(jié)算爭議均應(yīng)由甲仲裁委員會受理

B.合同仲裁條款約定無效

C.雙方必須簽訂補(bǔ)充仲裁協(xié)議

D.雙方協(xié)商不成，質(zhì)量糾紛由甲仲裁委員會受理

11.建筑市場主體的誠信評價，包括政府對市場主體的誠信評價和社會中介信用機(jī)構(gòu)的信用評價，前者是（）。

A.以守法、守信、守德和綜合實(shí)力為基礎(chǔ)的綜合評價

B.以守法為基礎(chǔ)、根據(jù)違法行為的行政處罰記錄的誠信評價

C.以建筑市場主體行為為依據(jù)，對社會關(guān)注的焦點(diǎn)、熱點(diǎn)問題的評價

D.市場主導(dǎo)、以建筑市場信用平臺的記錄為基礎(chǔ)的評價

12.建設(shè)單位于2022年1月15日申請領(lǐng)取了施工許可證，但因受政策風(fēng)險(xiǎn)影響，工程于2022年1月22日才決定開工，則建設(shè)單位（）。

A.向發(fā)證機(jī)關(guān)報(bào)告后即可開工

B.應(yīng)向發(fā)證機(jī)關(guān)申請施工許可證延期

C.應(yīng)當(dāng)報(bào)發(fā)證機(jī)關(guān)重新核驗(yàn)施工許可證

D.應(yīng)向發(fā)證機(jī)關(guān)重新申請領(lǐng)取施工許可證

13.甲公司根據(jù)生效判決書向法院申請強(qiáng)制執(zhí)行。執(zhí)行中與乙公司達(dá)成和解協(xié)議。和解協(xié)議約定：將乙所欠220萬元債務(wù)減少為200萬元，乙自協(xié)議生效之日起2個月內(nèi)還清。下列說法中，錯誤的是（）。

A.甲乙雙方可以將執(zhí)行和解協(xié)議提交法院執(zhí)行局

B.法院可以依據(jù)規(guī)定裁定中止原生效法律文書執(zhí)行

C.協(xié)議生效2個月后，乙并未履行協(xié)議的約定，甲可向法院申請恢復(fù)原判決的執(zhí)行

D.協(xié)議生效2個月后，乙并未履行協(xié)議的約定，甲應(yīng)向乙住所地法院提起民事訴訟

14.以下關(guān)于法律法規(guī)效力的說法中，正確的是（）。

A.新的法律與舊的法律不一致時，一定采用新的法律

B.部門規(guī)章與地方政府規(guī)章之間對同一事項(xiàng)規(guī)定不一致時，由全國人大常委會裁決

C.部門規(guī)章與地方法規(guī)就同一事項(xiàng)規(guī)定不一致時，由國務(wù)院裁決

D.部門規(guī)章與地方法規(guī)就同一事項(xiàng)規(guī)定不一致時，很有可能國務(wù)院的意見不是最終的裁決

15.根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》，事故發(fā)生后，下列說法正確的是（）。

A.單位負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)于2小時內(nèi)向有關(guān)部門報(bào)告

B.單位負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)向單位所在地的有關(guān)部門報(bào)告

C.事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即向本單位負(fù)責(zé)人報(bào)告

D.情況緊急時，事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)直接向事故發(fā)生地的有關(guān)部門報(bào)告

16.關(guān)于不動產(chǎn)物權(quán)設(shè)立的說法，正確的是（）。

A.不動產(chǎn)物權(quán)的設(shè)立應(yīng)依法登記

B.不動產(chǎn)物權(quán)的設(shè)立屬自愿登記

C.不動產(chǎn)物權(quán)的設(shè)立自合同成立之日時生效

D.不動產(chǎn)登記由合同簽訂地的登記機(jī)構(gòu)辦理

17.關(guān)于定金的說法，正確的是（）。

A.債務(wù)人履行債務(wù)后，定金不可抵作價款

B.訂金與定金的法律效果相同

C.定金超過合同金額的20%，則定金無效

D.定金的法律性質(zhì)是擔(dān)保

18.發(fā)售招標(biāo)文件收取的費(fèi)用應(yīng)當(dāng)限于補(bǔ)償（）的成本支出。

A.編制招標(biāo)文件

B.印刷、郵寄招標(biāo)文件

C.招標(biāo)人辦公

D.招標(biāo)活動

19.建設(shè)單位組織竣工驗(yàn)收，對不符合民用建筑節(jié)能強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的，不得出具（）報(bào)告。

A.竣工驗(yàn)收合格

B.建筑節(jié)能合格

C.建筑節(jié)能達(dá)標(biāo)

D.能耗驗(yàn)收合格

20.施工現(xiàn)場發(fā)生安全事故，施工企業(yè)向監(jiān)管部門報(bào)告的內(nèi)容不包括（）。

A.事故發(fā)生的時間、地點(diǎn)以及現(xiàn)場情況

B.事故中傷亡和下落不明人數(shù)

C.已經(jīng)采取的措施

D.事故的原因、性質(zhì)和事故責(zé)任

21.下列建設(shè)工程分包的說法中，屬于承包人合法分包的是（）。

A.未經(jīng)建設(shè)單位許可將承包工程中的勞務(wù)作業(yè)進(jìn)行分包

B.將專業(yè)工程分包給不具備資質(zhì)的承包人

C.將勞務(wù)作業(yè)分包給不具備資質(zhì)的承包人

D.未經(jīng)建設(shè)單位許可將承包工程中的專業(yè)工程進(jìn)行分包

22.下列對于法人的表述中，正確的是（）。

A.法人可以分為營利法人和非營利法人

B.營利法人從設(shè)立時起具有法人資格，無須經(jīng)專門機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)登記

C.特別法人經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記后取得法人資格

D.營利法人以取得利潤并分配給股東等出資人為目的成立的法人

23.關(guān)于節(jié)能技術(shù)進(jìn)步的說法，錯誤的是（）。

A.利用財(cái)政性資金引進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)重大裝備的，應(yīng)當(dāng)制定創(chuàng)新方案，并報(bào)有關(guān)部門審批

B.國家實(shí)行固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估和審查制度

C.不符合強(qiáng)制性節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，建設(shè)單位不得開工建設(shè)

D.政府投資項(xiàng)目不符合強(qiáng)制性節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的，依法負(fù)責(zé)項(xiàng)目審批的機(jī)關(guān)可以批準(zhǔn)建設(shè)

24.關(guān)于投標(biāo)保證金的說法，正確的是（）。

A.招標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，投標(biāo)保證金的有效期自動終止

B.投標(biāo)保證金一般不得超過投標(biāo)總價的5％

C.投標(biāo)保證金不得采用銀行保函方式

D.招標(biāo)人不得挪用投標(biāo)保證金

25.下列選項(xiàng)不屬于消防安全重點(diǎn)單位應(yīng)履行的消防安全職責(zé)的是（）。

A.確定消防安全管理人，組織實(shí)施本單位的消防安全管理工作

B.建立消防檔案，確定消防安全重點(diǎn)部位，設(shè)置防火標(biāo)志，實(shí)行嚴(yán)格管理

C.實(shí)行每月防火巡查，并建立巡查記錄

D.對職工進(jìn)行崗前消防安全培訓(xùn)，定期組織消防安全培訓(xùn)和消防演練

26.關(guān)于施工單位安全生產(chǎn)責(zé)任的說法，錯誤的是（）。

A.企業(yè)實(shí)行全員安全生產(chǎn)責(zé)任制度，法定代表人和實(shí)際控制人同為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人

B.工程項(xiàng)目實(shí)行總承包的，總承包企業(yè)應(yīng)當(dāng)與分包企業(yè)簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確雙方安全生產(chǎn)責(zé)任

C.實(shí)行工程項(xiàng)目實(shí)行總承包的，總承包企業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以定期考核分包企業(yè)安全生產(chǎn)管理情況

D.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定實(shí)施項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理，監(jiān)控危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程，及時排查處理施工現(xiàn)場安全事故隱患，隱患排查處理情況應(yīng)當(dāng)記入項(xiàng)目安全管理檔案

27.按照建設(shè)工程合約約定，某建設(shè)單位應(yīng)于工程驗(yàn)收合格交付后兩個月內(nèi)付清工程款。2022年6月1日，該工程經(jīng)驗(yàn)收合格交付使用，但建設(shè)單位遲遲不予支付工程款。施工單位經(jīng)過內(nèi)部商量后決定要通過訴訟的方式解決糾紛，下列情形會使訴訟時效中止的是（）。

A.2022年6月，施工單位所在地發(fā)生強(qiáng)烈地震，一個月后恢復(fù)生產(chǎn)

B.2022年3月，施工單位所在地發(fā)生強(qiáng)烈地震，一個月后恢復(fù)生產(chǎn)

C.2022年3月，施工單位法定代表人生病住院，一個月后痊愈出院

D.2022年3月，建設(shè)單位付清了所有的工程款

28.某地基基礎(chǔ)設(shè)施工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，建設(shè)單位擅自提前使用，2年后發(fā)現(xiàn)該工程出現(xiàn)質(zhì)量問題。關(guān)于該工程質(zhì)量責(zé)任的說法，正確的是（）。

A.設(shè)計(jì)文件中該工程的合理使用年限內(nèi)，施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任

B.超過2年保修期后，施工企業(yè)不承擔(dān)保修責(zé)任

C.由于建設(shè)單位提前使用，施工企業(yè)不需要承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任

D.施工企業(yè)是否承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任，取決于建設(shè)單位是否已經(jīng)全額支付工程款

29.關(guān)于工程監(jiān)理單位的相關(guān)質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，下列說法中正確的是（）。

A.監(jiān)理單位僅對施工質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任

B.監(jiān)理單位在接受監(jiān)理委托后，因利害關(guān)系需要回避的，可轉(zhuǎn)讓監(jiān)理業(yè)務(wù)

C.工程監(jiān)理實(shí)行總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)制

D.監(jiān)理單位將不合格的建筑材料按照合格簽字，造成損失的，承擔(dān)全部責(zé)任

30.根據(jù)《房屋建筑工程和市政機(jī)場設(shè)施工程實(shí)行見證取樣和送檢的規(guī)定》，下列試塊、試件和材料必須實(shí)施見證取樣和送檢的是（）。

A.用于承重結(jié)構(gòu)的混凝土試塊

B.用于墻體混凝土使用的摻加劑

C.用于砌筑結(jié)構(gòu)的鋼筋及連接接頭試件

D.用于墻體抹灰砂漿的水泥

31.甲公司根據(jù)生效判決書向法院申請強(qiáng)制執(zhí)行。執(zhí)行中甲與乙公司達(dá)成和解協(xié)議。約定：將判決乙承擔(dān)的220萬元減少為200萬元，2個月內(nèi)結(jié)清。但乙后來并未履行協(xié)議的約定。下列說法中，正確的是（）。

A.甲可向法院申請恢復(fù)原判決的執(zhí)行

B.甲應(yīng)向乙住所地法院提起民事訴訟

C.由法院執(zhí)行和解協(xié)議

D.由法院依職權(quán)恢復(fù)原判決的執(zhí)行

32.下列關(guān)于地役權(quán)的表述中，正確的是（）。

A.地役權(quán)可以單獨(dú)轉(zhuǎn)讓

B.地役權(quán)自登記時設(shè)立

C.地役權(quán)是按照當(dāng)事人的約定設(shè)立的用益物權(quán)

D.當(dāng)事人可以采用口頭形式訂立地役權(quán)合同

33.關(guān)于地役權(quán)，下列表述錯誤的是（）。

A.當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)采用書面形式訂立地役權(quán)合同

B.地役權(quán)合同應(yīng)包括解決爭議的方法

C.地役權(quán)自地役權(quán)合同生效時設(shè)立

D.未經(jīng)登記，不得對抗善意第三人

34.下列責(zé)任種類中，屬于行政處罰的有（）

A.警告

B.沒收財(cái)產(chǎn)

C.罰金

D.排除妨礙

35.某公司將一棟價值4500萬元人民幣的辦公樓作抵押分別向甲、乙、丙三家銀行貸款共4500萬元。其中，向甲銀行和乙銀行貸款各2000萬元人民幣，向丙銀行貸款500萬元；與甲銀行簽訂的抵押合同在4月12日簽訂，20日辦理登記手續(xù)；與乙銀行簽訂的抵押合同在4月15日簽訂，并在當(dāng)日辦理登記手續(xù)；與丙銀行簽訂的抵押合同在4月15日，但未辦理登記手續(xù)。后來該公司無力還債，甲、乙、丙三家銀行共同行使抵押權(quán)將抵押物拍賣，得款3600萬元人民幣，則（）。

A.甲、乙、丙三家銀行各分配1200萬元

B.甲乙銀行各分配1550萬元，丙銀行分配500萬元

C.甲銀行分配1600萬元，乙銀行分配2000萬元，丙銀行不分配

D.甲銀行分配2000萬元，乙銀行分配1600萬元，丙銀行從甲、乙銀行分配額中抽取相應(yīng)比例份額進(jìn)行分配

36.依法應(yīng)當(dāng)招標(biāo)的項(xiàng)目，在下列情形中，可以不進(jìn)行施工招標(biāo)的情形是（）。

A.技術(shù)復(fù)雜，有特殊要求的

B.已通過招標(biāo)方式選定的特許經(jīng)營項(xiàng)目投資人依法能夠自行建設(shè)、生產(chǎn)或者提供的

C.采購人自行建設(shè)、生產(chǎn)或者提供更為節(jié)省成本的

D.需要向原中標(biāo)人采購工程、貨物或者服務(wù)，否則所需要費(fèi)用將大幅增加

37.關(guān)于履約保證金的說法，正確的是（）。

A.中標(biāo)人必須繳納履約保證金

B.履約保證金不得超過中標(biāo)合同金額的20%

C.履約保證金是投標(biāo)保證金的另一種表達(dá)

D.中標(biāo)人違反招標(biāo)文件的要求拒絕提交履約保證金的，視為放棄中標(biāo)項(xiàng)目

38.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的，應(yīng)當(dāng)在（）提出。

A.中標(biāo)候選人公示期間

B.中標(biāo)通知書發(fā)出之后

C.合同談判期間

D.評標(biāo)報(bào)告提交之前

39.關(guān)于建筑市場誠信行為的公布時限的說法，正確的是（）。

A.不良行為記錄信息公布期限一般為6個月至3年

B.良好行為記錄信息公布期限一般為6個月

C.招標(biāo)投標(biāo)法違法行為記錄公告期限為1年

D.依法限制招標(biāo)投標(biāo)當(dāng)事人資質(zhì)公告期限為3個月

40.甲公司總承包了某建設(shè)工程施工任務(wù)，其將裝飾工程分包給了乙公司。

乙以甲的名義與丙公司簽訂了材料供貨合同，隨后丙催告甲在一個月內(nèi)予追認(rèn)，而甲未做表示，對此，下列說法正確的是（）。

A.在甲未追認(rèn)合同之前，丙有撤銷合同的權(quán)利

B.合同已經(jīng)生效，甲應(yīng)當(dāng)履行合同

C.甲對乙丙簽約行為未明確反對，視為同意

D.乙的行為構(gòu)成表見代理

41.2022年9月15日，甲公司與丙公司訂立書面協(xié)議轉(zhuǎn)讓其對乙公司的30萬元債權(quán)，同年9月25日甲公司將該債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知了乙公司。關(guān)于該案的說法，正確的是（）。

A.甲公司與丙公司之間的債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議于2022年9月25日生效

B.丙公司自2022年9月15日起可以向乙公司主張30萬元的債權(quán)

C.甲公司和乙公司就30萬債務(wù)的清償對丙公司承擔(dān)連帶責(zé)任

D.甲公司和丙公司之間的債權(quán)轉(zhuǎn)讓行為于2022年9月25日對乙公司發(fā)生效力

42.承包人以提交竣工驗(yàn)收報(bào)告，發(fā)包人拖延驗(yàn)收的，則以（）作為竣工日期。

A.竣工驗(yàn)收之日

B.承包人提交竣工驗(yàn)收報(bào)告之日

C.轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日

D.通過竣工驗(yàn)收之日

43.下列關(guān)于依法必須招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)公告和公示信息的公告公示的說法，正確的有（）。

A.依法必須招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)公告和公示信息應(yīng)依法向社會公開

B.招標(biāo)公告和公示信息可以在項(xiàng)目所在地電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺發(fā)布

C.招標(biāo)公告和公示信息應(yīng)當(dāng)在“中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺”和項(xiàng)目所在地省級電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺同步發(fā)布

D.發(fā)布媒介提供依法必須招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)公告和公示信息發(fā)布服務(wù)可以適當(dāng)收費(fèi)

44.關(guān)于承攬合同解除的說法，正確的是（）。

A.承攬人未經(jīng)定作人同意將其承攬的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同。

B.除非合同當(dāng)事人雙方書面的約定，定作人和承攬人均不得隨時解除承攬合同。

C.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的材料不符合約定的，有權(quán)以書面通知的方式，單方解除承攬合同。

D.承攬人可以隨時解除承攬合同，造成定作人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。

45.下列關(guān)于建筑施工企業(yè)負(fù)責(zé)人帶班檢查的表述中錯誤的是（）。

A.應(yīng)認(rèn)真做好檢查記錄，并分別在企業(yè)和工程項(xiàng)目存檔備查

B.超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程施工時，應(yīng)到施工現(xiàn)場進(jìn)行帶班檢查

C.建筑施工企業(yè)負(fù)責(zé)人要定期帶班檢查，每月檢查時間不少于其工作日的25%

D.工程開工或停工復(fù)工時，應(yīng)到施工現(xiàn)場帶班檢查

46.關(guān)于建設(shè)工程專利權(quán)的保護(hù)，下列說法正確的有（）

A.專利權(quán)人在起訴前向法院申請采取責(zé)令停止有關(guān)侵權(quán)行為的措施時，可以提供擔(dān)保

B.人民法院應(yīng)當(dāng)自接受申請之時起24小時內(nèi)作出裁定

C.裁定責(zé)令停止有關(guān)行為的，應(yīng)當(dāng)立即執(zhí)行

D.當(dāng)事人對裁定不服的，可以提起上訴

47.某施工單位在參加投標(biāo)中有違法行為，建設(shè)行政主管部門的處罰決定于5月20日作出，施工單位5月25日收到。11月1日施工單位欲通過有關(guān)途徑申請撤銷該處罰決定，則說法正確的是（）。

A.施工單位可以申請復(fù)議，也可以不經(jīng)過復(fù)議直接起訴

B.施工單位應(yīng)先申請復(fù)議，不服復(fù)議可以向法院起訴

C.施工單位只能向法院起訴

D.施工單位既不可以申請復(fù)議，也不可以向法院起訴

48.某施工單位通過行賄中標(biāo)某大型項(xiàng)目，并向項(xiàng)目建設(shè)單位提交了某銀行

出具的工程履約保函。則（）。

A.施工合同無效,履約保函有效

B.施工合同無效,履約保函也無效

C.施工合同有效,履約保函也有效

D.施工合同與履約保函效力沒有相關(guān)性

49.下列選項(xiàng)中，屬于建筑工程一切險(xiǎn)承保的是（）。

A.保險(xiǎn)財(cái)產(chǎn)自然損耗或內(nèi)在缺陷引起的財(cái)產(chǎn)本身的損失

B.設(shè)計(jì)錯誤引起的損失

C.原材料缺陷引起的保險(xiǎn)財(cái)產(chǎn)損失

D.地面下陷引起的工程損失

50.關(guān)于建設(shè)工程分包的說法，正確的有（）。

A.總承包單位可以按照合同約定將建設(shè)工程部分非主體、非關(guān)鍵性工作分包給其他企業(yè)

B.總承包單位可以將全部建設(shè)工程拆分成若干部分后全部分包給其他施工企業(yè)

C.總承包單位經(jīng)建設(shè)單位同意后，可以將建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)中技術(shù)較為復(fù)雜的部分分包給其他企業(yè)

D.總承包單位經(jīng)建設(shè)單位同意后，可以將建設(shè)工程的關(guān)鍵性工作分包給其他企業(yè)

51.以下各項(xiàng)中，屬于監(jiān)理單位主要安全責(zé)任的是（）。

A.組織專家論證、審查深基坑專項(xiàng)施工方案

B.審查施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施是否符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)

C.申領(lǐng)施工許可證時，提供建設(shè)工程有關(guān)安全施工措施的資料

D.提出保障施工作業(yè)人員安全和預(yù)防生產(chǎn)事故的措施建議

52.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，不屬于監(jiān)理工作主要的依據(jù)是()

A.法律、法規(guī)

B.有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

C.設(shè)計(jì)文件

D.建設(shè)工程監(jiān)理合同

53.在城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)以劃撥方式提供國有土地使用權(quán)的建設(shè)工程，建設(shè)單位辦理用地批準(zhǔn)手續(xù)前，必須先取得該工程的()

A.建設(shè)工程規(guī)劃許可證

B.質(zhì)量安全報(bào)建手續(xù)

C.施工許可證

D.建設(shè)用地規(guī)劃許可證

54.關(guān)于租賃合同的說法，正確的是（）。

A.租賃期限超過20年的，超過部分無效

B.租賃期限超過6個月的，可以采用書面形式

C.租賃合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式的，當(dāng)事人未采用的，視為租賃合同生效

D.租賃物在租賃期間發(fā)生所有權(quán)變動的，租賃合同解除

55.下列關(guān)于地役權(quán)的表述中，正確的（）。

A.地役權(quán)可以單獨(dú)轉(zhuǎn)讓

B.地役權(quán)自登記時設(shè)立

C.地役權(quán)是按照當(dāng)事人的約定設(shè)立的用益物權(quán)

D.當(dāng)事人可以采用口頭形式訂立地役權(quán)合同

56.評標(biāo)委員會組建過程中，下列做法符合規(guī)定的是（

A.評標(biāo)委員會成員的名單僅在評標(biāo)結(jié)束前保密

B.評標(biāo)委員會7個成員中，招標(biāo)人的代表有3名

C.評標(biāo)由招標(biāo)人依法組建的評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)

D.評標(biāo)委員會成員由3人組成

57.關(guān)于招標(biāo)方式的說法，錯誤的是（）。

A.招標(biāo)分為公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)

B.根據(jù)我國相關(guān)規(guī)定，如果采用邀請招標(biāo)，需要經(jīng)過批準(zhǔn)

C.邀請招標(biāo)是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)

D.招標(biāo)人采用邀請招標(biāo)方式的應(yīng)當(dāng)向三個以上的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請書

58.甲乙雙方簽訂買賣合同，丙為乙的債務(wù)提供保證，但保證合同中未約定

保證方式及保證期間，下列說法正確的是()。

A.丙的保證方式為一般保證

B.保證期間與買賣合同的訴訟時效相同

C.如果甲在保證期間內(nèi)未要求丙承擔(dān)保證責(zé)任，則丙免除保證責(zé)任

D.如果甲在保證期間內(nèi)未經(jīng)丙書面同意將主債權(quán)轉(zhuǎn)讓給丁，則丙不再承擔(dān)保證責(zé)任

59.某建筑公司與某開發(fā)公司簽訂了一份建設(shè)工程施工合同，合同的約定由建筑公司預(yù)先墊付20%的工程款，但沒有約定利息的計(jì)算方法。后兩公司就工程款支付發(fā)生爭議，建筑公司訴至人民法院，要求開發(fā)公司支付工程款并償還墊付工程款的利息，人民法院應(yīng)（）。

A.對該訴訟請求全部予以支持

B.對工程款訴訟請求予以支持，對利息訴訟請求不予支持

C.對該訴訟請求全部不予支持

D.對工程款訴訟請求不予支持，對利息訴訟請求予以支持

60.某開發(fā)商在一大型商場項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)中，違反國家規(guī)定擅自降低質(zhì)量

標(biāo)準(zhǔn)，因而造成重大安全事故。該事故責(zé)任主體應(yīng)該承擔(dān)的刑事責(zé)任是（）。

A.重大責(zé)任事故罪

B.重大勞動安全事故罪

C.串通投標(biāo)罪

D.工程重大安全事故罪

多選題（共20題，共20分）

61.根據(jù)《民法典》的規(guī)定，代理的種類包括（）。

A.委托代理

B.復(fù)代理

C.指定代理

D.法定代理

E.特別代理

62.根據(jù)《工傷保險(xiǎn)條例》，建筑施工企業(yè)職工有下列情況可以認(rèn)定為工傷的有（）。

A.出差途中，由于工作原因遭遇車禍?zhǔn)軅?/p>

B.在施工現(xiàn)場斗毆受傷

C.在施工現(xiàn)場因工作原因受到事故傷害

D.施工期間醉酒墜落致殘

E.在辦公場所內(nèi)因勞資糾紛自殺

63.下列選項(xiàng)中，屬于行政處分的有（）。

A.警告

B.降級

C.撤職

D.行政拘留

E.剝奪政治權(quán)利

64.某工程項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)出現(xiàn)的下列情形中，應(yīng)當(dāng)視為投標(biāo)人互相串通投標(biāo)的有（）。

A.兩份投標(biāo)文件載明的項(xiàng)目經(jīng)理均為李某

B.兩份投標(biāo)文件的投標(biāo)報(bào)價呈規(guī)律性差異

C.投標(biāo)人使用偽造的許可證

D.兩個投標(biāo)人均為委托某咨詢單位辦理投標(biāo)事宜

E.投標(biāo)人提供虛假的財(cái)務(wù)狀況或業(yè)績

65.某施工單位與A材料供應(yīng)商訂立了材料買賣合同，卻誤將貨款支付給B材料供應(yīng)商，隨后施工單位索要回貨款支付給A供應(yīng)商。關(guān)于本案中債的性質(zhì)，下列說法中正確的有（）。

A.向A供應(yīng)商支付貨款屬于合同之債

B.向B供應(yīng)商支付貨款屬于合同之債

C.A.B供應(yīng)商之間原本沒有債的關(guān)系

D.B供應(yīng)商獲得貨款形成無因管理之債

E.B供應(yīng)商獲得貨款形成不當(dāng)?shù)美畟?/p>

66.在下列調(diào)解書中，（）生效后具有強(qiáng)制執(zhí)行力。

A.行業(yè)調(diào)解

B.司法調(diào)解

C.行政調(diào)解

D.經(jīng)法院確認(rèn)的人民調(diào)解

E.仲裁調(diào)解

67.某職工因工作遭受事故傷害，在工傷醫(yī)療的停工留薪期，下述表述正確的是（）。

A.原工資福利待遇不變

B.薪酬由所在單位支付

C.停工留薪期一般不超過6個月

D.工傷職工評定傷殘等級后，享受傷殘待遇

E.工傷職工在停工留薪期滿后仍需治療的，不能繼續(xù)享受工傷醫(yī)療待遇

68.有效的仲裁協(xié)議必須同時具有下列內(nèi)容（）。

A.選定的仲裁委員會

B.仲裁事項(xiàng)

C.仲裁地點(diǎn)

D.選定的仲裁員

E.請求仲裁的意思表示

69.根據(jù)《擔(dān)保法》，債權(quán)人可以直接行使留置權(quán)的合同有（）。

A.借款合同

B.運(yùn)輸合同

C.施工合同

D.加工承攬合同

E.買賣合同

70.建設(shè)工程施工合同履行過程中可能會出現(xiàn)以下原因所造成的損失，應(yīng)由承包人承擔(dān)的損失有（）。

A.因承包人采購的原材料未按照約定時間運(yùn)到現(xiàn)場，導(dǎo)致窩工、停工的損失

B.承包人將主體工程分包給某分包商，分包商承攬的工程不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)造成損失

C.發(fā)包方中途變更設(shè)計(jì)造成的損失

D.發(fā)包方采購的材料經(jīng)承包方驗(yàn)收入庫后，工地出現(xiàn)偷盜造成材料損失

E.發(fā)生不可抗力事件后，發(fā)包方采購且經(jīng)承包方驗(yàn)收入庫的材料出現(xiàn)損毀

71.訴訟代理人的如下行為中，視為具有特別授權(quán)的是（）。

A.代為承認(rèn)

B.進(jìn)行和解

C.變更訴訟請求

D.搜集證據(jù)

E.提起反訴

72.關(guān)于在文物保護(hù)單位控制地帶內(nèi)進(jìn)行建設(shè)的說法，錯誤的有（）。

A.不得建設(shè)污染文物保護(hù)單位及其環(huán)境的設(shè)施

B.全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位周圍的建設(shè)控制地帶的劃定，由國務(wù)院批準(zhǔn)

C.在全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位的建設(shè)控制地帶進(jìn)行爆破作業(yè)，須經(jīng)國務(wù)院文物行政部門批準(zhǔn)

D.不得破壞文物保護(hù)單位的歷史風(fēng)貌

E.全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位不得拆除

73.下列關(guān)于項(xiàng)目經(jīng)理部與企業(yè)法人法律關(guān)系的表述中，正確的是（）。

A.項(xiàng)目經(jīng)理部是一次性的、具有彈性的現(xiàn)場生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)

B.項(xiàng)目經(jīng)理是施工企業(yè)內(nèi)部的崗位職務(wù)

C.推行項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制，意味著項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目經(jīng)理部的法定代表人

D.項(xiàng)目經(jīng)理部未按合同完成施工任務(wù)，自行承擔(dān)違約責(zé)任

E.項(xiàng)目經(jīng)理部具有法人資格

74.依法必須進(jìn)行施工招標(biāo)的工程建設(shè)項(xiàng)目，可以采用邀請招標(biāo)的情形有（）。

A.項(xiàng)目受自然地域環(huán)境限制

B.施工主要技術(shù)采用不可替代的專利或?qū)Ｓ屑夹g(shù)

C.采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占項(xiàng)目合同金額的比例過大

D