承攬合同范文樣本合集

承攬合同范文樣本(第一篇)此文檔協(xié)議是通用版本，可以直接使用，符號*表示空白。發(fā)包方：****(以下簡稱甲方)承包方：****(以下簡稱乙方)依據(jù)《**》、《XX建筑法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方遵循公平自愿、公正和誠懇信用原則，就****工程勞務作業(yè)承包事項協(xié)商全都，簽訂本勞務作業(yè)承包合同，雙方共同遵照執(zhí)行。一、工程概況：***********工程名稱：***********2、工程地點：**********承包方式：*************承包范圍及內容：二、工程工期本工程的工期從****年****月****日至****年****月****日，總日歷天數(shù)***天。2、乙方應無條件執(zhí)行甲方的進度方案支配(包括新調整的進度方案)。因刮風、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩工、返工等均由乙方自行支配好工作，工期不順延，如由此給甲方造成損失乙方還應擔當賠償責任。三、承包價款及支付方式承包價款按建筑面積每平方米****元計算，總承包價款暫定為****元。(2、承包最終價款以工程竣工決算面積為準。支付方式：甲方按乙方的工程進度以生活費的名義向乙方支付工程款，詳細支付日期及數(shù)額由甲方確定，工程竣工驗收合格后甲方向乙方支付的工程款應達到工程款總額的**%，剩余***%的工程款作為乙方的質保金，在工程竣工驗收一年后由甲方向乙方支付。四、工程質量標準及驗收乙方所承包工程范圍內的工程質量必需達到五、材料供應及質量要求應由甲方所供應的材料，甲方需按進度要求保質保量供應，但乙方需提前五日供應所需材料的明細及進場時間方案，否則由此造成的損失由乙方擔當。六、雙方責任和權利(一)甲方的責任和權利甲方負責準時供應所需施工圖紙、技術資料、技術交底、平安交底等。2、甲方負責必需保證整個工程所需用的各種材料。甲方對承包工作質量、工程進度、平安生產(chǎn)、文明施工有監(jiān)督、檢查、追究乙方違約責任的權利，對違反本工程項目管理制度行為的和工程質量、平安生產(chǎn)達不到標準，甲方有要求乙方擔當違約責任的權利，乙方如由此給甲方造成經(jīng)濟損失，甲方有權要求乙方予以賠償。乙方固定技術力氣達不到合格標準，甲方有權與乙方解除本合同，并要求乙方隨時退場。乙方不聽從項目部工作支配、施工管理，平安文明施工管理或工程工期、質量達不到項目部的質量工期要求，甲方有權與乙方解除本合同并要求乙方退場。6、乙方施工所需的手頭工具由乙方自理。大型機具場內水平垂直運輸，由甲方無償供應給乙方使用。乙方對甲方供應的機具應妥當保管使用，并辦理領用簽證手續(xù)，若丟失損壞，均由乙方照價賠償。(二)乙方責任和權利遵守國家政策和法律法規(guī)；遵守業(yè)主和甲方的相關規(guī)章制度，做好平安、文明施工、環(huán)境和職業(yè)健康平安、**等工作。2、嚴格根據(jù)設計圖紙、施工驗收規(guī)范、有關技術要求及施工組織設計細心組織施工，確保工程質量達到商定的標準，對本合同勞務承包范圍內的工程質量向甲方負責；依據(jù)業(yè)主或甲方的方案要求(包括調整后的方案)，合理組織，科學支配作業(yè)方案，投入足夠的人力、物力、保證工期；擔當由于自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。乙方的技術工人必需按國家規(guī)定持上崗，技工必需有職業(yè)技能操作證，特別工種必需有特種作業(yè)操作證，否則由此給甲方造成損失的應由乙方進行賠償。聽從甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查、管理；接受甲方和業(yè)主有關人員對質量、進度、技術、平安生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境愛護等方面的管理：接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用狀況及其操作人員的有效證件、持證上崗狀況。做好施工場地四周建筑物、構筑物和地下管線和已完工程部分的成品愛護工作。因乙方責任發(fā)生損壞，應自行擔當由此引起的一切經(jīng)濟損失及各種罰款。6、按甲方統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機具；妥當保管、合理使用甲方供應或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其他設施。7、按國家政策規(guī)定與每個務工人員簽訂《勞動合同》、交納社會**并按合同所商定的條款支付務工人員工資及相關待遇，消失勞務糾紛、工傷及勞動平安事故等均由乙方自行擔當責任，甲方不擔當任何責任。8、為其施工人配備必要的**和平安防護用品(如平安帽、平安帶、工作服、手套及其它相關的防護用品)。9、在甲方未能按時拔付工程款的狀況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對甲方的諒解。10、乙方因違章操作，違章指揮造成質量事故，必需返工，其返工造成的人工、材料、機械等損失費，由乙方無條件賠償。七、違約責任：本協(xié)議一經(jīng)簽約，雙方須共同遵守，不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約，支付守約方合同總價5%的違約金。2、乙方應未按本合同商定按時完工的，每逾期一日按工程款總額的**%向甲方支付違約金。乙方應嚴格根據(jù)合同商定的平安質量標準施工，如因質量未能達到驗收標準的，乙方按承包的總面積****每平米***元向甲方擔當違約責任。如因質量不合格造成返工的，材料費、人工費均由乙方負責，由此給甲方造成損失的，乙方還應擔當賠償責任。乙方對施工預料應實行措施準時清底回收利用，不得鋪張，否則乙方應按以上材料款的***%向甲方擔當違約責任。由于甲方緣由導致乙方無法再進行施工，乙方有權要求甲方賠償損失，結算清所完成的工程費用，并退還保證金，要求退場終止合同。6、、因甲方材料不到位、資金不到位等緣由給承包方造成經(jīng)濟損失的，由甲方擔當相應的賠償責任。八、爭議的解決方式：甲、乙雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，可自行協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向該工程所在地****法院提起訴訟。九、合同的效力本合同自雙方代表人簽字、蓋章后生效，至全部工程作業(yè)內容竣工驗收、工程價款結清后即失效。十、未盡事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議，與本合同具有同等法律效力。十一、本合同一式兩份，甲方、乙方各執(zhí)一份。甲方(簽字/蓋章)：*************代表人：**************身份證號：****************聯(lián)系方式：**************乙方：*****(簽字/蓋章)：***********代表人：***********身份證號：***************聯(lián)系方式：**********簽訂日期：*年****月****日承攬合同范文樣本(第二篇)合同編號:[合同編號]摘要：本合同由甲方(以下簡稱“甲方”)和乙方(以下簡稱“乙方”)共同訂立，旨在明確甲方聘請乙方承攬?zhí)囟üぷ鞯南嚓P責任和權益。甲方和乙方將共同遵守以下約定并履行其義務。中文標題：承攬合同范文樣本承攬合同甲方：[甲方名稱]地址：[甲方地址]聯(lián)系人：[甲方聯(lián)系人]聯(lián)系電話：[甲方聯(lián)系電話]乙方：[乙方名稱]地址：[乙方地址]聯(lián)系人：[乙方聯(lián)系人]聯(lián)系電話：[乙方聯(lián)系電話]一、服務范圍1.甲方聘請乙方承攬如下特定工作(以下簡稱“工作”):[具體說明工作內容]2.乙方同意在本合同生效后立即啟動工作，并按照約定的期限和要求完成。二、報酬及支付1.根據(jù)本合同約定，甲方將向乙方支付以下報酬:[列出具體的報酬金額和支付方式]2.報酬支付方式為:[詳細說明報酬支付方式]三、承諾與保證1.甲方保證提供合理、準確、全面的工作條件和必要的信息，以便乙方完成工作。2.乙方保證按時、按質、按量完成工作，并保證所提供的服務符合相關法律法規(guī)的要求。3.雙方應當保守對方的商業(yè)秘密，并對其它相關機密事項進行保密。四、合同期限本合同自雙方簽署后即生效，有效期為[合同有效期]，期滿后自動失效。五、違約責任1.若乙方不按時、不按質、不按量完成工作，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔相應違約責任。2.若甲方未按時支付報酬，乙方有權要求甲方支付遲延履行的違約金。六、爭議解決1.如發(fā)生合同履行過程中的爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決。2.若協(xié)商不能解決爭議，可提交有管轄權的人民法院裁決。七、其他約定1.本合同的任何修改、變更均應以書面形式經(jīng)雙方協(xié)商一致后生效。2.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并達成書面補充協(xié)議。八、合同解除1.本合同的解除須經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并在解除合同前履行相應的責任。2.合同解除后，雙方應根據(jù)已完成的工作支付相應費用。以上為雙方就本合同訂立的約定內容，請甲方和乙方在本合同上簽字蓋章以示同意并生效。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽字：___________________簽字：___________________日期：___________________日期：___________________承攬合同范文樣本(第三篇)合同標題：承攬合同范本合同編號：[合同編號]甲方：[甲方名稱]地址：[甲方地址]聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系方式]乙方：[乙方名稱]地址：[乙方地址]聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系方式]鑒于甲方有相關業(yè)務需要委托乙方進行承攬，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下合同：第一條業(yè)務內容1.1甲方委托乙方，乙方承擔如下任務：[具體任務描述]第二條合作期限2.1本合同自[合同生效日期]起生效，有效期為[合作期限]。2.2若在合作期限屆滿前，雙方同意繼續(xù)合作，應在合作期限屆滿前[[提前通知天數(shù)]]向對方書面通知。第三條服務費用3.1甲方應根據(jù)本次承攬?zhí)峁┑姆?，向乙方支付服務費用。3.2服務費用支付方式及時間：[具體支付方式和時間]第四條合作保密4.1雙方對于接觸和了解到的與合同相互之間的商業(yè)秘密和機密信息承擔保密義務。4.2未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向任何第三方透露、披露合同內容及相關信息。第五條違約責任5.1若一方違反本合同約定，給對方造成損失的，應承擔相應違約責任，并賠償因此給對方造成的損失。5.2一方存在違約行為，另一方有權解除本合同，并要求違約方賠償合同解除的一切損失。第六條爭議解決6.1本合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)