地彈門施工合同施工期限

地彈門施工合同施工期限合同編號：__________合同雙方：甲方：（全稱）乙方：（全稱）根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠信的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進行地彈門施工的相關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：（項目名稱）2.工程地點：（項目地址）3.工程內(nèi)容：地彈門施工，包括門扇制作、安裝、調(diào)試及驗收等。4.工程預(yù)算：（預(yù)算金額）5.工程工期：自雙方簽訂合同之日起至工程驗收合格之日止，共計（施工期限）天。二、甲方的權(quán)利和義務(wù)1.甲方應(yīng)向乙方提供施工所需的設(shè)計圖紙、技術(shù)要求及相關(guān)資料，并確保資料的準(zhǔn)確性和完整性。2.甲方應(yīng)按照約定時間支付工程款項，支付方式為（支付方式，如銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等）。3.甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理施工所需的相關(guān)手續(xù)，包括但不限于施工許可、安全審查等。4.甲方應(yīng)對乙方施工過程中出現(xiàn)的安全事故承擔(dān)責(zé)任，并按約定賠償乙方因此造成的損失。5.甲方應(yīng)按照合同約定接受乙方施工成果，并按約定時間進行工程驗收。三、乙方的權(quán)利和義務(wù)1.乙方應(yīng)按照設(shè)計圖紙、技術(shù)要求及相關(guān)法規(guī)進行施工，確保工程質(zhì)量、安全、進度達(dá)到甲方要求。2.乙方應(yīng)向甲方提供施工進度報告，及時解決甲方提出的問題和建議。3.乙方應(yīng)按照約定時間完成施工，如有延期，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。4.乙方應(yīng)確保施工過程中的人員安全，因乙方原因造成的人員傷亡事故，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。5.乙方應(yīng)對施工過程中產(chǎn)生的廢棄物進行妥善處理，不得污染環(huán)境。四、合同價款及支付方式1.合同總價款為（總價款），大寫：（大寫金額）。2.甲方支付方式為（支付方式），支付時間為（支付時間）。3.乙方完成施工后，甲方應(yīng)按照約定時間進行工程驗收，驗收合格后支付剩余款項。五、違約責(zé)任1.任何一方違反合同約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。2.乙方如延期交付工程，甲方有權(quán)按約定要求乙方支付違約金。3.甲方如未按約定時間支付工程款項，乙方有權(quán)按約定要求甲方支付滯納金。六、爭議解決1.本合同在履行過程中，如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.設(shè)計圖紙2.技術(shù)要求及相關(guān)資料3.施工進度報告4.工程款項支付憑證5.工程驗收報告6.安全事故調(diào)查報告7.人員傷亡事故調(diào)查報告8.廢棄物處理證明9.法院判決書或調(diào)解書（如涉及爭議解決）二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定時間支付工程款項，認(rèn)定為違約行為。2.乙方未按約定時間完成施工，認(rèn)定為違約行為。3.甲方未提供準(zhǔn)確、完整的設(shè)計圖紙、技術(shù)要求及相關(guān)資料，認(rèn)定為違約行為。4.乙方未按照設(shè)計圖紙、技術(shù)要求及相關(guān)法規(guī)進行施工，認(rèn)定為違約行為。5.乙方施工過程中出現(xiàn)安全事故，未及時報告甲方，認(rèn)定為違約行為。6.乙方未按照約定時間進行工程驗收，認(rèn)定為違約行為。三、法律名詞及解釋：1.合同法：指《中華人民共和國合同法》，是調(diào)整合同關(guān)系、保障合同當(dāng)事人合法權(quán)益的法律規(guī)范總稱。2.地彈門：指一種采用地彈簧作為開啟和關(guān)閉驅(qū)動裝置的門，具有安全、便捷、節(jié)省空間等特點。3.施工期限：指合同雙方約定的工程完工時間，自合同簽訂之日起至工程驗收合格之日止的時間段。4.工程款項：指甲方按照合同約定支付給乙方的工程總價款，包括預(yù)付款、進度款和尾款。5.違約金：指一方違反合同約定，按照約定向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。6.滯納金：指甲方未按約定時間支付工程款項，按照約定向乙方支付的逾期付款賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工進度延誤：乙方應(yīng)及時與甲方溝通，制定合理的施工計劃，確保工程按時完成。如因甲方原因?qū)е率┕みM度延誤，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.設(shè)計變更：如施工過程中出現(xiàn)設(shè)計變更，乙方應(yīng)及時與甲方溝通，根據(jù)變更要求調(diào)整施工方案。設(shè)計變更導(dǎo)致的工程增減量，按實調(diào)整合同價款。3.工程款項支付：甲方應(yīng)按照約定時間支付工程款項，如甲方未按時支付，乙方有權(quán)暫停施工。乙方應(yīng)向甲方提供合法的支付憑證，確保工程款項的支付。4.工程驗收：乙方完成施工后，應(yīng)及時通知甲方進行工程驗收。甲方應(yīng)在約定的驗收時間內(nèi)提出驗收意見，如無異議，視為驗收合格。如甲方提出異議，雙方應(yīng)協(xié)商解決。5.安全事故：乙方在施工過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)定，如發(fā)生安全事故，乙方應(yīng)立即報告甲方，并按照相關(guān)規(guī)定處理。甲方應(yīng)協(xié)助乙方處理安全事故，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。五、所有應(yīng)用場景：1.適用于各類建筑項目中的地彈門安裝工程。2.