級配碎石施工合同施工條件

級配碎石施工合同施工條件合同編號：__________級配碎石施工合同施工條件甲方：__________乙方：__________一、項目概況1.1項目名稱：__________1.2項目地點：__________1.3項目規(guī)模：__________1.4項目工期：__________二、施工內容及要求2.1乙方應按照甲方提供的施工圖紙、施工方案以及國家相關規(guī)范和標準，完成級配碎石的施工任務。2.2乙方應保證施工過程中，嚴格按照安全操作規(guī)程進行，確保施工安全。2.3乙方應保證施工質量，確保施工后的級配碎石符合設計要求和相關標準。2.4乙方應按照約定的工期完成施工任務，如有延期，應按照約定的違約金比例向甲方支付違約金。三、合同價格及支付3.1本合同的項目總價款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。3.2甲方應在本合同簽訂后的3個工作日內，向乙方支付合同總價款的50%作為預付款。3.3剩余的50%款項，甲方應在乙方完成施工任務并經甲方驗收合格后支付。3.4乙方應按照約定的時間和方式提供合法有效的稅務發(fā)票。四、工期及延期4.1乙方應按照合同約定的工期完成施工任務，如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。4.2甲方應按照約定的時間提供施工場地、施工條件等，如因甲方原因導致工期延誤，甲方應承擔相應的違約責任。五、質量保證及驗收5.1乙方應保證施工質量，確保施工后的級配碎石符合設計要求和相關標準。5.2甲方應在施工完成后組織驗收，乙方應按照約定的時間、地點參加驗收。5.3如驗收不合格，乙方應在驗收不合格之日起約定時間內進行整改，直至驗收合格。六、違約責任6.1乙方未按照約定時間完成施工任務的，應按照約定的違約金比例向甲方支付違約金。6.2甲方未按照約定時間支付預付款、工程款及其他款項的，應按照約定的違約金比例向乙方支付違約金。6.3雙方如有其他違約行為，應按照合同約定承擔相應的違約責任。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同約定的工程驗收合格且款項支付完畢后終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.級配碎石施工圖紙2.施工方案及相關技術文件3.國家相關規(guī)范和標準文檔4.稅務發(fā)票5.工程驗收報告二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定時間完成施工任務：指合同約定的工期到期后，乙方未能完成施工任務。2.甲方未按照約定時間支付預付款、工程款及其他款項：指合同約定的支付時間到期后，甲方未能支付相應的款項。3.驗收不合格：指施工完成后，經甲方組織驗收，級配碎石施工不符合設計要求和相關標準。三、法律名詞及解釋：1.合同法：指《中華人民共和國合同法》，是調整合同關系、保護合同當事人合法權益、維護經濟秩序的法律。2.級配碎石：指按照一定比例混合不同粒徑的碎石，用于道路、廣場等工程建設中的基礎層材料。3.違約金：指合同當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當向對方支付的金錢。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工進度延誤：如遇不可抗力等因素導致施工進度延誤，雙方可協(xié)商調整工期。如因乙方原因導致延誤，乙方應支付違約金；如因甲方原因導致延誤，甲方應支付違約金。2.施工質量問題：如驗收不合格，乙方應在驗收不合格之日起約定時間內進行整改。如經整改后仍不合格，甲方有權要求乙方重新施工或支付違約金。3.款項支付問題：甲方應按照約定的時間和方式支付預付款、工程款及其他款項。如甲方未按約定支付，乙方有權暫停施工，并要求甲方