工期延誤導致的工程質(zhì)量問題

工期延誤導致的工程質(zhì)量問題合同編號：__________合同方信息：甲方：（全稱）地址：聯(lián)系電話：乙方：（全稱）地址：聯(lián)系電話：一、名詞解釋：1.工期延誤：指工程實際完成時間超過主合同約定的工程竣工時間。2.工程質(zhì)量問題：指工程在施工過程中或竣工后，存在不符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準和主合同約定的質(zhì)量問題。3.甲方：指委托乙方進行施工的一方。4.乙方：指承擔施工任務的一方。二、工期延誤導致的工程質(zhì)量問題的處理：1.乙方應按照主合同約定的工期完成工程。如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應承擔由此產(chǎn)生的違約責任。2.乙方在施工過程中應嚴格遵循國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準和主合同約定的質(zhì)量要求，確保工程質(zhì)量。如因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量問題，乙方應承擔修復、加固、返工等費用，并支付甲方因此造成的損失。3.甲方應按照主合同約定及時支付工程款，保障乙方的施工進度。如因甲方原因?qū)е鹿て谘诱`，甲方應承擔由此產(chǎn)生的違約責任。4.甲方在工程驗收過程中發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題，應及時通知乙方。乙方應在接到通知后第一時間進行整改，確保工程質(zhì)量符合主合同約定。如乙方未在約定時間內(nèi)整改到位，甲方有權(quán)拒絕支付尾款，并追究乙方的法律責任。三、違約責任：1.乙方未按照主合同約定工期完成工程，應支付甲方違約金，違約金計算方式為：違約金=工程總價×逾期天數(shù)×日違約金率。日違約金率為主合同約定的日利率。2.乙方未按照主合同約定確保工程質(zhì)量，導致工程質(zhì)量問題，應承擔修復、加固、返工等費用，并支付甲方因此造成的損失。3.甲方未按照主合同約定支付工程款，應支付乙方違約金，違約金計算方式為：違約金=應支付工程款×逾期天數(shù)×日違約金率。日違約金率為主合同約定的日利率。四、爭議解決：1.雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。2.訴訟期間，除爭議事項外，雙方應繼續(xù)履行本協(xié)議的其他條款。五、其他約定：1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程竣工并驗收合格。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：__________一、附件列表：1.《建設(shè)工程施工合同》2.工程設(shè)計圖紙及相關(guān)技術(shù)文件3.工程預算書及結(jié)算書4.工程進度計劃及施工方案5.工程質(zhì)量檢測報告6.工程驗收報告7.雙方簽訂的補充協(xié)議二、違約行為及認定：1.工期延誤：未按照主合同約定的工期完成工程。2.工程質(zhì)量問題：工程在施工過程中或竣工后，存在不符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準和主合同約定的質(zhì)量問題。3.未支付工程款：甲方未按照主合同約定及時支付工程款。4.未履行合同義務：雙方未按照主合同約定履行各自的權(quán)利和義務。三、法律名詞及解釋：1.工期延誤：指工程實際完成時間超過主合同約定的工程竣工時間。2.工程質(zhì)量問題：指工程在施工過程中或竣工后，存在不符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準和主合同約定的質(zhì)量問題。3.甲方：指委托乙方進行施工的一方。4.乙方：指承擔施工任務的一方。5.違約金：違約方應支付給對方的一種經(jīng)濟賠償。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工期延誤：解決辦法：雙方協(xié)商確定合理的工期延期，并根據(jù)實際情況調(diào)整工程進度計劃和施工方案。2.工程質(zhì)量問題：解決辦法：乙方應及時整改，確保工程質(zhì)量符合主合同約定。如乙方未在約定時間內(nèi)整改到位，甲方有權(quán)拒絕支付尾款，并追究乙方的法律責任。3.未支付工程款：解決辦法：甲方應按照主合同約定及時支付工程款，保障乙方的施工進度。4.未履行合同義務：解決辦法：雙方應嚴格按照主合同約定的條款履行各自的權(quán)利和義務，如有爭議，