個人承攬施工合同

個人承攬施工合同合同編號：__________甲方（委托方）：單位名稱：____________________單位地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________乙方（承攬方）：單位名稱：____________________單位地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________鑒于甲方為乙方提供施工項目，經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著平等、自愿、公平、誠信的原則，訂立本合同，共同遵照執(zhí)行：第一條施工項目1.2項目的施工地點為：____________________。1.3項目的施工內(nèi)容為：____________________。第二條施工期限2.1本項目的施工期限為：自合同簽訂之日起至____年__月__日。2.2乙方如因特殊情況不能按期完成施工，應(yīng)提前__天向甲方提出延期申請，并征得甲方同意。第三條施工質(zhì)量3.1乙方應(yīng)按照甲方的要求和國家相關(guān)標準進行施工，保證施工質(zhì)量。3.2乙方在施工過程中應(yīng)嚴格遵守安全生產(chǎn)規(guī)定，確保施工安全。3.3乙方在施工過程中應(yīng)保護環(huán)境，遵守環(huán)保法規(guī)，確保施工環(huán)保。第四條施工費用4.1乙方向甲方提供的施工服務(wù)費用為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥_____。4.2乙方應(yīng)在合同簽訂后__天內(nèi)向甲方提交正式的施工費用發(fā)票。第五條付款方式5.1本項目的付款分為三次，分別為：合同簽訂后支付__%，中期支付__%，工程驗收合格后支付剩余__%。5.2乙方應(yīng)按照合同約定的付款比例及時向甲方開具相應(yīng)比例的發(fā)票。5.3甲方應(yīng)按照合同約定的付款比例及時向乙方支付相應(yīng)比例的款項。第六條工程驗收6.1工程驗收標準為國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準和甲方的要求。6.2甲方應(yīng)在施工完成后__天內(nèi)組織驗收，乙方應(yīng)配合驗收工作。6.3工程驗收合格的，甲方應(yīng)按照合同約定支付剩余款項。6.4工程驗收不合格的，乙方應(yīng)在__天內(nèi)按照甲方的要求進行整改，并重新提交驗收。第七條違約責(zé)任7.1乙方如未按照合同約定完成施工，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為合同總金額的__%。7.2甲方如未按照合同約定支付款項，應(yīng)向乙方支付滯納金，滯納金為應(yīng)付款項的__%。7.3雙方如因不可抗力導(dǎo)致無法履行合同，應(yīng)根據(jù)實際情況協(xié)商解決。第八條爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。8.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至合同約定的施工期限屆滿之日。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________甲方代表（簽字）：______________乙方代表（簽字）：______________簽訂日期：____________________一、附件列表：1.乙方施工資質(zhì)證明文件2.施工設(shè)計方案及相關(guān)圖紙3.施工材料及產(chǎn)品合格證4.施工安全措施及環(huán)保措施文件5.施工進度計劃及施工組織設(shè)計6.乙方人員名單及相關(guān)資質(zhì)證書7.工程驗收報告8.付款憑證及發(fā)票二、違約行為及認定：1.乙方未按照合同約定完成施工，視為違約。2.甲方未按照合同約定支付款項，視為違約。3.乙方施工質(zhì)量不符合約定或國家標準，視為違約。4.乙方未按照約定時間提交驗收，視為違約。5.甲方未按照約定時間支付款項，視為違約。6.雙方未履行合同約定的其他義務(wù)，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.承攬方：指承擔(dān)施工任務(wù)的一方，負責(zé)完成施工項目。2.委托方：指委托承攬方進行施工的一方，負責(zé)提供施工項目和要求。3.施工期限：指合同約定的乙方完成施工的時間段。4.施工質(zhì)量：指乙方完成施工項目的質(zhì)量標準。5.施工費用：指乙方完成施工項目所收取的費用。6.違約金：指違約方應(yīng)支付給守約方的賠償金。7.滯納金：指未按約定時間支付款項的一方應(yīng)支付給對方的違約金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工進度延誤：乙方應(yīng)及時與甲方溝通，制定合理的整改計劃，并采取措施加快施工進度。2.施工質(zhì)量問題：乙方應(yīng)按照甲方的要求和國家標準進行施工，確保施工質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)問題及時整改。3.付款延誤：甲方應(yīng)按照合同約定的付款比例及時向乙方支付款項。如出現(xiàn)付款延誤，應(yīng)支付滯納金，并及時支付應(yīng)付款項。4.工程驗收不合格：乙方應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)按照甲方的要求進行整改，并重新提交驗收。5.合同爭議：雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提