工期延誤的合同糾紛處理流程

工期延誤的合同糾紛處理流程合同編號(hào)：__________甲方：__________乙方：__________第一條定義1.1工期延誤：指項(xiàng)目實(shí)際完成時(shí)間超過合同約定的完成時(shí)間。1.2合同糾紛：指雙方在履行合同過程中，因?qū)贤瑮l款、履行情況等產(chǎn)生分歧而引發(fā)的爭議。第二條工期延誤的責(zé)任認(rèn)定2.1甲方責(zé)任導(dǎo)致的工期延誤：（1）甲方未按照合同約定提供施工場(chǎng)地、施工條件、材料設(shè)備等；（2）甲方未按照合同約定支付工程進(jìn)度款；（3）甲方變更設(shè)計(jì)、工程量等原因?qū)е碌墓て谘诱`。2.2乙方責(zé)任導(dǎo)致的工期延誤：（1）乙方未按照合同約定施工，導(dǎo)致工程進(jìn)度滯后；（2）乙方擅自停工、歇工；（3）乙方施工質(zhì)量不符合合同約定，導(dǎo)致工程返工、維修。第三條工期延誤的處理流程3.1甲方責(zé)任導(dǎo)致的工期延誤：（1）乙方應(yīng)當(dāng)在工期延誤發(fā)生后及時(shí)書面通知甲方；（2）甲方應(yīng)當(dāng)在收到通知后______日內(nèi)核實(shí)情況，并根據(jù)實(shí)際情況采取措施解決問題；（3）甲方未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)解決問題，導(dǎo)致工期進(jìn)一步延誤的，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，具體金額按照合同約定計(jì)算。3.2乙方責(zé)任導(dǎo)致的工期延誤：（1）甲方應(yīng)當(dāng)在工期延誤發(fā)生后及時(shí)書面通知乙方；（2）乙方應(yīng)當(dāng)在收到通知后______日內(nèi)核實(shí)情況，并根據(jù)實(shí)際情況采取措施解決問題；（3）乙方未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)解決問題，導(dǎo)致工期進(jìn)一步延誤的，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，具體金額按照合同約定計(jì)算。第四條違約金的計(jì)算4.1工期延誤違約金按照合同約定的違約金計(jì)算方式進(jìn)行計(jì)算，包括但不限于：（1）按照每日工程進(jìn)度款的比例計(jì)算；（2）按照合同總金額的比例計(jì)算。4.2甲方、乙方均有權(quán)依據(jù)本合同約定，要求對(duì)方支付違約金。第五條爭議解決5.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；5.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第六條其他條款6.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格之日止；6.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力；6.3本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.項(xiàng)目合同協(xié)議2.設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)規(guī)范3.工程量清單4.施工計(jì)劃和進(jìn)度表5.材料設(shè)備供應(yīng)合同6.工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)7.支付憑證和進(jìn)度款支付協(xié)議8.違約金計(jì)算公式和相關(guān)協(xié)議9.爭議解決協(xié)議10.補(bǔ)充協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方責(zé)任導(dǎo)致的工期延誤：未按約定提供施工場(chǎng)地、施工條件、材料設(shè)備等。未按約定支付工程進(jìn)度款。變更設(shè)計(jì)、工程量等原因?qū)е碌墓て谘诱`。2.乙方責(zé)任導(dǎo)致的工期延誤：未按約定施工，導(dǎo)致工程進(jìn)度滯后。擅自停工、歇工。施工質(zhì)量不符合合同約定，導(dǎo)致工程返工、維修。三、法律名詞及解釋：1.工期延誤：指項(xiàng)目實(shí)際完成時(shí)間超過合同約定的完成時(shí)間。2.合同糾紛：指雙方在履行合同過程中，因?qū)贤瑮l款、履行情況等產(chǎn)生分歧而引發(fā)的爭議。3.違約金：指一方未履行合同約定的義務(wù)，按照合同約定向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。4.爭議解決：指雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等途徑予以解決。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方未按約定提供施工場(chǎng)地、施工條件、材料設(shè)備等：及時(shí)書面通知甲方，要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)解決問題。若甲方未能解決問題，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金。2.甲方未按約定支付工程進(jìn)度款：及時(shí)書面通知甲方，要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)支付。若甲方未能支付，乙方有權(quán)暫停施工，并要求甲方支付違約金。3.乙方未按約定施工，導(dǎo)致工程進(jìn)度滯后：及時(shí)書面通知乙方，要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改。若乙方未能整改，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金。4.乙方擅自停工、歇工：及時(shí)書面通知乙方，要求其恢復(fù)施工。若乙方未能恢復(fù)施工，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金。5.乙方施工質(zhì)量不符合合同約定，導(dǎo)致工程返工、維修：及時(shí)書面通知乙方，要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改。若乙方未能整改，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.建筑工程施工合同。2.工程設(shè)計(jì)、材料設(shè)備采購合同。3.工程監(jiān)