2024版設(shè)備地基施工合同

2024版設(shè)備地基施工合同合同編號(hào)：__________合同雙方：甲方：名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：__________________聯(lián)系電話：_______________乙方：名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：__________________聯(lián)系電話：_______________一、工程概況1.1工程名稱：____________________1.2工程地點(diǎn)：____________________1.3工程內(nèi)容：乙方按照甲方的要求，負(fù)責(zé)設(shè)備地基的設(shè)計(jì)、施工及驗(yàn)收工作。1.4工程規(guī)模：____________________1.5工程總投資：____________________二、合同價(jià)格2.1本工程合同總價(jià)為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：________元。2.2乙方報(bào)價(jià)是基于甲方提供的工程概況及要求，包括但不限于設(shè)計(jì)、施工、材料、設(shè)備、人員、管理、安全、環(huán)保等各項(xiàng)費(fèi)用。2.3合同價(jià)格包括但不限于乙方施工過程中的全部費(fèi)用，包括但不限于人工費(fèi)、材料費(fèi)、設(shè)備費(fèi)、管理費(fèi)、稅費(fèi)等。三、合同履行3.1乙方向甲方承諾，按照合同約定的工程內(nèi)容、規(guī)模、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度要求等完成本工程。3.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，提供施工進(jìn)度計(jì)劃，并按計(jì)劃完成施工任務(wù)。3.3乙方應(yīng)保證施工過程中的工程質(zhì)量，確保工程安全、環(huán)保，遵守國(guó)家和地方的相關(guān)法律法規(guī)。3.4乙方應(yīng)按照合同約定，對(duì)施工過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)與甲方溝通，共同解決。四、付款方式及進(jìn)度4.1本合同采用分期付款方式，具體付款進(jìn)度如下：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價(jià)款的30%作為預(yù)付款；（2）工程進(jìn)度達(dá)到50%時(shí)，甲方支付乙方合同總價(jià)款的30%；（3）工程進(jìn)度達(dá)到100%，甲方進(jìn)行驗(yàn)收合格后，支付乙方合同總價(jià)款的20%；（4）剩余的10%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期結(jié)束后無(wú)質(zhì)量問題，甲方一次性支付給乙方。4.2付款方式：銀行轉(zhuǎn)賬。五、工期5.1本工程計(jì)劃開工日期為：____年__月__日。5.2本工程計(jì)劃竣工日期為：____年__月__日。5.3乙方應(yīng)按照合同約定的工期完成施工，如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠冢曳綉?yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。六、違約責(zé)任6.1乙方未按照合同約定完成工程，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金，違約金為合同總價(jià)款的10%。6.2乙方施工過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)及時(shí)修復(fù)，并承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用。6.3甲方未按照合同約定支付款項(xiàng)，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方支付違約金，違約金為合同總價(jià)款的10%。七、爭(zhēng)議解決7.1本合同在履行過程中，如發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗(yàn)收合格且質(zhì)保期結(jié)束之日起終止。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________甲方代表（簽名）：______________乙方代表（簽名）：______________簽訂日期：____年__月__日一、附件列表：1.甲方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.乙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件3.甲方授權(quán)委托書4.乙方資質(zhì)證書復(fù)印件5.工程設(shè)計(jì)圖紙6.施工方案和安全措施7.工程進(jìn)度計(jì)劃8.付款憑證9.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告10.質(zhì)保金支付憑證二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照合同約定完成工程，包括但不限于工期延誤、工程質(zhì)量不符合約定等。2.乙方施工過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，未及時(shí)修復(fù)或拒絕修復(fù)。3.甲方未按照合同約定支付款項(xiàng)，包括但不限于預(yù)付款、進(jìn)度款、質(zhì)保金等。4.甲方未按照合同約定提供施工條件，導(dǎo)致工程延期或停工。5.雙方未按照合同約定履行義務(wù)，導(dǎo)致工程無(wú)法按照計(jì)劃進(jìn)行。三、法律名詞及解釋：1.設(shè)備地基施工合同：指甲方委托乙方進(jìn)行設(shè)備地基的設(shè)計(jì)、施工及驗(yàn)收工作的合同。2.合同總價(jià)：指雙方約定的完成本工程所需支付的總金額。3.預(yù)付款：指合同簽訂后，甲方支付給乙方的合同總價(jià)款的30%。4.進(jìn)度款：指工程進(jìn)度達(dá)到50%時(shí)，甲方支付給乙方的合同總價(jià)款的30%。5.質(zhì)保金：指合同總價(jià)款的10%，作為乙方施工質(zhì)量的保證。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：乙方應(yīng)與甲方溝通，調(diào)整施工計(jì)劃，并采取措施加快進(jìn)度。2.工程質(zhì)量問題：乙方應(yīng)及時(shí)修復(fù)，并承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用。3.付款問題：甲方應(yīng)按照合同約定支付款項(xiàng)，如出現(xiàn)付款延誤，應(yīng)立即協(xié)商解決。4.施工條件不足：甲方應(yīng)按照合同約定提供施工條件，如未能提供，應(yīng)協(xié)商解決。5.合同履行爭(zhēng)議：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲方為設(shè)備地基施工項(xiàng)目的業(yè)主，具備合法的土地使用權(quán)和設(shè)備安裝需求。2.乙方具備相應(yīng)的設(shè)備地基施工資質(zhì)和能力，愿意承攬?jiān)摴こ獭?.甲方委托乙方進(jìn)行設(shè)備地基的設(shè)計(jì)、施工及驗(yàn)收工作。4.雙方簽