GRC裝飾線條項目承攬合同2024

標準合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL標準合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

GRC裝飾線條項目承攬合同2024本合同目錄一覽第一條：合同主體及定義1.1承攬方名稱及地址1.2委托方名稱及地址1.3GRC裝飾線條的定義第二條：合同范圍及內(nèi)容2.1承攬方的工作范圍2.2委托方的責任與義務2.3GRC裝飾線條的交付時間及方式第三條：合同價格及支付方式3.1合同總金額3.2支付方式及時間表3.3價款調(diào)整的條件及方式第四條：質(zhì)量標準及驗收4.1GRC裝飾線條的質(zhì)量標準4.2驗收程序及時間4.3質(zhì)量問題的處理方式第五條：工期及延誤5.1約定的工期5.2工期延誤的責任及賠償5.3不可抗力因素對工期的影響第六條：保密條款6.1保密信息的范圍及期限6.2違反保密條款的責任第七條：違約責任7.1承攬方的違約行為及責任7.2委托方的違約行為及責任第八條：爭議解決8.1爭議解決的方式8.2訴訟或仲裁的管轄地點及機構第九條：合同的變更與解除9.1合同變更的條件9.2合同解除的條件第十條：合同的生效、終止與失效10.1合同的生效條件10.2合同的終止條件10.3合同失效后的處理事項第十一條：法律適用及爭議解決11.1合同適用的法律法規(guī)11.2合同爭議的解決方式第十二條：其他約定12.1雙方的其他權利和義務12.2合同的補充條款第十三條：合同附件13.1GRC裝飾線條的技術參數(shù)及設計圖紙13.2合同的審批文件及許可證書第十四條：合同的簽署14.1合同簽署的時間及地點14.2合同簽署代表的授權證明第一部分：合同如下：第一條：合同主體及定義1.1承攬方名稱及地址承攬方全稱：X裝飾有限公司承攬方地址：省市區(qū)路號1.2委托方名稱及地址委托方全稱：X建筑工程有限公司委托方地址：省市區(qū)路號1.3GRC裝飾線條的定義GRC裝飾線條是一種以玻璃纖維增強水泥為基體材料的新型建筑裝飾材料，具有輕質(zhì)、高強、耐久、防火、抗裂等性能，適用于各類建筑物的內(nèi)外墻面、屋面、地面等裝飾和加固。第二條：合同范圍及內(nèi)容2.1承攬方的工作范圍承攬方負責GRC裝飾線條的設計、生產(chǎn)、運輸、安裝及售后服務等工作。2.2委托方的責任與義務委托方負責提供GRC裝飾線條的施工場地、電源、水源等施工條件，并按照合同約定支付合同價款。2.3GRC裝飾線條的交付時間及方式GRC裝飾線條的交付時間為合同約定的工期范圍內(nèi)，承攬方按照委托方的要求分批交付。交付方式為承攬方運輸至委托方指定的施工現(xiàn)場。第三條：合同價格及支付方式3.1合同總金額合同總金額為人民幣萬元整（大寫：人民幣陸拾萬元整）。3.2支付方式及時間表合同價款支付分為三個階段，具體支付方式及時間表如下：（1）合同簽署后7個工作日內(nèi)，委托方支付合同總金額的30%；（2）GRC裝飾線條交付完畢后，委托方支付合同總金額的50%；（3）工程驗收合格后，委托方支付合同總金額的20%。3.3價款調(diào)整的條件及方式合同價款調(diào)整的條件及方式如下：（1）由于不可抗力因素導致合同價款發(fā)生變化，雙方協(xié)商確定調(diào)整方案；（2）由于委托方原因?qū)е潞贤瑑r款發(fā)生變化，承攬方提出調(diào)整方案，經(jīng)雙方協(xié)商一致后執(zhí)行。第四條：質(zhì)量標準及驗收4.1GRC裝飾線條的質(zhì)量標準GRC裝飾線條的質(zhì)量應符合國家相關標準和行業(yè)規(guī)范，具備輕質(zhì)、高強、耐久、防火、抗裂等性能。4.2驗收程序及時間驗收程序分為預驗收和正式驗收兩個階段，具體如下：（1）預驗收：GRC裝飾線條安裝完畢后，委托方組織預驗收，對不符合合同約定的質(zhì)量問題，承攬方應在規(guī)定時間內(nèi)整改完畢；（2）正式驗收：預驗收合格后，委托方組織正式驗收，雙方共同簽署驗收報告。驗收合格后，視為工程完畢。4.3質(zhì)量問題的處理方式質(zhì)量問題的處理方式如下：（1）驗收過程中發(fā)現(xiàn)不符合合同約定的質(zhì)量問題，委托方應書面通知承攬方，承攬方應在規(guī)定時間內(nèi)整改完畢；（2）如質(zhì)量問題再次出現(xiàn)，委托方有權要求承攬方支付違約金，違約金為合同總金額的5%；（3）如質(zhì)量問題嚴重影響到工程安全及使用功能，委托方有權要求承攬方拆除重新施工，由此產(chǎn)生的費用由承攬方承擔。第五條：工期及延誤5.1約定的工期約定的工期為個月。5.2工期延誤的責任及賠償（1）如承攬方原因?qū)е鹿て谘诱`，承攬方應按照合同總金額的1%支付違約金；（2）如委托方原因?qū)е鹿て谘诱`，委托方應按照合同總金額的1%支付違約金。5.3不可抗力因素對工期的影響如因不可抗力因素導致工期延誤，雙方協(xié)商確定工期順延事項。第六條：保密條款6.1保密信息的范圍及期限保密信息范圍包括合同內(nèi)容、技術資料、商業(yè)秘密等。保密期限為合同終止后5年。6.2違反保密條款的責任如承攬方違反保密條款，應承擔違約責任，賠償金額為合同總金額的10%。第八條：爭議解決8.1爭議解決的方式雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2訴訟或仲裁的管轄地點及機構訴訟或仲裁的管轄地點為合同簽訂地人民法院。第九條：合同的變更與解除9.1合同變更的條件合同變更需雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。9.2合同解除的條件合同解除需雙方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。第十條：合同的生效、終止與失效10.1合同的生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同的終止條件合同終止的條件如下：（1）合同約定的工期到期，工程驗收合格；（2）雙方協(xié)商一致提前終止合同。10.3合同失效后的處理事項合同失效后，雙方依法承擔相應的違約責任，并辦理合同終止手續(xù)。第十一條：法律適用及爭議解決11.1合同適用的法律法規(guī)本合同適用中華人民共和國法律。11.2合同爭議的解決方式合同爭議的解決方式如第八條所述。第十二條：其他約定12.1雙方的其他權利和義務雙方應遵守國家法律法規(guī)，履行合同約定的權利和義務，相互配合，共同完成工程。12.2合同的補充條款本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十三條：合同附件13.1GRC裝飾線條的技術參數(shù)及設計圖紙附件一：GRC裝飾線條技術參數(shù)附件二：GRC裝飾線條設計圖紙13.2合同的審批文件及許可證書附件三：合同審批文件附件四：相關許可證書第十四條：合同的簽署14.1合同簽署的時間及地點合同簽署時間為年月日，地點為省市區(qū)路號。14.2合同簽署代表的授權證明附件五：合同簽署代表授權證明第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：GRC裝飾線條技術參數(shù)詳細要求和說明：本附件詳細列出了GRC裝飾線條的各項技術參數(shù)，包括但不限于尺寸、重量、抗壓強度、抗拉強度、耐久性、防火性能、抗裂性能等。雙方應根據(jù)這些技術參數(shù)來確保產(chǎn)品的質(zhì)量和性能。附件二：GRC裝飾線條設計圖紙詳細要求和說明：本附件提供了GRC裝飾線條的設計圖紙，包括線條的形狀、尺寸、安裝位置等詳細信息。承攬方應根據(jù)設計圖紙進行生產(chǎn)，委托方應根據(jù)設計圖紙進行安裝。附件三：合同審批文件詳細要求和說明：本附件包含了合同的審批文件，證明了合同的合法性和有效性。雙方應妥善保管這些文件，并在合同履行過程中按照審批文件的要求進行操作。附件四：相關許可證書詳細要求和說明：本附件列出了與合同相關的許可證書，包括但不限于生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量合格證等。這些證書是承攬方合法生產(chǎn)GRC裝飾線條的依據(jù)，也是雙方履行合同的保障。附件五：合同簽署代表授權證明詳細要求和說明：本附件提供了合同簽署代表的授權證明，證明了簽署代表的合法性和授權范圍。雙方應根據(jù)授權證明來確定簽署代表的權利和義務。說明二：違約行為及責任認定：1.承攬方未能按照合同約定時間完成生產(chǎn)、運輸、安裝等工作；2.承攬方提供的GRC裝飾線條質(zhì)量不符合合同約定的質(zhì)量標準；3.委托方未能按照合同約定支付合同價款；4.委托方提供的施工場地、電源、水源等施工條件不符合合同要求；5.雙方未能按照合同約定履行保密義務。違約責任認定標準：1.對于承攬方的違約行為，委托方有權要求承攬方支付違約金，違約金為合同總金額的5%；2.對于委托方的違約行為，承攬方有權要求委托方支付違約金，違約金為合同總金額的5%；3.如質(zhì)量問題嚴重影響到工程安全及使用功能，委托方有權要求承攬方拆除重新施工，由此產(chǎn)生的費用由承攬方承擔；4.如因不可抗力因素導致工期延誤，雙方協(xié)商確定工期順延事項。示例說明：如果承攬方未能在約定的工期范圍內(nèi)完成GRC裝飾線條的生產(chǎn)和交付，根據(jù)合同約定，承攬方應支付違約金，違約金為合同總金額的5%。說明三：法律名詞及解釋：1.GRC裝飾線條：一種以玻璃纖維增強水泥為基體材料的新型建筑裝飾材料，具有輕質(zhì)、高強、耐久、防火、抗裂等性能。2.不可抗力因素：指無法預見、無法避免、無法克服且對一方或雙方造成重大影響的客觀情況，如自然災害、社會事件等。3.違約金：指一方違反合同約定應支付給另一方的金錢賠償。4.工期延誤：指合同約定的工期到期，但工程未能按照約定時間完成。5.質(zhì)量問題：指GRC裝飾線條的產(chǎn)品質(zhì)量不符合合同約定的質(zhì)量標準。1.GRC裝飾線條是本合同