建筑工程施工合同協議書范文2024年

建筑工程施工合同協議書范文2024年通用合同編號：__________建筑工程施工合同協議書甲方（發(fā)包方）：__________地址：__________聯系電話：__________乙方（承包方）：__________地址：__________聯系電話：__________鑒于甲方為工程項目業(yè)主，擁有上述工程的合法建設權，并擬將該工程的施工任務委托給乙方，乙方愿意接受甲方的委托，為完成該工程施工任務，經雙方協商，特訂立本合同，以便共同遵守。一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內容：__________1.5工程質量標準：__________1.6工程總價：__________1.7工程工期：__________二、合同雙方的權利和義務2.1甲方的權利和義務2.1.1甲方應按照合同約定，向乙方支付工程款項。2.1.2甲方應按照合同約定，向乙方提供施工場地、施工條件、施工圖紙等相關資料。2.1.3甲方應負責辦理工程建設的相關手續(xù)，包括規(guī)劃、土地、建設、環(huán)保等部門的審批手續(xù)。2.1.4甲方應協助乙方解決工程施工過程中出現的問題，確保工程順利進行。2.2乙方的權利和義務2.2.1乙方應按照合同約定，完成工程施工任務，并保證工程質量達到約定的標準。2.2.2乙方應按照合同約定，向甲方支付工程款項。2.2.3乙方應遵守國家有關法律法規(guī)，嚴格按照施工規(guī)范、工藝流程進行施工。2.2.4乙方應加強施工現場的管理，確保施工安全，減少安全事故的發(fā)生。三、合同價款及支付方式3.1合同價款：雙方經協商一致，確認本合同工程總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。3.2支付方式：3.2.1甲方支付工程預付款：合同總價的一定比例，作為乙方施工的啟動資金。具體比例雙方協商確定。3.2.2甲方按照乙方實際完成工程量，按約定的單價支付工程進度款。3.2.3工程驗收合格后，甲方支付乙方剩余工程款項。四、工程質量及驗收4.1乙方應嚴格按照國家有關建筑工程質量標準進行施工，確保工程質量。4.2工程驗收分為初步驗收和最終驗收。初步驗收在工程進度達到一定程度時進行，最終驗收在工程完工后進行。4.3驗收不合格的工程，乙方應按照甲方的要求進行整改，直至達到約定標準。五、合同的變更和解除5.1合同的變更和解除應書面協商一致，并報經雙方加蓋公章或法定代表人簽字生效。5.2合同變更和解除不影響雙方因履行合同而產生的權利和義務。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且乙方支付完畢合同價款后終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設計圖紙和技術規(guī)范2.工程量清單和報價單3.施工組織設計和施工方案4.工程驗收標準和程序5.施工安全事故應急預案6.工程款項支付憑證7.變更和解除合同的書面協議8.雙方簽訂的保密協議9.工程保修書和保修條款二、違約行為及認定：1.甲方未按約定時間支付預付款或進度款2.甲方未按約定提供施工場地和施工條件3.乙方未按約定時間完成工程或工程質量不達標4.乙方未按約定支付工程款項5.乙方未遵守國家法律法規(guī)和施工規(guī)范6.乙方未按約定提供施工資料和技術支持7.雙方未按約定時間進行工程驗收8.雙方未按約定處理爭議或違反保密協議三、法律名詞及解釋：1.發(fā)包方（甲方）：指具有工程建設權利和義務的當事人。2.承包方（乙方）：指承擔工程建設任務的當事人。3.工程價款：指雙方約定的工程建設費用。4.工程質量：指工程滿足使用功能和安全要求的標準。5.施工工期：指雙方約定的完成工程施工的時間。6.違約行為：指合同當事人違反合同約定的行為。7.工程驗收：指對完成的建設工程進行質量、安全、功能等方面的檢查。8.合同解除：指合同當事人根據法律規(guī)定或約定，終止合同關系的行為。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：協商調整工程進度計劃，必要時簽訂進度變更協議。2.工程質量問題：立即停工整改，重新驗收直至符合質量標準。3.工程款項支付糾紛：核對工程量清單，明確付款依據和時間。4.施工安全事故：啟動安全事故應急預案，及時報告并處理。5.合同變更或解除爭議：書面協商一致，并報經雙方加蓋公章或法定代表人簽字。6.法律糾紛：保留證據，向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.適用于各類建筑工程的施工合同簽訂。2.適用于施工方與業(yè)主方之間的工程款項支