2024年版房屋建筑工程施工合同證據(jù)明細(xì)表

2024年版房屋建筑工程施工合同證據(jù)明細(xì)表本合同目錄一覽第一條合同主體1.1發(fā)包人1.2承包人第二條工程概況2.1工程名稱2.2工程地點(diǎn)2.3工程規(guī)模2.4工程預(yù)算第三條合同價(jià)格3.1合同總價(jià)3.2價(jià)格調(diào)整機(jī)制3.3付款方式3.4付款進(jìn)度第四條工程質(zhì)量4.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.2質(zhì)量監(jiān)督4.3質(zhì)量保修第五條工程進(jìn)度5.1施工期限5.2進(jìn)度計(jì)劃5.3延期違約金第六條施工材料與設(shè)備6.1材料供應(yīng)6.2設(shè)備租賃6.3材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)第七條施工安全7.1安全生產(chǎn)責(zé)任7.2安全防護(hù)措施7.3安全事故處理第八條知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)8.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬8.2侵權(quán)責(zé)任第九條保密條款9.1保密內(nèi)容9.2保密期限9.3違約責(zé)任第十條爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.2仲裁地點(diǎn)10.3仲裁費(fèi)用第十一條合同變更11.1變更條件11.2變更程序11.3變更費(fèi)用第十二條合同解除12.1解除條件12.2解除程序12.3解除后果第十三條違約責(zé)任13.1違約情形13.2違約責(zé)任13.3違約金計(jì)算第十四條其他條款14.1不可抗力14.2合同效力14.3合同的簽訂、修改和解除14.4信息披露14.5法律適用14.6爭(zhēng)議解決14.7合同附件第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1發(fā)包人1.1.1發(fā)包人名稱：×××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司1.1.2發(fā)包人地址：××省××市××區(qū)××路××號(hào)1.1.3發(fā)包人法定代表人：×××1.2承包人1.2.1承包人名稱：×××建筑工程有限公司1.2.2承包人地址：××省××市××區(qū)××路××號(hào)1.2.3承包人法定代表人：×××第二條工程概況2.1工程名稱：×××住宅小區(qū)建筑工程2.2工程地點(diǎn)：××省××市××區(qū)××路××號(hào)2.3工程規(guī)模：總建筑面積約為××萬平方米，包括住宅、商業(yè)、配套設(shè)施等2.4工程預(yù)算：合同總價(jià)約為××億元人民幣第三條合同價(jià)格3.1合同總價(jià)：人民幣××億元（大寫：人民幣玖拾捌億捌仟萬零捌佰捌拾捌元整）3.2價(jià)格調(diào)整機(jī)制：合同價(jià)款根據(jù)工程進(jìn)度及市場(chǎng)材料價(jià)格波動(dòng)進(jìn)行調(diào)整，具體調(diào)整方式見附件一3.3付款方式：按工程進(jìn)度分階段支付，具體支付方式見附件二3.4付款進(jìn)度：合同簽訂后七個(gè)工作日內(nèi)支付預(yù)付款××%，工程進(jìn)度達(dá)到××%時(shí)支付進(jìn)度款××%，工程驗(yàn)收合格后支付尾款××%第四條工程質(zhì)量4.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GB50300）、《住宅建筑裝飾裝修工程施工規(guī)范》（GB50327）等4.2質(zhì)量監(jiān)督：雙方共同委托具有資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督4.3質(zhì)量保修：承包人應(yīng)按合同約定對(duì)工程進(jìn)行質(zhì)量保修，保修期限自工程驗(yàn)收合格之日起算，詳見附件三第五條工程進(jìn)度5.1施工期限：自合同簽訂之日起至××年××月××日5.2進(jìn)度計(jì)劃：詳見附件四5.3延期違約金：如承包人原因?qū)е鹿こ萄悠?，?yīng)支付延期違約金，具體計(jì)算方式見附件五第六條施工材料與設(shè)備6.1材料供應(yīng)：承包人負(fù)責(zé)采購施工所需材料，并提供相關(guān)質(zhì)量證明文件6.2設(shè)備租賃：如需租賃施工設(shè)備，由承包人負(fù)責(zé)辦理，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用6.3材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：施工所用材料必須符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，詳見附件六第八條知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)8.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬：發(fā)包人擁有工程設(shè)計(jì)、施工圖紙、技術(shù)規(guī)范等文件的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，承包人未經(jīng)發(fā)包人書面同意，不得以任何形式使用或披露上述文件。8.2侵權(quán)責(zé)任：如承包人的施工行為侵犯第三方知識(shí)產(chǎn)權(quán)，由承包人承擔(dān)全部責(zé)任，并賠償發(fā)包人因此造成的損失。第九條保密條款9.1保密內(nèi)容：本合同及合同履行過程中涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)等。9.2保密期限：自合同簽訂之日起至合同解除或終止之日起五年。9.3違約責(zé)任：違反保密義務(wù)的一方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此造成的損失。第十條爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式：雙方通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起訴訟。10.2仲裁地點(diǎn)：××省××市10.3仲裁費(fèi)用：包括但不限于仲裁申請(qǐng)費(fèi)、仲裁員報(bào)酬、仲裁庭費(fèi)用等，由敗訴方承擔(dān)。第十一條合同變更11.1變更條件：合同履行過程中，因不可抗力或雙方協(xié)商一致，可以變更合同。11.2變更程序：變更事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由雙方簽字蓋章確認(rèn)。11.3變更費(fèi)用：變更導(dǎo)致的額外費(fèi)用，由雙方協(xié)商確定。第十二條合同解除12.1解除條件：合同履行過程中，發(fā)生不可抗力或其他法定解除情形的，雙方可以解除合同。12.2解除程序：解除合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由雙方簽字蓋章確認(rèn)。12.3解除后果：合同解除后，雙方應(yīng)當(dāng)按照合同約定處理未履行部分，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第十三條違約責(zé)任13.1違約情形：包括但不限于未按約定履行合同義務(wù)、違反合同約定、延遲履行等。13.2違約責(zé)任：違約方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。13.3違約金計(jì)算：違約金按照合同總價(jià)的一定比例計(jì)算，具體比例雙方約定。第十四條其他條款14.1不可抗力：因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行或部分履行，雙方均不承擔(dān)責(zé)任。14.2合同效力：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至合同解除或終止之日起失效。14.3合同的簽訂、修改和解除：本合同的簽訂、修改和解除，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由雙方簽字蓋章確認(rèn)。14.4信息披露：雙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)向?qū)Ψ教峁┡c合同履行相關(guān)的信息，確保對(duì)方能夠順利履行合同義務(wù)。14.5法律適用：本合同適用中華人民共和國(guó)法律。14.6爭(zhēng)議解決：如本合同的任何條款與法律相抵觸，該條款將按法律的規(guī)定執(zhí)行，其余條款繼續(xù)有效。14.7合同附件：本合同附件為合同不可分割的一部分，與合同具有同等法律效力。附件包括但不限于工程設(shè)計(jì)文件、施工圖紙、技術(shù)規(guī)范、工程量清單、付款計(jì)劃等。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程設(shè)計(jì)文件1.1設(shè)計(jì)說明書1.2施工圖紙1.3技術(shù)規(guī)范1.4材料及設(shè)備清單附件二：施工組織設(shè)計(jì)2.1施工方案2.2施工進(jìn)度計(jì)劃2.3安全生產(chǎn)措施2.4質(zhì)量保證措施附件三：工程量清單3.1土建工程量清單3.2安裝工程量清單3.3裝飾工程量清單附件四：付款計(jì)劃4.1預(yù)付款支付憑證4.2進(jìn)度款支付憑證4.3尾款支付憑證附件五：延期違約金計(jì)算公式5.1延期違約金計(jì)算公式5.2示例計(jì)算附件六：質(zhì)量保修書6.1保修范圍6.2保修期限6.3保修責(zé)任附件七：保密協(xié)議7.1保密內(nèi)容7.2保密期限7.3違約責(zé)任附件八：爭(zhēng)議解決協(xié)議8.1爭(zhēng)議解決方式8.2仲裁地點(diǎn)8.3仲裁費(fèi)用承擔(dān)說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.未按約定時(shí)間完成工程2.工程質(zhì)量不符合合同約定3.未按約定支付合同價(jià)款4.未按約定提供施工材料或設(shè)備5.泄露合同保密信息6.違反合同約定的其他義務(wù)責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約金計(jì)算：按照合同總價(jià)的一定比例計(jì)算，具體比例在附件五中約定。2.損失賠償：根據(jù)實(shí)際損失金額計(jì)算，包括但不限于直接損失、間接損失、利潤(rùn)損失等。3.質(zhì)量保修：按照附件六中的保修范圍和期限承擔(dān)保修責(zé)任。4.保密違約：按照附件七中的違約責(zé)任承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。示例說明：1.若承包人未按約定時(shí)間完成工程，需支付延期違約金，具體計(jì)算方式見附件五。2.若工程質(zhì)量不符合合同約定，承包人需按照附件六承擔(dān)保修責(zé)任。3.若發(fā)包人未按約定支付合同價(jià)款，需賠償承包人因此造成的損失。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服