二建承攬合同模板

二建承攬合同模板這是小編精心編寫的合同文檔，其中清晰明確的闡述了合同的各項(xiàng)重要內(nèi)容與條款，請(qǐng)基于您自己的需求，在此基礎(chǔ)上再修改以得到最終合同版本，謝謝！

標(biāo)題：二建承攬合同模板

甲方（以下簡(jiǎn)稱“委托人”）：________

乙方（以下簡(jiǎn)稱“承攬人”）：________

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就以下建設(shè)項(xiàng)目達(dá)成如下承攬合同：

一、工程概況

1.工程名稱：________

2.工程地點(diǎn)：________

3.工程內(nèi)容：________

4.工程規(guī)模：________

5.工程質(zhì)量：按國(guó)家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

二、承攬范圍及方式

1.承攬人負(fù)責(zé)本工程的施工、材料采購(gòu)、設(shè)備安裝、調(diào)試、驗(yàn)收及售后服務(wù)等。

2.承攬人應(yīng)按照設(shè)計(jì)圖紙、施工圖紙、工程量清單及相關(guān)規(guī)范進(jìn)行施工。

3.承攬人應(yīng)確保工程質(zhì)量和安全，遵守國(guó)家及地方相關(guān)法律法規(guī)。

三、合同工期

1.本工程合同工期為_(kāi)_____天，自合同簽訂之日起計(jì)算。

2.如遇不可抗力因素導(dǎo)致工期延誤，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可適當(dāng)延長(zhǎng)工期。

四、合同價(jià)款及支付方式

1.本工程合同總價(jià)款為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥____元。

2.付款方式：

（1）合同簽訂后，委托人支付合同總價(jià)款的30%作為預(yù)付款；

（2）工程進(jìn)度達(dá)到50%時(shí)，委托人支付合同總價(jià)款的30%；

（3）工程驗(yàn)收合格后，委托人支付合同總價(jià)款的30%；

（4）剩余10%作為質(zhì)量保證金，質(zhì)保期滿后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，支付剩余款項(xiàng)。

五、質(zhì)量保證

1.承攬人應(yīng)按國(guó)家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。

2.工程驗(yàn)收合格后，承攬人提供____年的質(zhì)保期。

3.質(zhì)保期內(nèi)，如發(fā)生非人為因素導(dǎo)致的質(zhì)量問(wèn)題，承攬人應(yīng)在接到通知后及時(shí)免費(fèi)維修。

六、違約責(zé)任

1.任何一方違反合同約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

2.承攬人未按合同約定完成工程，應(yīng)支付違約金，違約金計(jì)算方式為：合同總價(jià)款×5%。

3.委托人未按合同約定支付款項(xiàng)，應(yīng)支付逾期付款違約金，違約金計(jì)算方式為：逾期付款金額×1‰/天。

七、爭(zhēng)議解決

1.雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他約定

1.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

3.本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

甲方（委托人）：________

乙方（承攬人