工程承攬合同范本

工程承攬合同范本1.甲方（買方/出租方/委托方）：

名稱：XX科技有限公司

地址：XX省XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)

法定代表人：張三

聯(lián)系方式/p>

乙方（賣方/承租方/服務(wù)提供方）：

名稱：YY建筑工程有限公司

地址：XX省XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)

法定代表人：李四

聯(lián)系方式/p>

合同簡介：

鑒于甲方是一家專注于科技研發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)，擬對位于XX省XX市XX區(qū)的生產(chǎn)基地進(jìn)行改擴(kuò)建工程；乙方作為一家具有豐富工程承攬經(jīng)驗(yàn)及專業(yè)資質(zhì)的建筑企業(yè)，具備為甲方提供優(yōu)質(zhì)工程承攬服務(wù)的條件和能力。經(jīng)雙方友好協(xié)商，就甲方生產(chǎn)基地改擴(kuò)建工程達(dá)成以下合同條款，以共同遵守。

一、合作背景與前提條件

1.甲方因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，需對現(xiàn)有生產(chǎn)基地進(jìn)行改擴(kuò)建工程，以提高生產(chǎn)效率和滿足市場需求。

2.乙方具備建筑工程施工總承包二級(jí)資質(zhì)，具備豐富的工程承攬經(jīng)驗(yàn)，有能力完成甲方委托的工程。

3.雙方本著平等自愿、誠實(shí)守信的原則，達(dá)成本次合作。

二、合同目的

甲方委托乙方進(jìn)行生產(chǎn)基地改擴(kuò)建工程，乙方負(fù)責(zé)工程的施工、管理和質(zhì)量控制，確保工程按期完成并滿足甲方要求。

三、合同范圍

1.本合同工程范圍包括：建筑工程、裝飾工程、安裝工程、設(shè)備采購及安裝等。

2.具體工程內(nèi)容以雙方后續(xù)簽訂的施工圖紙及工程量清單為準(zhǔn)。

四、合同金額

1.合同總金額為人民幣XX萬元整（大寫：XX萬元整）。

2.合同金額包括工程款、設(shè)備款、管理費(fèi)、利潤、稅金等乙方應(yīng)承擔(dān)的全部費(fèi)用。

五、合同期限

1.本合同自雙方簽訂之日起生效，至工程竣工驗(yàn)收合格、乙方完成合同約定的全部義務(wù)之日止。

2.乙方應(yīng)在合同簽訂后30日內(nèi)完成施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)，并提交甲方審核。

3.工程開工日期以甲方審核通過的施工圖紙及工程量清單為準(zhǔn)，乙方應(yīng)在合同約定的工期內(nèi)完成施工。

六、雙方權(quán)利與義務(wù)

（具體內(nèi)容見后續(xù)條款）

七、價(jià)格與支付條件

（具體內(nèi)容見后續(xù)條款）

八、履行期限

（具體內(nèi)容見后續(xù)條款）

九、違約責(zé)任

（具體內(nèi)容見后續(xù)條款）

十、不可抗力

（具體內(nèi)容見后續(xù)條款）

十一、爭議解決

（具體內(nèi)容見后續(xù)條款）

十二、其他條款

（具體內(nèi)容見后續(xù)條款）

十三、附則

（具體內(nèi)容見后續(xù)條款）

十四、簽署

（具體內(nèi)容見后續(xù)條款）

本合同范本旨在明確雙方在工程承攬過程中的權(quán)利與義務(wù)，確保工程順利進(jìn)行。雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同條款，共同努力，實(shí)現(xiàn)合同目的。

第一條合同目的與范圍

本合同的主要目的是甲方委托乙方進(jìn)行生產(chǎn)基地的改擴(kuò)建工程，以提高甲方生產(chǎn)效率和滿足市場需求。具體內(nèi)容包括：

1.建筑工程：按照甲方要求及國家相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行廠房、辦公區(qū)等建筑的新建、改建、擴(kuò)建。

2.裝飾工程：負(fù)責(zé)合同范圍內(nèi)的內(nèi)外裝修、裝飾，包括但不限于墻面、地面、天花板的處理及裝修。

3.安裝工程：包括水、電、暖通、消防等設(shè)施的安裝及調(diào)試。

4.設(shè)備采購及安裝：根據(jù)甲方要求，采購符合規(guī)定的設(shè)備，并負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝、調(diào)試。

5.工程質(zhì)量保證：乙方應(yīng)確保工程質(zhì)量和安全，滿足甲方使用需求。

第二條定義

1.工程項(xiàng)目：指甲方委托乙方進(jìn)行的改擴(kuò)建工程，包括建筑工程、裝飾工程、安裝工程、設(shè)備采購及安裝等。

2.合同總金額：指甲方應(yīng)支付給乙方的工程款、設(shè)備款、管理費(fèi)、利潤、稅金等乙方應(yīng)承擔(dān)的全部費(fèi)用。

3.竣工驗(yàn)收：指工程完成后，雙方按照合同約定和國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的工程驗(yàn)收。

4.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、政策調(diào)整等。

第三條雙方權(quán)利與義務(wù)

一、甲方的權(quán)力和義務(wù)

1.甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定的時(shí)間、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)完成工程。

2.甲方有權(quán)對工程進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，并提出合理建議。

3.甲方應(yīng)按時(shí)支付合同約定的款項(xiàng)，如未按時(shí)支付，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

4.甲方應(yīng)提供施工所需的場地、資料、設(shè)備等，確保乙方正常施工。

5.甲方應(yīng)配合乙方辦理相關(guān)審批手續(xù)，確保工程順利進(jìn)行。

二、乙方的權(quán)力和義務(wù)

1.乙方有權(quán)按照合同約定收取工程款、設(shè)備款等費(fèi)用。

2.乙方有權(quán)要求甲方提供施工所需場地、資料、設(shè)備等。

3.乙方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)完成工程，確保工程驗(yàn)收合格。

4.乙方負(fù)責(zé)工程質(zhì)量和安全，對施工過程中發(fā)生的安全事故承擔(dān)責(zé)任。

5.乙方應(yīng)配合甲方辦理相關(guān)審批手續(xù)，及時(shí)提交相關(guān)資料。

6.乙方負(fù)責(zé)工程的保修工作，按照國家相關(guān)規(guī)定履行保修義務(wù)。

7.乙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，確保工程合法合規(guī)進(jìn)行。

雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守上述權(quán)利與義務(wù)，共同推進(jìn)工程順利進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)合同目的。如有違反，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

第四條價(jià)格與支付條件

1.合同總金額為人民幣XX萬元整，支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬。

2.甲方支付進(jìn)度款，按工程實(shí)際完成進(jìn)度的70%支付，每季度支付一次。

3.工程驗(yàn)收合格后，甲方支付至合同總金額的90%，剩余10%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期滿后無息支付。

4.甲方應(yīng)在收到乙方開具的正規(guī)發(fā)票后15個(gè)工作日內(nèi)完成支付。

5.如甲方逾期支付，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期付款的違約金，違約金計(jì)算方式為逾期金額的0.05%每日。

第五條履行期限

1.本合同自雙方簽訂之日起生效，至工程竣工驗(yàn)收合格、乙方完成合同約定的全部義務(wù)之日止。

2.乙方應(yīng)在合同簽訂后30日內(nèi)完成施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)，并提交甲方審核。

3.工程開工日期以甲方審核通過的施工圖紙及工程量清單為準(zhǔn)，乙方應(yīng)在合同約定的工期內(nèi)完成施工。

4.乙方應(yīng)按照合同約定的進(jìn)度完成工程，如遇特殊情況需延期，應(yīng)提前向甲方提出書面申請，甲方同意后方可延期。

第六條違約責(zé)任

一、甲方違約

1.甲方逾期支付款項(xiàng)，應(yīng)支付逾期付款的違約金，計(jì)算方式為逾期金額的0.05%每日。

2.甲方未按約定提供施工所需場地、資料、設(shè)備等，導(dǎo)致工程延期，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償乙方因此產(chǎn)生的損失。

3.甲方無正當(dāng)理由不履行合同，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方支付合同總金額的30%作為違約金。

二、乙方違約

1.乙方未按合同約定的時(shí)間、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)完成工程，應(yīng)支付逾期完工的違約金，計(jì)算方式為合同總金額的0.05%每日。

2.乙方施工過程中發(fā)生質(zhì)量安全事故，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任和賠償責(zé)任。

3.乙方未按約定提交施工圖紙、工程量清單等資料，導(dǎo)致工程延期，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償甲方因此產(chǎn)生的損失。

4.乙方無正當(dāng)理由不履行合同，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付合同總金額的30%作為違約金。

雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守合同約定，如有違約行為，應(yīng)按照本條規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。違約方應(yīng)在接到守約方書面通知后15日內(nèi)履行違約責(zé)任，否則守約方有權(quán)采取法律手段予以追償。

第七條不可抗力

1.本合同所指的不可抗力，是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害（如地震、洪水、臺(tái)風(fēng)等）、政府行為、社會(huì)異常事件（如戰(zhàn)爭、罷工、暴亂等）。

2.發(fā)生不可抗力事件時(shí)，受影響的一方應(yīng)立即通知對方，并提供相關(guān)證明文件。雙方應(yīng)共同協(xié)商，根據(jù)不可抗力對合同履行的影響程度，決定是否暫停履行合同，以及暫停期限。

3.發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無法履行或部分無法履行，受影響的一方在提供相應(yīng)證明后，可部分或全部免除違約責(zé)任。

4.受不可抗力影響的一方應(yīng)盡力采取措施減輕損失，防止損失擴(kuò)大。未采取措施導(dǎo)致?lián)p失擴(kuò)大的，不得要求免除或減輕責(zé)任。

5.不可抗力事件結(jié)束后，雙方應(yīng)恢復(fù)履行合同。如受不可抗力影響的一方無法恢復(fù)履行，另一方有權(quán)解除合同，并要求賠償因解除合同造成的損失。

第八條爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，雙方同意將爭議提交至合同簽訂地的人民調(diào)解委員會(huì)進(jìn)行調(diào)解。

3.調(diào)解不成或一方不同意調(diào)解的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。

4.雙方在訴訟過程中，應(yīng)遵守法院的判決、裁定，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

5.爭議解決期間，除爭議事項(xiàng)外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同其他條款。

6.爭議解決費(fèi)用，包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等，由敗訴方承擔(dān)。如雙方部分?jǐn)≡V，按照責(zé)任比例分擔(dān)爭議解決費(fèi)用。

第九條其他條款

1.通知方式：雙方就本合同履行過程中的相關(guān)事宜，應(yīng)以書面形式進(jìn)行通知。通知送達(dá)對方指定地址即為有效。

2.合同變更：本合同簽訂后，如雙方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

3.終止條件：在以下情況下，一方有權(quán)書面通知另一方解除合同：

a.對方嚴(yán)重違約，導(dǎo)致合同無法履行；

b.不可抗力事件持續(xù)發(fā)生，影響合同履行；

c.雙方經(jīng)協(xié)商一致同意解除合同。

4.合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)，包括但不限于工程驗(yàn)收、款項(xiàng)結(jié)算等。

5.合同解除后，雙方在合同履行期間產(chǎn)生的權(quán)利義務(wù)關(guān)系終止，但合同解除前已產(chǎn)生的權(quán)利義務(wù)仍需履行。

第十條附則

1.