2024年建設(shè)施工簡(jiǎn)易協(xié)議格式范本版

2024年建設(shè)施工簡(jiǎn)易協(xié)議格式范本版A版本合同目錄一覽1.合同主體及定義1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址1.3丙方名稱及地址（如有）2.工程概述2.1工程名稱2.2工程地點(diǎn)2.3工程內(nèi)容2.4工程規(guī)模2.5工程預(yù)算3.工程期限3.1開工日期3.2竣工日期3.3工程延期4.工程質(zhì)量4.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.2質(zhì)量監(jiān)督4.3質(zhì)量爭(zhēng)議的處理5.工程款支付5.1付款方式5.2付款進(jìn)度5.3付款條件5.4工程尾款6.施工責(zé)任6.1甲方責(zé)任6.2乙方責(zé)任6.3丙方責(zé)任（如有）7.違約責(zé)任7.1甲方違約7.2乙方違約7.3丙方違約（如有）8.爭(zhēng)議解決8.1協(xié)商解決8.2調(diào)解解決8.3仲裁解決8.4法律途徑9.變更與解除9.1合同變更9.2合同解除10.保密條款10.1保密內(nèi)容10.2保密期限10.3違約責(zé)任11.合同的生效、修改和終止11.1合同生效條件11.2合同修改11.3合同終止12.一般條款12.1適用法律12.2合同的語(yǔ)言版本12.3合同的附件13.其他條款13.1不可抗力13.2廣告宣傳13.3知識(shí)產(chǎn)權(quán)14.簽署14.1甲方代表簽字14.2乙方代表簽字14.3丙方代表簽字（如有）14.4簽字日期第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱：____________，地址：____________。1.2乙方名稱：____________，地址：____________。1.3丙方名稱：____________，地址：____________（如有）。第二條工程概述2.1工程名稱：____________。2.2工程地點(diǎn)：____________。2.3工程內(nèi)容：____________。2.4工程規(guī)模：____________。2.5工程預(yù)算：____________。第三條工程期限3.1開工日期：____________。3.2竣工日期：____________。3.3工程延期：（1）如因甲方原因?qū)е鹿こ萄悠冢曳接袡?quán)要求甲方支付延期部分的工程款，并按日計(jì)算違約金，違約金計(jì)算方式為：延期天數(shù)×日工程款×1%。（2）如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，甲方有?quán)要求乙方支付延期部分的工程款，并按日計(jì)算違約金，違約金計(jì)算方式為：延期天數(shù)×日工程款×1%。第四條工程質(zhì)量4.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：____________。4.2質(zhì)量監(jiān)督：由甲方、乙方共同負(fù)責(zé)。4.3質(zhì)量爭(zhēng)議的處理：如發(fā)生質(zhì)量爭(zhēng)議，雙方應(yīng)立即協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第五條工程款支付5.1付款方式：____________。5.2付款進(jìn)度：____________。5.3付款條件：____________。5.4工程尾款：工程驗(yàn)收合格后，甲方應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告書上簽字確認(rèn)，并在簽字后的10日內(nèi)支付工程尾款。第六條施工責(zé)任6.1甲方責(zé)任：（1）提供施工場(chǎng)地，保證施工用水、電、通訊暢通。（2）負(fù)責(zé)辦理有關(guān)施工許可、驗(yàn)收等手續(xù)。（3）按合同約定支付工程款。6.2乙方責(zé)任：（1）按合同約定完成工程。（2）負(fù)責(zé)工程的安全、質(zhì)量、進(jìn)度。（3）負(fù)責(zé)施工人員的工資、福利、保險(xiǎn)等。6.3丙方責(zé)任（如有）：（1）按合同約定提供材料、設(shè)備。（2）保證材料、設(shè)備的質(zhì)量、數(shù)量。（3）負(fù)責(zé)材料、設(shè)備的運(yùn)輸、安裝、調(diào)試等。第八條違約責(zé)任8.1甲方違約：（1）未按合同約定支付工程款，乙方有權(quán)暫停施工，并要求甲方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：逾期支付的天數(shù)×日工程款×1%。（2）未按合同約定提供施工場(chǎng)地、用水、電、通訊等，導(dǎo)致工程延期或停工，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：工程延期天數(shù)×日工程款×1%。8.2乙方違約：（2）工程質(zhì)量不符合合同約定，甲方有權(quán)要求乙方拆除不合格工程，并重新建設(shè)，乙方應(yīng)承擔(dān)拆除和重新建設(shè)的費(fèi)用。8.3丙方違約（如有）：（1）未按合同約定提供材料、設(shè)備，甲方有權(quán)要求丙方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：逾期提供的天數(shù)×材料、設(shè)備價(jià)款×1%。（2）提供的材料、設(shè)備不符合合同約定，甲方有權(quán)要求丙方更換或修復(fù)，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。第九條爭(zhēng)議解決9.1協(xié)商解決：雙方在合同履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。9.2調(diào)解解決：協(xié)商不成的情況下，可向合同簽訂地人民法院申請(qǐng)調(diào)解。9.3仲裁解決：如雙方同意仲裁，可向合同簽訂地仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。9.4法律途徑：如上述方式無(wú)法解決爭(zhēng)議，可依法向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十條一般條款10.1適用法律：本合同適用中華人民共和國(guó)法律。10.2合同的語(yǔ)言版本：本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。10.3合同的附件：本合同附件包括：工程設(shè)計(jì)文件、工程預(yù)算書、施工圖紙等。第十一條其他條款11.1不可抗力：因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行或部分履行，雙方應(yīng)協(xié)商解決。11.2廣告宣傳：乙方在合同約定的范圍內(nèi)，有權(quán)使用甲方名稱、標(biāo)志等進(jìn)行廣告宣傳。11.3知識(shí)產(chǎn)權(quán)：乙方應(yīng)保證工程使用的技術(shù)、設(shè)計(jì)等不侵犯他人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。第十二條簽署12.1甲方代表簽字：____________12.2乙方代表簽字：____________12.3丙方代表簽字（如有）：____________12.4簽字日期：____________第十三條合同的生效、修改和終止13.1合同生效條件：本合同自雙方簽字之日起生效。13.2合同修改：合同履行過程中，如需修改，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。13.3合同終止：合同履行完畢，雙方簽訂驗(yàn)收?qǐng)?bào)告書，辦理合同終止手續(xù)。第十四條保密條款14.1保密內(nèi)容：雙方在合同履行過程中獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。14.2保密期限：自合同生效之日起至合同終止之日止。14.3違約責(zé)任：如一方違反保密義務(wù)，泄露對(duì)方秘密，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方損失。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.工程設(shè)計(jì)文件設(shè)計(jì)說明書施工圖紙施工圖設(shè)計(jì)變更通知設(shè)計(jì)交底會(huì)會(huì)議紀(jì)要2.工程預(yù)算書總預(yù)算書分部分項(xiàng)工程預(yù)算書材料設(shè)備預(yù)算表施工間接費(fèi)用預(yù)算表3.施工圖紙土建施工圖安裝施工圖裝飾施工圖結(jié)構(gòu)施工圖4.施工組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)說明書施工方案施工進(jìn)度計(jì)劃施工人員配置表5.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范質(zhì)量控制計(jì)劃質(zhì)量保證措施質(zhì)量事故處理辦法6.工程合同文件合同協(xié)議書合同條款附件補(bǔ)充協(xié)議7.施工合同協(xié)議書施工合同協(xié)議書施工合同變更協(xié)議施工合同解除協(xié)議施工合同終止協(xié)議8.工程驗(yàn)收文件工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告工程驗(yàn)收合格證書工程移交證書工程保修書9.工程保修書保修條款保修范圍保修期限保修責(zé)任說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：未按合同約定支付工程款：甲方應(yīng)支付違約金，違約金計(jì)算方式為：逾期支付的天數(shù)×日工程款×1%。未按合同約定提供施工場(chǎng)地、用水、電、通訊等：甲方應(yīng)支付違約金，違約金計(jì)算方式為：工程延期天數(shù)×日工程款×1%。2.乙方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：工程質(zhì)量不符合合同約定：乙方應(yīng)拆除不合格工程，并重新建設(shè)，承擔(dān)拆除和重新建設(shè)的費(fèi)用。3.丙方違約行為及責(zé)任認(rèn)定（如有）：未按合同約定提供材料、設(shè)備：丙方應(yīng)支付違約金，違約金計(jì)算方式為：逾期提供的天數(shù)×材料、設(shè)備價(jià)款×1%。提供的材料、設(shè)備不符合合同約定：丙方應(yīng)更換或修復(fù)，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。示例說明：若甲方未按合同約定支付工程款，乙方可以暫停施工，并要求甲方支付違約金。例如，如果甲方逾期支付10天，則乙方有權(quán)要求甲方支付10×日工程款×1%的違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。在本合同中，不可抗力事件可能導(dǎo)致合同無(wú)法履行或部分履行，雙方應(yīng)協(xié)商解決。3.工程驗(yàn)收：工程驗(yàn)收是指對(duì)完成的工程進(jìn)行檢查、測(cè)試、評(píng)估，以確定其是否符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。在本合同中，工程驗(yàn)收合格是支付工程尾款的前提條件。4.保修：保修是指乙方對(duì)工程在保修期內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行修復(fù)或更換。在本合同中，保修期自工程驗(yàn)收合格