建筑輕工施工承攬協(xié)議樣本版

建筑輕工施工承攬協(xié)議樣本版A版本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1承攬方主體信息1.2委托方主體信息1.3工程項目的定義第二條工程范圍與內容2.1工程項目的具體內容2.2工程量的確定2.3工程質量標準第三條合同價格與支付3.1合同總價的確定3.2支付方式的確定3.3支付時間的確定第四條工期與進度4.1工期的確定4.2工程進度的監(jiān)控4.3工期延誤的處理第五條合同的履行與驗收5.1承攬方的義務與責任5.2委托方的義務與責任5.3工程驗收的標準與程序第六條保密條款6.1保密信息的定義6.2保密責任的承擔6.3保密期限的確定第七條違約責任7.1承攬方的違約行為7.2委托方的違約行為7.3違約責任的計算與賠償第八條爭議解決8.1爭議的解決方式8.2爭議解決的地點與法院第九條合同的變更與解除9.1合同變更的條件9.2合同解除的條件第十條法律適用與爭議解決10.1合同適用的法律10.2爭議解決的地點與法院第十一條合同的生效、終止與解除11.1合同的生效條件11.2合同的終止條件11.3合同解除的條件第十二條其他條款12.1合同的附件12.2合同的修改與補充12.3合同解除后的權利與義務第十三條合同的簽署與生效13.1合同簽署的時間與地點13.2合同的生效時間第十四條合同的副本14.1合同正本與副本的分發(fā)14.2合同副本的法律效力第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1承攬方主體信息承攬方地址：_____________。承攬方負責人：_____________，聯(lián)系方式：_____________。1.2委托方主體信息委托方地址：_____________。委托方負責人：_____________，聯(lián)系方式：_____________。1.3工程項目的定義工程項目名稱：_____________。工程項目地點：_____________。工程項目內容：_____________。第二條工程范圍與內容2.1工程項目的具體內容工程項目包括但不限于：_____________。2.2工程量的確定工程量清單詳見附件一，工程量的最終確定應以實際施工為準。2.3工程質量標準工程質量應符合國家相關標準和規(guī)范，具體質量要求詳見附件二。第三條合同價格與支付3.1合同總價的確定合同總價人民幣（大寫）：_____________元整（小寫）：_____________元。3.2支付方式的確定支付方式為：_____________。3.3支付時間的確定支付時間及支付比例詳見附件三。第四條工期與進度4.1工期的確定開工日期：_____________?？⒐と掌冢篲____________。4.2工程進度的監(jiān)控承攬方應按照約定的工期計劃進行施工，委托方有權對工程進度進行監(jiān)督和檢查。4.3工期延誤的處理如因承攬方原因導致工期延誤，應按照約定的違約責任進行賠償。第五條合同的履行與驗收5.1承攬方的義務與責任承攬方應按照合同約定的工程范圍、工程量、工程質量等要求進行施工，并保證工程的安全。5.2委托方的義務與責任委托方應按照合同約定的支付方式、支付時間等要求支付合同價款，并配合承攬方進行施工。5.3工程驗收的標準與程序工程驗收應按照約定的標準進行，詳見附件四。第六條保密條款6.1保密信息的定義保密信息是指合同履行過程中雙方未公開的、具有商業(yè)價值的信息。6.2保密責任的承擔雙方應對對方的保密信息承擔保密責任，未經對方同意不得向第三方披露。6.3保密期限的確定保密期限為：_____________。第八條違約責任8.1承攬方的違約行為（1）未按照約定的工程范圍、工程量、工程質量等要求進行施工；（2）未按照約定的工期完成工程；（3）工程存在重大質量問題；（4）未經委托方同意，擅自將合同轉讓給第三方；（5）其他違反合同約定的行為。8.2委托方的違約行為（1）未按照約定的支付方式、支付時間等要求支付合同價款；（2）未按照約定的提供施工條件；（3）其他違反合同約定的行為。8.3違約責任的計算與賠償違約責任的具體計算方法及賠償標準詳見附件五。第九條爭議解決9.1爭議的解決方式雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同約定的法院提起訴訟。9.2爭議解決的地點與法院爭議解決的地點為：_____________。適用法院為：_____________。第十條合同的變更與解除10.1合同變更的條件合同變更需雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。10.2合同解除的條件合同解除需雙方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。第十一條合同的生效、終止與解除11.1合同的生效條件合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。11.2合同的終止條件合同在工程竣工并經驗收合格后終止。11.3合同解除的條件合同解除的條件詳見第十條。第十二條其他條款12.1合同的附件合同附件包括：工程量清單、工程質量要求、支付計劃、工程進度計劃等。12.2合同的修改與補充合同的修改與補充需雙方協(xié)商一致，并簽訂書面修改補充協(xié)議。12.3合同解除后的權利與義務合同解除后，雙方應按照約定處理合同解除后的相關事宜，包括但不限于工程結算、賠償等。第十三條合同的簽署與生效13.1合同簽署的時間與地點合同簽署時間為：_____________。合同簽署地點為：_____________。13.2合同的生效時間合同生效時間為：_____________。第十四條合同的副本14.1合同正本與副本的分發(fā)合同正本一式兩份，雙方各執(zhí)一份；合同副本及其附件份數由雙方協(xié)商確定。14.2合同副本的法律效力合同副本具有同等法律效力，但不得作為訴訟依據。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程量清單詳細列出工程項目所需的全部工程量，包括單位工程量、工程單價、總價等。附件二：工程質量要求詳細列出工程項目的質量要求，包括材料標準、施工工藝、驗收標準等。附件三：支付計劃詳細列出支付時間、支付比例、支付方式等。附件四：工程進度計劃詳細列出工程項目的施工進度計劃，包括各階段工程的開始時間、結束時間等。附件五：違約責任計算方法及賠償標準詳細列出違約行為的計算方法及賠償標準。說明二：違約行為及責任認定：1.未按照約定的工程范圍、工程量、工程質量等要求進行施工；示例：承攬方未按照工程量清單進行施工，導致工程量不足。2.未按照約定的工期完成工程；示例：承攬方未按照工程進度計劃完成工程，導致工期延誤。3.工程存在重大質量問題；示例：承攬方使用的材料不符合工程質量要求，導致工程存在安全隱患。4.未經委托方同意，擅自將合同轉讓給第三方；示例：承攬方未經委托方同意，將合同義務轉讓給其他施工方。5.未按照約定的支付方式、支付時間等要求支付合同價款；示例：委托方未按照支付計劃支付合同價款，導致承攬方施工受阻。6.未按照約定的提供施工條件；示例：委托方未能按照約定提供施工場地，導致承攬方無法正常施工。違約責任的具體計算方法及賠償標準詳見附件五。說明三：法律名詞及解釋：1.合同：指本合同及附件中規(guī)定的雙方的權利和義務。2.承攬方：指承擔工程承包義務的一方。3.委托方：指委托承攬方