終止施工合同協(xié)議書案例

終止施工合同協(xié)議書案例合同編號(hào)：__________終止施工合同協(xié)議書1.名稱：____________________2.地址：____________________3.法定代表人：________________4.聯(lián)系人：__________________5.聯(lián)系電話：________________1.名稱：____________________2.地址：____________________3.法定代表人：________________4.聯(lián)系人：__________________5.聯(lián)系電話：________________鑒于：2.雙方在履行《施工合同》過程中，因______原因（具體原因見附件一），經(jīng)雙方友好協(xié)商，決定終止《施工合同》的履行；3.雙方為了明確終止《施工合同》后的權(quán)利義務(wù)，確保雙方的合法權(quán)益得到保障，達(dá)成本協(xié)議。第一條終止《施工合同》1.本協(xié)議生效后，《施工合同》立即終止，雙方不再享有《施工合同》項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)。第二條終止后的處理1.乙方應(yīng)立即停止項(xiàng)目的施工，向甲方交付已施工的工程部分，并保證施工質(zhì)量符合《施工合同》約定的標(biāo)準(zhǔn)。2.乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式，向甲方支付終止《施工合同》的違約金（見附件二）。3.乙方應(yīng)承擔(dān)因終止《施工合同》而給甲方造成的損失，包括但不限于：工程進(jìn)度延誤、重新招標(biāo)產(chǎn)生的費(fèi)用、甲方聲譽(yù)損失等。具體損失賠償金額雙方協(xié)商確定（見附件三）。4.甲方應(yīng)按照《施工合同》約定，向乙方支付已施工工程部分的款項(xiàng)。第三條違約責(zé)任1.任何一方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。2.本協(xié)議約定的違約金支付方式及損失賠償金額，詳見附件二和附件三。第四條爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的解釋和履行發(fā)生的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第五條附則1.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：________________乙方（蓋章）：________________甲方代表（簽字）：____________乙方代表（簽字）：____________簽訂日期：________________一、附件列表：1.附件一：終止《施工合同》的原因說明2.附件二：違約金支付方式及金額3.附件三：損失賠償金額確定二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按約定時(shí)間完成施工任務(wù)，或施工質(zhì)量不符合合同約定；2.乙方未按約定支付違約金或賠償損失；3.甲方未按約定支付工程款項(xiàng)；4.甲方未按約定提供施工條件或所需材料；5.雙方未按約定解決爭(zhēng)議，協(xié)商不成。三、法律名詞及解釋：1.施工合同：雙方約定乙方承擔(dān)項(xiàng)目施工工作的合同；2.違約金：違約方按照約定支付給守約方的金錢賠償；3.損失賠償：因違約行為導(dǎo)致守約方遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失；4.終止合同：雙方約定解除合同關(guān)系的行為；5.爭(zhēng)議解決：雙方通過協(xié)商或法律途徑解決合同履行過程中的糾紛。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工進(jìn)度延誤：雙方協(xié)商確定合理的施工進(jìn)度，并制定違約責(zé)任；2.施工質(zhì)量問題：乙方應(yīng)按照合同約定進(jìn)行整改，直至符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；3.款項(xiàng)支付糾紛：雙方按照合同約定及時(shí)支付工程款項(xiàng)；4.爭(zhēng)議協(xié)商不成：向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟；5.合同終止后的處理：按照本協(xié)議約定處理終止后的相關(guān)事宜。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.雙方因不可抗力原因，決定終止施工合同；2.乙方施工進(jìn)度嚴(yán)重延誤，甲方要求終止合同；3.