城市基礎設施施工合同備案說明

城市基礎設施施工合同備案說明合同編號：__________甲方：__________乙方：__________鑒于甲方為城市基礎設施項目的建設方，乙方為具備相應資質的城市基礎設施建設施工方，雙方依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本施工合同，共同遵照執(zhí)行。第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內(nèi)容：__________第二條合同價款2.1本工程合同總價款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2乙方報價應包含施工圖設計、材料設備購置、施工臨時設施搭建、施工人員工資、管理費、利潤等費用。2.3合同價款支付方式：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價款的10%作為預付款；（2）工程進度達到約定的節(jié)點后，甲方支付乙方相應進度款項；（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方合同總價款的90%；（4）乙方開具等額的稅務發(fā)票，甲方按國家稅收政策規(guī)定支付乙方稅金。第三條工期3.1合同約定的工期為__________日。3.2乙方應當按照約定的工期完成工程。如乙方原因導致工期延誤，甲方有權按合同約定向乙方追究違約責任。第四條質量標準4.1乙方應按照甲方的要求和國家及行業(yè)標準進行施工，確保工程質量。4.2工程竣工后，乙方應提交完整的竣工資料，并按照甲方的要求進行工程驗收。如驗收不合格，乙方應按甲方要求及時整改，直至達到驗收標準。第五條乙方義務5.1乙方應按照合同約定完成施工任務，并保證工程安全、質量、進度等方面的要求。5.2乙方應嚴格按照國家及地方法規(guī)、政策的要求，做好施工現(xiàn)場的環(huán)保、安全、消防等工作。5.3乙方應遵守甲方單位的各項規(guī)章制度，配合甲方做好工程管理工作。第六條甲方義務6.1甲方應按照合同約定支付乙方合同價款，并提供施工所需的場地、設施、資料等。6.2甲方應協(xié)助乙方辦理工程所需的各種審批、驗收手續(xù)。6.3甲方應對乙方施工過程中遇到的問題給予及時解決，確保工程順利進行。第七條違約責任7.2甲方未按照約定支付乙方價款，乙方有權拒絕繼續(xù)施工，并要求甲方支付違約金，違約金計算方式為：應付價款×1%。7.3雙方因履行合同發(fā)生糾紛，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2訴訟過程中，雙方應繼續(xù)履行合同，維護雙方合法權益。第九條其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程竣工驗收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設計圖紙和技術規(guī)范2.施工組織設計方案3.工程量清單和報價單4.施工合同的審批文件5.施工所需的許可和資質證明6.工程驗收標準和程序7.安全生產(chǎn)和環(huán)保措施的相關文件8.雙方簽署的工程變更協(xié)議9.工程保險和安全生產(chǎn)責任保險文件10.其他雙方約定的相關文件和資料二、違約行為及認定：1.乙方未按照合同約定的工期完成工程，認定為違約行為。2.乙方未按照合同約定的質量標準完成工程，認定為違約行為。3.甲方未按照合同約定支付乙方價款，認定為違約行為。4.甲方未按照合同約定提供施工所需的場地、設施、資料等，認定為違約行為。5.雙方未按照合同約定履行其他義務，認定為違約行為。三、法律名詞及解釋：1.城市基礎設施建設施工方：指具備相應資質，從事城市基礎設施建設項目施工的企業(yè)。2.工程驗收：指工程項目完成后，由甲方組織相關單位進行的質量、安全、進度等方面的檢查、評定和認可。3.違約金：指一方未履行合同約定的義務，按照約定向對方支付的賠償金。4.工期：指合同約定的完成工程的時間。5.合同價款：指雙方約定的完成工程所需支付的總金額。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.遇到施工進度延誤的問題，乙方應立即采取措施加快施工進度，并向甲方報告情況。2.遇到工程質量問題，乙方應立即整改，直至達到約定的質量標準。3.遇到合同價款支付問題，雙方應按照合同約定的支付方式和時間履行支付義務。4.遇到施工現(xiàn)場安全和環(huán)保問題，乙方應按照國家及地方法規(guī)、政策的要求，做好施工現(xiàn)場的環(huán)保、安全、消防等工作。5.遇到合同糾紛，雙方應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.城市道路新建和改擴建工程2.