個人承包施工的合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

個人承包施工的合同范本通用本合同目錄一覽1.承包范圍與工程概況1.1承包范圍1.2工程概況2.合同主體2.1承包人信息2.2發(fā)包人信息3.合同價格與支付3.1合同價格3.2支付方式3.3支付時間表4.工期與進度4.1工期約定4.2工程進度報告5.質量標準與要求5.1質量標準5.2質量驗收6.材料與設備6.1材料供應6.2設備供應7.安全生產與環(huán)保7.1安全生產責任7.2環(huán)保要求8.變更與調整8.1變更程序8.2調整方式9.違約責任9.1承包人違約9.2發(fā)包人違約10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2仲裁或訴訟11.解除與終止11.1解除條件11.2終止條件12.保密條款12.1保密內容12.2保密期限13.不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果14.其他條款14.1合同的生效、變更與解除14.2合同的履行地點和時間14.3雙方約定的其他事項第一部分：合同如下：1.承包范圍與工程概況1.1承包范圍（1）承包人同意按照發(fā)包人提供的設計圖紙和工程量清單，完成該工程的施工任務。（2）承包人應負責工程的施工組織、人員管理、材料采購、設備租賃、安全防護等工作。（3）承包人應按照合同約定，保證工程質量和安全，按時完成工程。1.2工程概況（1）工程名稱：____________________。（2）工程地點：____________________。（3）工程規(guī)模：____________________。（4）工程內容：____________________。2.合同主體2.1承包人信息（1）名稱：____________________。（2）地址：____________________。（3）聯(lián)系人：____________________。（4）聯(lián)系方式：____________________。2.2發(fā)包人信息（1）名稱：____________________。（2）地址：____________________。（3）聯(lián)系人：____________________。（4）聯(lián)系方式：____________________。3.合同價格與支付3.1合同價格（1）本工程的合同總價為人民幣（大寫）：____________________元整（小寫）：____________________元。（2）合同價格包括：工程量清單內的工作內容、材料和設備的采購、運輸、安裝、調試、驗收等費用。3.2支付方式（1）支付方式為：____________________。（2）支付手續(xù)：____________________。3.3支付時間表（1）預付款：合同簽訂后七個工作日內，發(fā)包人支付合同總價款的30%作為預付款。（2）進度款：工程進度達到約定的70%時，發(fā)包人支付合同總價款的30%。（3）驗收款：工程驗收合格后，發(fā)包人支付合同總價款的20%。4.工期與進度4.1工期約定（1）本工程的合同工期為：自合同簽訂之日起至工程驗收合格之日止。（2）工程進度按照發(fā)包人提供的設計圖紙和工程量清單進行，承包人應確保工程按時完成。4.2工程進度報告（1）承包人應按照約定的時間節(jié)點向發(fā)包人報告工程進度。（2）發(fā)包人有權對工程進度進行監(jiān)督和檢查，并提出合理化建議。5.質量標準與要求5.1質量標準（1）本工程的質量標準應符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和發(fā)包人的要求。（2）承包人應按照設計圖紙和工程量清單進行施工，保證工程質量。5.2質量驗收（1）工程驗收應由發(fā)包人組織，承包人應予以配合。（2）驗收合格的標準：符合設計圖紙和工程量清單的要求，滿足國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和發(fā)包人的要求。6.材料與設備6.1材料供應（1）材料供應由承包人負責，確保材料質量、數量和交貨時間。（2）發(fā)包人有權對材料進行抽檢，對不符合質量標準的材料，承包人應負責更換。6.2設備供應（1）設備供應由承包人負責，確保設備質量、數量和交貨時間。（2）發(fā)包人有權對設備進行驗收，對不符合質量標準的設備，承包人應負責更換。8.變更與調整8.1變更程序（1）合同履行過程中，如發(fā)生變更，雙方應協(xié)商一致，并以書面形式確認。（2）變更內容應明確變更的工程量、工程內容、工程價款等相關事項。（3）變更后的合同價款按照雙方協(xié)商確定的金額進行調整。8.2調整方式（1）變更導致合同價款增減時，雙方應按約定的比例分擔或調整。（2）變更導致工程進度受到影響時，雙方應協(xié)商確定合理的工期調整方案。9.違約責任9.1承包人違約（1）承包人未按照合同約定履行義務的，應承擔違約責任，賠償發(fā)包人的損失。（2）承包人遲延履行合同義務的，應按照遲延部分工程價款的2%支付違約金。9.2發(fā)包人違約（1）發(fā)包人未按照合同約定履行義務的，應承擔違約責任，賠償承包人的損失。（2）發(fā)包人遲延支付合同價款的，應按照遲延部分工程價款的2%支付違約金。10.爭議解決10.1爭議解決方式（1）雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。（2）如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2仲裁或訴訟（1）訴訟地為：____________________。（2）仲裁機構為：____________________。11.解除與終止11.1解除條件（1）一方違反合同約定，嚴重影響到合同的履行，對方有權解除合同。（2）合同履行過程中，發(fā)生不可抗力事件，導致合同無法履行，雙方均可解除合同。11.2終止條件（1）工程驗收合格，合同約定的義務履行完畢。（2）雙方協(xié)商一致，提前終止合同。12.保密條款12.1保密內容（1）雙方在合同履行過程中獲取的對方商業(yè)秘密、技術秘密、內部信息等。（2）未經對方同意，不得向第三方泄露或公開。12.2保密期限（1）保密期限自合同簽訂之日起算，至合同解除或終止之日起____年止。13.不可抗力13.1不可抗力事件（1）自然災害，如地震、洪水、臺風等。（2）社會事件，如戰(zhàn)爭、罷工、政府行為等。13.2不可抗力后果（1）因不可抗力事件導致合同無法履行或部分履行，雙方均不承擔違約責任。（2）因不可抗力事件導致合同履行受到影響，雙方應協(xié)商確定合理的調整方案。14.其他條款14.1合同的生效、變更與解除（1）本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。（2）合同的變更、解除應書面確認，并經雙方簽字蓋章。14.2合同的履行地點和時間（1）履行地點為：____________________。（2）履行時間為：____________________。14.3雙方約定的其他事項（1）雙方在合同履行過程中應遵守的法律法規(guī)、行業(yè)標準等。（2）雙方在合同履行過程中應遵守的社會公德、商業(yè)道德等。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念（1）第三方是指除甲乙方之外的，參與或協(xié)助履行本合同義務的個體或機構。（2）第三方包括但不限于中介方、設計方、監(jiān)理方、材料供應商、設備供應商等。15.2第三方責任（1）第三方介入本合同，應視為對甲乙雙方的承諾和保證。（2）第三方應按照甲乙雙方的約定，履行相應的義務，并承擔相應的責任。16.第三方介入的額外條款及說明16.1額外條款（1）甲乙雙方應與第三方簽訂相應的補充協(xié)議，明確第三方的權利和義務。（2）補充協(xié)議應包括但不限于第三方的工作內容、工作期限、質量標準、費用等。16.2說明（1）第三方介入本合同，不應影響甲乙雙方的權利和義務。（2）甲乙雙方應有權對第三方的工作進行監(jiān)督和檢查，并提出合理化建議。17.第三方責任限額17.1第三方責任限額的確定（1）甲乙雙方應與第三方明確約定其責任限額，以確保甲乙雙方的權益。（2）責任限額可包括但不限于第三方的工作范圍、質量標準、費用等。17.2第三方責任限額的調整（1）甲乙雙方應有權根據實際情況，調整第三方的責任限額。（2）調整后的責任限額應經甲乙雙方和第三方協(xié)商一致，并以書面形式確認。18.第三方與甲乙方的關系18.1第三方與甲乙方的關系界定（1）第三方與甲乙方的關系，應以本合同和補充協(xié)議為準。（2）第三方應遵守甲乙雙方的指示和要求，并按照甲乙雙方的約定履行義務。18.2第三方與甲乙方的權益劃分（1）第三方應按照甲乙雙方的約定，承擔相應的責任。（2）甲乙雙方應有權根據實際情況，要求第三方承擔相應的賠償責任。19.第三方介入的爭議解決19.1爭議解決方式（1）第三方介入本合同引起的爭議，應通過友好協(xié)商解決。（2）如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。19.2仲裁或訴訟（1）訴訟地為：____________________。（2）仲裁機構為：____________________。20.第三方介入的其他條款20.1第三方介入的生效、變更與解除（1）第三方介入的補充協(xié)議，應自雙方簽字蓋章之日起生效。（2）補充協(xié)議的變更、解除應書面確認，并經甲乙雙方和第三方簽字蓋章。20.2第三方介入的履行地點和時間（1）履行地點為：____________________。（2）履行時間為：____________________。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：合同圖紙詳細要求：合同圖紙應詳細表明工程的設計內容，包括平面圖、立面圖、剖面圖等。圖紙應由發(fā)包人提供，并由承包人確認。說明：合同圖紙是工程施工的基礎，雙方應確保圖紙的準確性和完整性。2.附件二：工程量清單詳細要求：工程量清單應詳細列出所有工程項目的名稱、數量、單價和總價。清單應由發(fā)包人提供，并由承包人確認。說明：工程量清單是雙方確認工程內容和價格的重要依據。3.附件三：材料和設備供應清單詳細要求：材料和設備供應清單應詳細列出所有材料的名稱、規(guī)格、數量和單價。清單應由發(fā)包人提供，并由承包人確認。說明：材料和設備供應清單是雙方確認材料和設備供應的重要依據。4.附件四：施工組織設計詳細要求：施工組織設計應詳細說明承包人的施工計劃、人員配置、施工方法等。設計應由承包人提供，并由發(fā)包人確認。說明：施工組織設計是承包人進行施工的指導文件，雙方應確保設計的合理性和可行性。5.附件五：安全生產措施方案詳細要求：安全生產措施方案應詳細說明承包人的安全生產措施和應急預案。方案應由承包人提供，并由發(fā)包人確認。說明：安全生產措施方案是保障工程安全的重要文件，雙方應確保方案的完整性和可操作性。6.附件六：質量保證措施詳細要求：質量保證措施應詳細說明承包人的質量控制措施和質量保證體系。措施應由承包人提供，并由發(fā)包人確認。說明：質量保證措施是保障工程質量的重要文件，雙方應確保措施的合理性和有效性。7.附件七：合同價款支付憑證詳細要求：合同價款支付憑證應詳細記錄所有合同價款的支付時間和金額。憑證應由財務部門出具，并由雙方確認。說明：合同價款支付憑證是雙方確認合同價款支付的重要依據。8.附件八：工程驗收報告詳細要求：工程驗收報告應詳細記錄工程的驗收時間和結果。報告應由承包人提供，并由發(fā)包人確認。說明：工程驗收報告是確認工程合格的重要文件，雙方應確保報告的準確性和完整性。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為a)承包人未按照合同約定履行義