廣州市家庭居室裝飾裝修施工合同（范本）

合同編號(hào)：__________廣州市家庭居室裝飾裝修施工合同（范本）甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________第一條工程內(nèi)容1.1工程地點(diǎn)：_______市_______區(qū)_______街道_______號(hào)_______棟_______單元_______房。1.2工程性質(zhì)：_______（住宅/辦公/商業(yè)等）。1.3工程面積：_______平方米。1.4工程項(xiàng)目及內(nèi)容：（1）拆除工程：_______。（2）水電改造工程：_______。（3）防水工程：_______。（4）墻面、地面、天花裝修工程：_______。（5）門窗工程：_______。（6）家具制作與安裝：_______。（7）燈具、潔具、五金安裝：_______。（8）其他工程：_______。第二條工程質(zhì)量2.1乙方應(yīng)按照甲方提供的施工圖、設(shè)計(jì)方案以及本合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。2.2乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)施工規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。2.3乙方應(yīng)保證所使用的材料符合國(guó)家有關(guān)環(huán)保要求，不得使用假冒偽劣、不合格的材料。2.4工程驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)按照甲方的要求及時(shí)整改，直至達(dá)到約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。第三條工程進(jìn)度3.1乙方應(yīng)按照雙方約定的工期完成施工。3.2乙方應(yīng)提前向甲方報(bào)告工程進(jìn)度，如因乙方原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.3甲方應(yīng)按照約定的時(shí)間向乙方支付工程進(jìn)度款，如甲方原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第四條工程造價(jià)4.1工程總價(jià)款為人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元。4.2甲方按照本合同約定的付款方式向乙方支付工程價(jià)款。4.3工程款支付方式：（1）合同簽訂后3個(gè)工作日內(nèi)，甲方支付工程總價(jià)的30%作為預(yù)付款。（2）工程進(jìn)度達(dá)到30%時(shí)，甲方支付工程總價(jià)的30%。（3）工程進(jìn)度達(dá)到60%時(shí)，甲方支付工程總價(jià)的30%。（4）工程驗(yàn)收合格后，甲方支付剩余的10%。4.4乙方開具正規(guī)發(fā)票，甲方按約定時(shí)間支付工程款。第五條違約責(zé)任5.1乙方未按照約定時(shí)間完成工程的，每延誤一天，乙方應(yīng)支付甲方工程總價(jià)款的0.5%作為違約金。5.2甲方未按照約定時(shí)間支付工程款的，每延誤一天，甲方應(yīng)支付乙方工程總價(jià)款的0.5%作為違約金。5.3乙方使用假冒偽劣、不合格的材料或者施工質(zhì)量不符合約定的，甲方有權(quán)要求乙方拆除不合格工程，乙方應(yīng)承擔(dān)因此產(chǎn)生的費(fèi)用。5.4因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行或者部分履行，根據(jù)不可抗力的影響，雙方可協(xié)商決定部分或者全部免除責(zé)任。第六條爭(zhēng)議解決本合同履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議的，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗(yàn)收合格且甲方支付完畢全部工程款之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項(xiàng)：1.甲方應(yīng)確保提供的施工圖、設(shè)計(jì)方案等資料準(zhǔn)確、完整，以便乙方按照要求進(jìn)行施工。2.乙方在施工過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家施工規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，確保工程質(zhì)量。3.乙方應(yīng)使用符合國(guó)家環(huán)保要求的材料，避免使用假冒偽劣、不合格的材料。4.雙方應(yīng)按照約定的工期和付款方式履行合同，確保工程進(jìn)度和價(jià)款支付順利進(jìn)行。5.如發(fā)生違約情況，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，如支付違約金等。解決辦法：1.雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)協(xié)商解決，以達(dá)到維護(hù)雙方合法權(quán)益的目的。2.如協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟，通過司法途徑解決爭(zhēng)議。關(guān)鍵詞語(yǔ)的法律名詞解釋：1.合同法：是指調(diào)整平等主體之間合同關(guān)系的一系列法律規(guī)范，包括合同的訂立、履行、變更、解除等方面的規(guī)定。2.建筑法：是指調(diào)整建筑活動(dòng)過程中各方之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律規(guī)范，包括建筑設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、驗(yàn)收等方面的規(guī)定。3.違約金：是指當(dāng)事人違反合同約定應(yīng)承擔(dān)的金錢責(zé)任，用以補(bǔ)償因違約所造成的損失。4.不可抗力：是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。5.司法途徑：是指通過法院訴訟的方式解決爭(zhēng)議，包括起訴、審理、判決等程序。特殊應(yīng)用場(chǎng)合：1.甲方為繁忙的職場(chǎng)人士，無(wú)法經(jīng)常到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督工程進(jìn)度，需要乙方定期提供工程進(jìn)展報(bào)告和照片。補(bǔ)充條款：乙方應(yīng)每周向甲方發(fā)送工程進(jìn)展報(bào)告和現(xiàn)場(chǎng)照片，確保甲方了解工程進(jìn)度。如有重大進(jìn)度變化或需要甲方?jīng)Q策的事項(xiàng)，乙方應(yīng)立即通知甲方。2.乙方為小規(guī)模裝修公司，部分施工人員非正式員工，需要明確乙方的責(zé)任和義務(wù)。補(bǔ)充條款：乙方對(duì)所有施工人員的管理和監(jiān)督負(fù)有責(zé)任。如施工人員的行為導(dǎo)致甲方損失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。乙方應(yīng)確保所有施工人員具備相應(yīng)的資質(zhì)和技能。3.甲方希望在特定日期前完成工程，以配合其他裝修計(jì)劃或搬家計(jì)劃。補(bǔ)充條款：乙方應(yīng)全力以赴確保工程在甲方指定的日期前完成。如乙方無(wú)法按時(shí)完成工程，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。4.甲方對(duì)裝修風(fēng)格有特殊要求，需要乙方特別注意。補(bǔ)充條款：乙方應(yīng)