2024拆除施工合同

?合同編號：__________合同雙方：甲方：（全稱）乙方：（全稱）鑒于甲方為拆除工程的需求方，乙方為拆除工程的承攬方，雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就甲乙雙方在拆除工程施工過程中所承擔的權(quán)利、義務(wù)等事項達成如下協(xié)議：第一條：工程概況1.1工程名稱：（工程地點）1.2工程地點：（詳細地址）1.3工程拆除范圍：（具體拆除范圍）1.4工程拆除內(nèi)容：（具體拆除內(nèi)容）1.5工程拆除工期：（具體工期）第二條：工程價款2.1雙方確認，本工程的拆除施工費用為人民幣（大寫）：（金額），即（小寫）：（金額）。2.2乙方拆除施工費用包括但不限于：（包括但不限于拆除施工人員工資、施工材料費、施工設(shè)備使用費、臨時設(shè)施搭建及拆除費、環(huán)保處理費等合理費用）。2.3乙方應(yīng)按照甲方的要求，提供合法、合規(guī)的發(fā)票或其他財務(wù)憑證。第三條：甲方的權(quán)利和義務(wù)3.1甲方應(yīng)按照約定向乙方支付工程價款。3.2甲方應(yīng)提供施工所需的相關(guān)資料、證件，并保證其真實、有效、完整。3.3甲方應(yīng)負責辦理與拆除工程相關(guān)的各類審批手續(xù)，并承擔相關(guān)費用。3.4甲方應(yīng)對乙方施工過程中可能造成的影響區(qū)域內(nèi)的設(shè)施、設(shè)備、建筑物等進行妥善保護。第四條：乙方的權(quán)利和義務(wù)4.1乙方應(yīng)按照合同約定完成拆除工程施工，并保證施工質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準。4.2乙方應(yīng)按照合同約定的工期完成施工，如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。4.3乙方應(yīng)在施工過程中確保施工安全，并承擔因施工安全事故導致的全部責任。4.4乙方應(yīng)做好施工過程中的環(huán)境保護工作，嚴格按照國家及地方環(huán)保法規(guī)進行施工，并承擔因環(huán)保問題導致的全部責任。第五條：違約責任5.1任何一方違反合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。5.2甲方遲延支付工程價款的，應(yīng)按照遲延支付金額的日利率支付滯納金。5.3乙方未按照約定工期完成施工的，應(yīng)按照未完成工程價款的日利率支付滯納金。第六條：爭議解決本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第七條：其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程拆除完畢、工程價款結(jié)清后失效。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________授權(quán)代表（簽名）：__________授權(quán)代表（簽名）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日注意事項及解決辦法：1.注意工程范圍的準確性和完整性，以避免后期因工程范圍不一致而產(chǎn)生的糾紛。解決辦法是在簽訂合同前，雙方應(yīng)詳細核實工程范圍，并在合同中明確列出。2.注意工程價款的支付時間和支付方式，以防止甲方延遲支付或乙方未按約定提供發(fā)票等問題。解決辦法是在合同中明確規(guī)定支付時間和支付方式，并約定延遲支付的違約責任。3.注意工期延誤的違約責任，以避免乙方未按約定工期完成施工。解決辦法是在合同中約定工期延誤的違約金計算方式。4.注意施工安全問題，以防止安全事故的發(fā)生。解決辦法是在合同中明確乙方承擔施工安全的全部責任，并要求乙方做好安全防護措施。5.注意環(huán)境保護問題，以防止因環(huán)保問題導致的糾紛。解決辦法是在合同中明確乙方承擔環(huán)保問題的全部責任，并要求乙方嚴格按照環(huán)保法規(guī)進行施工。法律名詞及名詞解釋：1.甲方：指拆除工程的需求方，負責提供施工所需的相關(guān)資料、證件，并支付工程價款。2.乙方：指拆除工程的承攬方，負責完成拆除工程施工，并提供合法、合規(guī)的發(fā)票或其他財務(wù)憑證。3.工程價款：指乙方為完成拆除工程施工所收取的費用，包括但不限于拆除施工人員工資、施工材料費、施工設(shè)備使用費等。4.工期延誤：指乙方未按照合同約定的工期完成施工。5.違約責任：指一方違反合同約定，導致合同無法履行或者造成對方損失時，應(yīng)承擔的責任。6.環(huán)保法規(guī)：指國家及地方出臺的關(guān)于環(huán)境保護的法律法規(guī)。7.爭議解決：指當合同履行過程中發(fā)生爭議時，雙方通過友好協(xié)商解決或向有管轄權(quán)的人民法院起訴的方式，解決糾紛的過程。應(yīng)用場合：1.城市更新項目中的舊樓拆除。2.工業(yè)區(qū)或住宅區(qū)的建筑拆除。3.道路、橋梁等基礎(chǔ)設(shè)施的拆除工程。4.任何需要專業(yè)拆除服務(wù)的場合。補充條款：A.拆除工程的特殊要求：如夜間施工、噪音控制、廢棄物處理等。B.不可抗力：對于因不可抗力導致工程延誤或的情況進行具體定義和處理辦法。C.保險：要求乙方購買并維持必要的保險，如建筑工程保險、雇主責任保險等。D.知識產(chǎn)權(quán)：涉及工程設(shè)計、圖紙、技術(shù)資料等的知識產(chǎn)權(quán)保護條款。E.保密協(xié)議：要求雙方對合同內(nèi)容、技術(shù)資料等保密信息的保護。F.變更管理：工程變更時的流程和審批機制。G.完工驗收：拆除工程完工后的驗收標準和流程。H.爭議解決：包括但不限于仲裁或訴訟的詳細條款。附件列表：1.工程圖紙和設(shè)計文件。2.拆除工程的詳細計劃和時間表