2024年度工程承攬服務協(xié)議細則版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度工程承攬服務協(xié)議細則版B版本合同目錄一覽1.工程概況1.1工程名稱1.2工程地點1.3工程規(guī)模1.4工程性質(zhì)2.服務內(nèi)容2.1服務范圍2.2服務內(nèi)容詳述2.3服務期限3.雙方責任與義務3.1承攬方的責任與義務3.2委托方的責任與義務4.工程質(zhì)量與標準4.1工程質(zhì)量要求4.2工程驗收標準5.工程費用與支付5.1工程總價款5.2付款方式與時間5.3費用結(jié)算6.工期延誤6.1工期延誤的定義6.2工期延誤的處理7.違約責任7.1違約行為的界定7.2違約責任的處理8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決機構(gòu)9.合同的變更與解除9.1合同變更的條件9.2合同解除的條件10.合同的生效、終止與失效10.1合同的生效條件10.2合同的終止條件10.3合同的失效條件11.保密條款11.1保密信息的界定11.2保密信息的保護期限12.法律適用與爭議解決12.1法律適用12.2爭議解決13.其他條款13.1合同的附件13.2合同的修改與補充14.合同的簽署與生效14.1合同簽署的時間與地點14.2合同的生效時間第一部分：合同如下1.工程概況1.1工程名稱：2024年度工程項目1.2工程地點：市區(qū)路號1.3工程規(guī)模：平方米1.4工程性質(zhì)：住宅樓工程2.服務內(nèi)容2.1服務范圍：為本工程提供設計、施工、監(jiān)理等服務2.2服務內(nèi)容詳述：詳見附件一《服務內(nèi)容詳述》2.3服務期限：自合同簽訂之日起至工程竣工驗收合格之日止3.雙方責任與義務3.1承攬方的責任與義務：按約定完成工程設計、施工、監(jiān)理等工作，確保工程質(zhì)量、安全、進度等滿足合同要求3.2委托方的責任與義務：提供工程所需的各項資料、文件，及時支付工程款項，協(xié)助承攬方完成工程相關工作4.工程質(zhì)量與標準4.1工程質(zhì)量要求：符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準及合同約定4.2工程驗收標準：按照附件二《工程驗收標準》進行驗收5.工程費用與支付5.1工程總價款：人民幣元整（大寫：元整）5.2付款方式與時間：按工程進度分階段支付，具體支付時間及比例詳見附件三《付款計劃》5.3費用結(jié)算：工程驗收合格后，扣除質(zhì)量保證金，剩余款項一次性支付給承攬方6.工期延誤6.1工期延誤的定義：因承攬方原因?qū)е鹿こ踢M度延誤6.2工期延誤的處理：按照附件四《工期延誤處理辦法》進行處理7.違約責任7.1違約行為的界定：違反合同約定的行為7.2違約責任的處理：按照附件五《違約責任處理辦法》進行處理8.爭議解決8.1爭議解決方式：協(xié)商解決、調(diào)解、仲裁或訴訟8.2爭議解決機構(gòu)：中華人民共和國仲裁委員會或市人民法院9.合同的變更與解除9.1合同變更的條件：經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議9.2合同解除的條件：按照附件六《合同解除條件》進行處理10.合同的生效、終止與失效10.1合同的生效條件：自雙方簽字蓋章之日起生效10.2合同的終止條件：工程驗收合格，雙方辦理完畢結(jié)算手續(xù)10.3合同的失效條件：按照附件七《合同失效條件》進行處理11.保密條款11.1保密信息的界定：合同內(nèi)容及雙方商業(yè)秘密11.2保密信息的保護期限：自合同簽訂之日起至合同終止或失效之日起五年12.法律適用與爭議解決12.1法律適用：中華人民共和國法律12.2爭議解決：按照第8條爭議解決方式進行處理13.其他條款13.1合同的附件：本合同附件一《服務內(nèi)容詳述》、附件二《工程驗收標準》、附件三《付款計劃》、附件四《工期延誤處理辦法》、附件五《違約責任處理辦法》、附件六《合同解除條件》、附件七《合同失效條件》13.2合同的修改與補充：經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面修改補充協(xié)議14.合同的簽署與生效14.1合同簽署的時間與地點：年月日，市區(qū)路號14.2合同的生效時間：自雙方簽字蓋章之日起生效8.爭議解決8.1爭議解決方式：雙方應通過友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的任何爭議和糾紛。如果協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2爭議解決機構(gòu)：如通過法律途徑解決爭議，雙方同意將爭議提交至合同簽訂地人民法院進行審理。9.合同的變更與解除9.1合同變更的條件：合同的變更必須經(jīng)過雙方協(xié)商一致，并以書面形式進行確認。變更的內(nèi)容應當符合合同的宗旨和目的，不得違背國家法律法規(guī)和雙方的利益。9.2.1雙方協(xié)商一致解除；9.2.2因不可抗力導致合同無法履行；9.2.3一方明確表示不履行主要債務；9.2.4一方遲延履行主要債務，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；9.2.5一方遲延履行債務或有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的。10.合同的生效、終止與失效10.1合同的生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同的終止條件：工程驗收合格，雙方辦理完畢結(jié)算手續(xù)，合同即告終止。10.3合同的失效條件：合同失效的情形包括：10.3.1合同規(guī)定的服務期限屆滿；10.3.2雙方協(xié)商一致解除合同；10.3.3不可抗力導致合同無法履行；10.3.4依法應當解除合同的其他情形。11.保密條款11.1保密信息的界定：本合同履行過程中雙方交換的商務信息、技術信息、市場信息以及其他雙方約定需要保密的信息。11.2保密信息的保護期限：雙方對保密信息的保護義務自合同簽訂之日起生效，至合同終止或失效之日起五年。12.法律適用與爭議解決12.1法律適用：本合同的簽訂、履行、解釋及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。12.2爭議解決：如發(fā)生合同爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決。如果協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。13.其他條款13.1合同的附件：本合同附件一《服務內(nèi)容詳述》、附件二《工程驗收標準》、附件三《付款計劃》、附件四《工期延誤處理辦法》、附件五《違約責任處理辦法》、附件六《合同解除條件》、附件七《合同失效條件》等均為本合同不可分割的部分。13.2合同的修改與補充：本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以以書面形式進行修改或補充，修改或補充的協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.合同的簽署與生效14.1合同簽署的時間與地點：本合同于年月日簽署于市區(qū)路號。14.2合同的生效時間：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：《服務內(nèi)容詳述》詳細說明了承攬方應提供的服務內(nèi)容，包括設計的具體要求、施工的步驟和標準、監(jiān)理的職責和權力等。附件二：《工程驗收標準》列出了工程驗收的具體標準和要求，包括質(zhì)量、安全、進度等方面的指標。附件三：《付款計劃》詳細規(guī)定了工程總價款的支付方式、時間和比例，以及付款的流程和條件。附件四：《工期延誤處理辦法》明確了工期延誤的定義和處理流程，包括工期延誤的認定標準、責任劃分和違約金的計算方法等。附件五：《違約責任處理辦法》詳細列出了各種違約行為及相應的責任認定標準，包括違約金的計算方式、賠償范圍和處理流程等。附件六：《合同解除條件》規(guī)定了合同解除的條件和程序，包括雙方協(xié)商一致解除、不可抗力導致合同無法履行等情況。附件七：《合同失效條件》明確了合同失效的條件和后果，包括合同終止或失效后的權利義務處理、資料歸檔等。說明二：違約行為及責任認定：1.承攬方未按合同約定完成設計、施工、監(jiān)理等工作。2.承攬方使用不符合合同要求的材料或工藝。3.承攬方未按約定的時間進度完成工程。4.委托方未按約定支付工程款項。5.委托方提供虛假或錯誤的工程資料。違約責任認定標準：1.違約金計算：按照附件五《違約責任處理辦法》中的規(guī)定，根據(jù)違約行為的嚴重程度和造成的損失，計算違約金。2.賠償范圍：違約方應承擔因違約造成的直接經(jīng)濟損失，包括工程修復費用、延期損失等。3.處理流程：違約方應在違約行為被發(fā)現(xiàn)后的規(guī)定時間內(nèi)采取補救措施，否則將承擔更嚴重的違約責任。示例說明：如果承攬方未按約定時間完成工程，屬于工期延誤，根據(jù)附件四《工期延誤處理辦法》計算違約金，并按照附件五《違約責任處理辦法》承擔相應的賠償責任。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。2.合同履行：指合同雙方按照約定履行各自的權利和義務。3.違約金：指違約方按照約定或法律規(guī)定支付給守約方的金錢賠償。4.工程驗收：指對完成的工程進行質(zhì)量、安全、進度等方面的檢查和評定。5.工期延誤：指工程進度未能按照合同約定的時間完成。1.不可抗